Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел дело по иску ООО Строительная компания Капитель (ОГРН <***>, ИНН <***>, 143150, Московская область, Рузский район, д. Старая Руза, территория Дома творчества композиторов «Руза»)

к ответчику АО "Энергоплан строительное предприятие АО, г. Любяна" (Словения) (ИНН <***>, 129110, <...>)

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ООО "Прометей-Сити" (127051, <...>)

о взыскании 139 124 565,39 руб.

в судебное заседание явились:

от истца - ФИО1 по доверенности от 02.03.2016г.

от ответчика – ФИО2 по доверенности от 31.08.2015 г.

в судебное заседание не явились: от третьего лица – извещен

УСТАНОВИЛ: ООО «Строительная компания «Капитель» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к АО «Энергоплан строительное предприятие АО, г. Любляна» (Словения) о неотработанного аванса в размере 48 554 712,13 руб., задолженности в размере 386 506,49 руб., соразмерного уменьшения стоимости работ по контракту на сумму 26 500 418,65 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в отношении невозвращенного аванса в размере 19 687 587,02 руб., процентов за неправомерное пользование денежными средствами в отношении суммы убытков вследствие ненадлежащего качества работ в размере 5 745 452,71 руб.

Об обязании передать исполнительную и рабочую документацию на объем работ, выполненных в рамках контракта № 10-04-23/ГП от 23.04.2014 года по объекту «Реконструкиця детского городка «Чайка» под размещение базы отдыха «Прометей», расположенного по адресу: Московская область, Рузский район, вблизи д. Дорохово, согласно перечню истребуемой документации (приложение к иску) (с учетом уточнения исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ).

Определением суда от 24 апреля 2014 года к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора привлечено ООО «Прометей-Сити».

Определением суда от 10 июня 2014 года производство по делу было приостановлено до рассмотрения по существу и вступлению в законную силу судебного акта по делу Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-51540/2014.

Определением суда от 16 января 2015 года производство по делу было возобновлено в связи с вступлением в законную силу решения Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-51540/2014.

В судебном заседании представитель истца поддержал уточненные исковые требования в полном объеме, дал пояснения по иску.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения иска по доводам, изложенным в отзыве на исковое заявление.

Третье лицо, извещенное надлежащим образом в порядке ст. 123 АПК РФ, своего представителя в заседание суда первой инстанции не направило, письменных пояснений не представило.

Изучив материалы дела, представленные доказательства, выслушав представителей истца и ответчика, суд пришел к следующим выводам.

Согласно пункту 1 статьи 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Как видно из материалов дела, между ООО «Строительная компания «Капитель» (заказчик), АО «Энергоплан строительное предприятие АО, г. Любляна» (Словения) (подрядчик), ООО «Прометей-Сити» (инвестор) был заключен контракт № 10-04-23/ГП от 23.04.2010 г., согласно которому подрядчик принял на себя обязательство по выполнению работ и предоставление услуг по объекту «Реконструкция детского городка «Чайка» под размещение базы отдыха «Прометей», расположенного по адресу: Московская область, Рузский район, вблизи д. Дорохово, включая выполнение комплекса строительно-монтажных работ, реконструкцию объектов, поставку материалов и оборудования, и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ, в соответствии с технической и рабочей документацией, а также проведение испытаний, принятия участия в сдаче объекта приемочной комиссии, устранение дефектов, являющихся следствием не исполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств по контракту, сдача совместно с заказчиком объекта в эксплуатацию, выполнение обязательств в течение гарантийного периода.

Согласно п. 3.1 контракта, сторонами была согласована цена выполняемых работ и предоставляемых услуг в сумме 1 310 000 000 руб., которая является фиксированной (п. 3.2 контракта).

В дальнейшем, в связи с изменением объема работ и необходимостью выполнения дополнительных работ, стороны изменяли общую контрактную цену путем заключения дополнительных соглашений к контракту.

С учетом дополнительных соглашений № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 к контракту, окончательная его цена составила 1 395 500 000 руб.

В связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком (ответчиком) своих обязательств по контракту (нарушение сроков строительства, не предоставление обеспечения) действие контракта было прекращено с 21 мая 2012 года по инициативе заказчика, что зафиксировано дополнительным соглашением № 9 от 14 мая 2012 года (п. 5), подписанным сторонами.

В соответствии со ст. 715 ГК РФ, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

В обоснование исковых требований истец ссылается на следующие обстоятельства.

Согласно п. 4.4, 4.4.1 контракта, заказчик уплачивает подрядчику авансовые платежи, в соответствии с графиком финансирования работ, а также текущие платежи за фактически выполненные работы.

За весь срок действия контракта истец оплатил ответчику текущих, а также авансовых платежей на общую сумму 1 118 246 827,43 руб., предъявил счетов за компенсацию потребленной подрядчиком электроэнергии на сумму 8 115 698,52 руб. (согласно п. 7.25 контракта), оказал услуг на 11 210 руб. (счет № 31 от 27.08.2010 г. за прокладку кабеля).

Однако согласно предоставленным справкам о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) за период действия контракта, ответчик выполнил работы на сумму 1 069 692 115,30 руб., а из указанных выше счетов оплатил 7 729 192,03 руб. за электроэнергию.

Таким образом, по расчету истца общий долг ответчика перед истцом составил 48 952 428,62 руб., из которых 48 554 712,13 руб. - сумма неотработанного аванса, 386 506,49 руб. - сумма долга за оказанные услуги.

Указанные обстоятельства подтверждены Актом сверки на 01.06.2012 года, подписанным сторонами, которым ответчик сумму задолженности признал.

Требование истца о возврате неотработанных денежных средств было направлено ответчику письмом № Д-51 от 12.02.2013 года, которое последним оставлено без удовлетворения.

Кроме того, истец просит о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в отношении невозвращенного аванса в размере 19 687 587,02 руб. по основаниям ст. 395 ГК РФ.

В соответствии со ст. 395 ГК РФ, за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующими в месте жительства кредитора или, если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения, опубликованными Банком России и имевшими место в соответствующие периоды средними ставками банковского процента по вкладам физических лиц. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Также истец заявляет требование о взыскании соразмерного уменьшения стоимости работ по контракту на сумму 26 500 418,65 руб., процентов за неправомерное пользование денежными средствами в отношении суммы убытков вследствие ненадлежащего качества работ в размере 5 745 452,71 руб.

Указывает, что в связи с досрочным прекращением действия контракта, стороны создали рабочую комиссию с целью обследования качества выполненных подрядчиком работ на объекте, в составе представителей заказчика, инвестора и подрядчика.

По результатам обследования объекта рабочей комиссией были выявлены многочисленные недостатки выполненных работ, требующие устранения, что было зафиксировано в протоколах рабочей комиссии: от 26.07.2012 г., № 1 от 22.06.2012 г., № 2 от 25.06.2012 г., № 3 от 26.06.2012 г., № 4 от 26.04.2012 г., № 5 от 27.06.2012 г., № 6 от 28.06.2012 г., № 7 от 30.06.2012 г., № 8 от 02.07.2012 г., № 9 от 02.07.2012 г., от 02.07.2012 г., от 05.07.2012 г., от 05.07.2012 г., от 05.07.2012 г., от 06.07.2012 г., от 06.07.2012 г., от 07.07.2012 г., от 09.07.2012 г., от 09.07.2012 г., № 10 от 09.07.2012 г., от 10.07.2012 г., от 11.07.2012 г., от 12.07.2012 г., от 12.07.2012 г., от 14.08.2012 г., подписанных представителями всех сторон контракта.

На основании указанных протоколов заказчиком была составлена дефектная ведомость и направлена подрядчику письмом № 86-Д от 19.09.2012 г. с требованием устранить обнаруженные недостатки до конца октября 2012 года, либо компенсировать стоимость этих работ.

Однако ответчик данное требование не исполнил, а, напротив, направил письмо № 179 от 18.10.2012 г. в адрес заказчика (истца) и всех субподрядчиков о невозможности расчета в связи с предъявлением заказчиком вышеуказанных требований об устранении или компенсации устранения недостатков.

Требование на момент рассмотрения искового заявления не исполнено.

