Д Е В Я Т Ы Й А Р Б И Т РА Ж Н Ы Й А П Е Л Л Я Ц И О Н Н Ы Й
С У Д
127994, Москва, ГСП -4, проезд Соломенной Сторожки, 12
адрес веб-сайта: http://9aas.arbitr.ru
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№09АП-58087/2018-ГК
г.Москва Дело №А40-157888/18
12 декабря 2018 года
Девятый арбитражный апелляционный суд в составе судьи Веклича Б.С.,
рассмотрев апелляционную жалобу АО «Астерос»
на решение Арбитражного суда г.Москвы от 20.09.2018 по делу №А40-157888/18, принятое судьей Махлаевой Т.И. (шифр 2-1291) в порядке упрощенного производства,
по иску ООО «Р.Д. Менеджмент Сервисез»
к АО «Астерос»
о взыскании задолженности, неустойки,
без вызова сторон,
У С Т А Н О В И Л:
ООО «Р.Д. Менеджмент Сервисез» обратилось в Арбитражный суд г.Москвы с иском к АО «Астерос» о взыскании задолженности в размере 24 685,88 руб., неустойки в размере 3 184,48 руб.
Решением суда от 20.09.2018 иск удовлетворены.
Не согласившись с принятым по делу решением, ответчик обратился с апелляционной жалобой, в которой просит его отменить и принять по делу новый судебный акт, ссылаясь на нарушение судом норм материального и процессуального права.
Истец возражает против доводов апелляционной жалобы, просит отказать в ее удовлетворении. Представил письменный отзыв на жалобу.
Дело рассмотрено без вызова сторон в порядке ст.272.1 АПК РФ.
Законность и обоснованность судебного решения проверены судом апелляционной инстанции в порядке ст.ст.266, 268 АПК РФ.
Как следует из материалов дела, между истцом (исполнитель) и ответчиком (заказчик) заключен договор №СОМ/58/2017 от 31.07.2017 на выполнение работ по дератизации помещений заказчика.
Исполнитель своевременно и надлежащим образом выполнял работы по договору, о чем свидетельствует отсутствие претензий со стороны заказчика по объему и качеству выполненных исполнителем работ.
Работы по договору за январь 2018 года и февраль 2018 года заказчиком приняты в полном объеме и без замечаний, что подтверждается подписанными со стороны заказчика универсальными передаточными документами №11500000024 от 15.01.2018 и №21500000004 от 15.02.2018 соответственно.
Нарушив условия п.3.2 договора заказчик не произвел оплату принятых им работ за период с января 2018 года по февраль 2018 года.
За несвоевременную оплату принятых работ по договору предусмотрена ответственность в виде неустойки в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки согласно п.6.2 договора.
По состоянию на 28.06.2018 неустойка за просрочку оплаты работ по договору составляет 3 184 руб. 48 коп.
В добровольном порядке ответчиком требования истца не удовлетворены.
Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в арбитражный суд.
Рассматривая спор, суд первой инстанции, вопреки доводам апелляционной жалобы, на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, правильно установил фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, и применил нормы материального права.
Довод ответчика о необходимости привлечения к участию в деле в качестве третьего лица временного управляющего, отклоняется.
Согласно разъяснениям, содержащимся в п.43 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 №35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» после даты введения процедуры наблюдения все имущественные споры, истцом или ответчиком по которым является должник, должны рассматриваться в суде с участием временного управляющего в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований.
Эта мера направлена на защиту интересов как самого должника, так и его кредиторов, так же как и запрет на принятие судом признания руководителем должника иска или его отказ от иска («Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации №1 (2017, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.02.2017).
Принимая во внимание, что временный управляющий является лицом, участвующим в деле о банкротстве (ст.34 Закона о банкротстве), его правовой статус (ст. 66 и 67 Закона о банкротстве) и положения п.4 ст.20.3 Закона о банкротстве, согласно которым арбитражный управляющий при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, обязан действовать в интересах должника и его кредиторов, вступление временного управляющего в процесс на стадии апелляционного производства в случае, когда процедура наблюдения введена после принятия решения судом первой инстанции, не является нарушением положений ч.3 ст.266 АПК РФ.
В такой ситуации допуск временного управляющего к участию в процессе осуществляется апелляционным судом без отмены решения суда первой инстанции и перехода к рассмотрению дела по правилам суда первой инстанции (ч.3 ст.266, ч.6.1 ст.268, п.4 ст.270 АПК РФ).
Временный управляющий в таком случае наделяется правами и несет обязанности лица, участвующего в деле (ст.41 АПК РФ) («Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации №1 (2017, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.02.2017).
В рассматриваемом деле временный управляющий ответчика не заявил о намерении участвовать в процессе апелляционного суда.
По существу материального требования возражения ответчика также отклоняются.
В соответствии с п.1 ст.779 Гражданского кодекса РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.
Статьей 781 Гражданского кодекса РФ установлено, что заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.
Согласно ст.783 Гражданского кодекса РФ общие положения о подряде (ст.ст.702 - 729 Гражданского кодекса РФ) и положения о бытовом подряде (ст.ст.730 - 739 Гражданского кодекса РФ) применяются к договору возмездного оказания услуг, если это не противоречит ст.ст.779 - 782 Гражданского кодекса РФ, а также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг.
В соответствии с п.п.1, 2 ст.720 Гражданского кодекса РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.
Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.
В соответствии с п.4 ст.753 Гражданского кодекса РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.
Как усматривается из материалов дела, вышеупомянутые акты подписаны ответчиком в отсутствие каких-либо замечаний и возражений, по причине чего услуги считаются принятыми им и подлежат оплате в полном объеме.
Доказательств, свидетельствующих об отсутствии оснований для оплаты услуг, ответчиком не представлено, в то время как в соответствии с требованиями ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.
Таким образом, услуги должны быть оплачены в порядке ст.ст.711, 753 Гражданского кодекса РФ, между тем в действиях ответчика усматривается односторонний отказ от исполнения обязательств по оплате оказанных истцом услуг.
В соответствии со ст.ст.309, 310 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.
Согласно ст.330 Гражданского кодекса РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства.
Расчет неустойки судом проверен, выполнен арифметически правильно и методологически верно в соответствии с требованиями закона и условиями договора.
Следовательно, суд первой инстанции пришел к правильному выводу о необходимости взыскания суммы задолженности и договорной неустойки за нарушение условий договора об оплате работ.
Учитывая изложенное, оснований, предусмотренных ст.270 АПК РФ, для изменения или отмены обжалуемого судебного акта не имеется.
В соответствии со ст.110 АПК РФ судебные расходы по уплате государственной пошлины относятся судом на ответчика.
Руководствуясь ст.ст.110, 266, 268, 269, 271, 272.1 АПК РФ,
П О С Т А Н О В И Л:
решение Арбитражного суда города Москвы от 20.09.2018 по делу №А40-157888/18 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.
Взыскать с АО «Астерос» в доход федерального бюджета сумму государственной пошлины по апелляционной жалобе в размере 3 000 руб.
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа только по основаниям ч.4 ст.288 АПК РФ.
Судья: Б.С. Веклич
Телефон справочной службы суда – 8 (495) 987-28-00