В связи с неустранением подрядчиком в установленный заказчиком срок выявленных недостатков, заказчиком был составлен перечень работ, с расчетом их стоимости, по устранению недостатков выполненных ответчиком с отступлением от проектных и нормативных требований, на общую сумму 26 500 418,65 руб. и направлен подрядчику письмом № 7-М от 25.02.2013 г. с требованием оплатить его стоимость в качестве компенсации убытков и уменьшения цены договора, в 10-дневный срок.

Статья 720 ГК РФ указывает, что заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

На основании ст. 721 ГК РФ, качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

Пунктом 1 ст. 723 ГК РФ предусмотрено, что в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика:

безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397).

В связи с чем, истец обратился с требованием о взыскании соразмерного уменьшения стоимости работ по контракту на сумму 26 500 418,65 руб., процентов за неправомерное пользование денежными средствами в отношении суммы убытков вследствие ненадлежащего качества работ в размере 5 745 452,71 руб. в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

Кроме того, истец обращается с требованием о понуждении к возврату исполнительной и рабочей документации.

Статья 726 ГК РФ устанавливает, что подрядчик обязан передать заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета договора подряда, если это предусмотрено договором либо характер информации таков, что без нее невозможно использование результата работы для целей, указанных в договоре.

Ссылается на п. 7.9 контракта, согласно которому подрядчик в течение строительства ведет и предоставляет по требованию заказчика исполнительную документацию, оформленную в соответствии с требованиями действующих нормативных документов Российской Федерации.

В соответствии с п. 32.4 контракта, в случае досрочного расторжения контракта, подрядчик обязан не позднее даты расторжения контракта передать заказчику по актам Рабочую и Исполнительную документацию.

Письмом № 27-М от 29.05.2012 г. истец потребовал от ответчика передачи проектной, рабочей и исполнительной документации.

Ответчик свои обязательства в этой части признал, ответив на требование истца письмом от 31.05.2012 года, в котором сам указал сроки передачи истребуемых документов, в том числе, проектную и рабочую документацию, выданную заказчиком «в производство работ» - в срок до 22.06.2012 г., исполнительную документацию — в срок до 25.06.2012 г.

Однако на момент рассмотрения иска, ответчик свои обязательства не исполнил.

В силу статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с законом, иными нормативно-правовыми актами и условиями обязательства. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

Исходя из изложенных норм права, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Доводы отзыва ответчика подлежат отклонению судом на основании следующего.

Так, ответчик указал, что в части иска о взыскании неотработанного аванса задолженности не имеет, ссылается на односторонние акты выполненных работ за май 2012 года (подписанные только ответчиком) на сумму 48 852 303,47 руб., которые, по мнению ответчика, являются доказательством выполненных работ на сумму остатка аванса.

В силу п. 4 ст. 753 ГК РФ, сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

Однако судом установлено, что указанные работы истцу к приемке не предъявлялись, доказательств извещения истца о готовности к сдаче выполненных работ не представлено, как и не представлено доказательств их приемки истцом.

Кроме того, ответчиком был представлен истцу Акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 01.06.2012 г., в котором ответчик признает задолженность на указанную дату в размере 48 952 428,62 руб. Акт изготовлен ответчиком самостоятельно, о чем свидетельствует раздел акта о наличии задолженности, заполненный от имени ответчика.

Более того, односторонние акты представлены ответчиком истцу спустя 6 месяцев — письмом от 13 декабря 2012 года № 190, на которое был дал мотивированный отказ письмом № 87-М от 25.12.2012 года.

Что касается доводов об необоснованности требований о соразмерном уменьшении стоимости работ по контракту на сумму 26 500 418,65 руб., то они также признаются судом необоснованными.

Как установлено судом выше, все недостатки работ были выявлены при расторжении контракта и оформлены протоколами рабочей комиссии, в которую входили, в том числе, и представители ответчика.

На основании протоколов была составлена дефектная ведомость и направлена подрядчику письмом № 86-Д от 19.09.2012 г. с требованием устранить обнаруженные недостатки до конца октября 2012 года, либо компенсировать стоимость этих работ.

Относительно доводов о том, что невозвращенный аванс и иные требования полностью перекрыты денежными средствами в сумме 131 000 000 рублей, выплаченными по банковской гарантии в пользу ООО «Прометей-Сити» также не обоснованы, поскольку указанная выплата была проведена не в пользу истца по настоящему делу, а в пользу инвестора ООО «Прометей-Сити».

При этом, данный вопрос был предметом исследования в судебном деле № А40-24001/2013 и исследованию в настоящем деле не подлежит.

На основании вышеизложенного суд приходит к выводу, что исковые требования обоснованы, документально подтверждены и подлежат удовлетворению в полном объеме.

Расходы по госпошлине относятся судом на ответчика, согласно положениям ст. 110 АПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 4, 8, 9, 65, 75, 110, 167, 170, 171, 180, 181, 259 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с АО "Энергоплан строительное предприятие АО, г. Любяна" (Словения) (ИНН <***>, 129110, <...>) в пользу ООО Строительная компания Капитель (ОГРН <***>, ИНН <***>, 143150, Московская область, Рузский район, д. Старая Руза, территория Дома творчества композиторов «Руза») 48 554 712,13руб. – неотработанного аванса, 19 687 587,02руб. – процентов за пользование чужими денежными средствами в отношении невозвращенного аванса, 386 506,49руб. – задолженности, 26 500 418,65руб. – в качестве соразмерного уменьшения стоимости работ по контракту и 5 745 452,71руб. – процентов за пользование денежными средствами в отношении суммы убытков, вследствие ненадлежащего качества работ.

Обязать АО "Энергоплан строительное предприятие АО, г. Любяна" (Словения) (ИНН <***>, 129110, <...>) передать ООО Строительная компания Капитель (ОГРН <***>, ИНН <***>, 143150, Московская область, Рузский район, д. Старая Руза, территория Дома творчества композиторов «Руза») исполнительную и рабочую документацию на объем работ, выполненных в рамках контракта № 10-04-23/ГП от 23.04.2010г. по объекту «Реконструкция детского городка «Чайка» под размещение базы отдыха «Прометей», расположенного по адресу: Московская область, Рузский район, вблизи, д. Дорохово, согласно следующему перечню:

1. Журналы производства работ, входного контроля материалов техники безопасности по строящимся зданиям и сооружениям:

1.1. Спальный корпус коттеджного типа 1.1 - 1.10- 10 шт.;

1.2. Спальный корпус гостиничного типа 2.1 - 2.5 - 5 шт.;

1.3. Общежитие для сотрудников корпус А;

1.4. Общежитие для сотрудников корпус Б;

1.5. Общественно-оздоровительный центр;

1.6. Проходная для посетителей;

1.7. Проходная для персонала;

1.8. Водозаборный узел;

1.9. Часовня;

1.10. Котельная;

1.11. Сети водоснабжения;

1.12. Сети водостока;

1.13. Сети канализации;

1.14. Подземные очистные сооружения;

1.15. Наружные тепловые сети;

1.16. Дороги и проезды;

1.17. Ограждения;

1.18. Наружные кабельные сети;

1.19. Дизельная электростанции - 2 шт.

2. Журналы сварочных работ по объектам:

2.1. Спальный корпус гостиничного типа 2.1-2.5-5 шт.;

2.2. Общежитие для сотрудников корпус А;

2.3. Общежитие для сотрудников корпус Б;

2.4. Общественно-оздоровительный центр;

2.5. Котельная.

3. Лабораторные заключения прочности бетона по зданиям:

3.1. Спальный корпус коттеджного типа 1.1-1.10-10 шт.;

3.2. Спальный корпус гостиничного типа 2.1 - 2.5 - 5 шт.;

3.3.Общежитие для сотрудников корпус А;

3.4.Общежитие для сотрудников корпус Б;

3.5.Общественно-оздоровительный центр;

3.6.Водозаборный узел;

3.7.Часовня;

3.8.Котельная;

3.9.Проходная для посетителей;

3.10. Проходная для персонала;

3.11. Подземные очистные сооружения;

4. Договора подряда, СРО и приказы на ответственных

осуществляющих строительство субподрядных организаций:

4.1. ООО «Алекс Монт»;

4.2. ООО «АМТ Групп»;

4.3. ООО «СФК Аркада»:

4.4. ООО «Всеслав»;

4.5. ООО «ВТВ система»;

4.6. ООО «Гема Констракшн»;

4.7. ООО «ДСК Стройконструкция - 2»;

4.8. ЗАО «Делор»;

4.9. ООО «Кванта»;

4.10. ИП «Тюрнин»;

4.11. ООО «К7 Групп»;

4.12. ООО «Континенталь»;

4.13. ООО «Мармекс»;

4.14. ООО «Мосотделстрой 7»

4.15. НПО Огнезащита»;

4.16. ООО «Пласток»;

4.17. ООО «Промстройсервис»;

4.18. ООО «Русстройинжиниринг»;

4.19. ООО «Русская дверная компания», ООО «Русинтел»;

4.20. ООО «РегионСтрой»;

4.21. ООО «СпортМонтажСтрой»;

4.22. ООО ССМУ-6»;

4.23. ООО «СтальСтройМонтаж»;

4.24. ООО «СтройБерг»;

4.25. ООО «Теплоэнергострой»;

4.26. ООО «ТЭМП»;

4.27. ООО «Флит-сетевые технологии»;

4.28. ООО «Хольц Хаус»;

5. Коттеджи 1.1 - 1.10:

5.1. Исполнительные геодезические чертежи;

5.2. Акты скрытых работ на инженерное обеспечение;Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж деревянных конструкций стен 1 -го этажа;

5.3. Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж перекрытий над 1-ым этажом;

5.4. Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж стен 2-го этажа;

5.5. Акт промежуточной приемки на конструкции 1-го этажа;

5.6. Акт промежуточной приемки на конструкции 2-го этажа;

5.7. Акт освидетельствования скрытых работ на укладку утеплителя по кровле, сертификат качества на данный материал;

5.8. Акт освидетельствования скрытых работ на укладку полиэтиленовой пленки по кровле, сертификат качества на данный материал;

5.9. Акт освидетельствования скрытых работ по укладке мягкой черепицы, сертификат качества на данный материал;

5.10. Акт приемки кровли;

5.11. Исполнительные чертежи на деревянные конструкции поэтажно;

5.12. Исполнительные чертежи на фундаменты, стены, кровлю;

5.13. Акты скрытых работ на установку оконных проемов, витражей здания, сертификаты качества на данный материал;

5.14. Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж трубопроводов системы отопления, сертификат качества на данный материал;

5.15. Акт освидетельствования скрытых работ на изоляцию труб отопления, сертификат качества на данный материал;

5.16. Акт на монтаж трубопровода системы водоснабжения, сертификат качества на данный материал;

5.17. Акт на монтаж трубопроводов ГВС, сертификат качества на данный материал;

5.18. Акт освидетельствования скрытых работ по изоляции труб ГВС, сертификаты качества на данный материал;

5.19. Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж труб систем канализации сертификат качества на данный материал;

5.20. Акт освидетельствования скрытых работ на пролив системы канализации;

5.21. Акт на гидравлическое испытание системы канализации;

5.22. Акт на гидравлическое испытание системы отопления;

5.23. Акт на промывку системы отопления;

5.24. Акт на гидравлическое испытание системы хозяйственно-питьевого водопровода;

5.25. Акт приемки системы отопления;

5.26. Акт приемки системы канализации;

5.27. Акт приемки системы хозяйственно-питьевого водоснабжения и ГВС;

5.28. Акт приемки системы холодоснабжения;

5.29. Акт гидравлического испытания трубопроводов и оборудования холодоснабжения

6.Котельная:

6.1. Исполнительные геодезические чертежи;

6.2. Акты по системе отопления;

6.3. Акты по электромонтажным работам;

6.4. Исполнительная документация на все оборудование (план, эл.схема, спецификации смонтированного оборудования);

6.5. Акты скрытых работ на устройство полов;

6.6. Акты скрытых работ на отделку помещений;

6.7. Акты скрытых работ на установку оконных блоков, сертификаты качества н данный материал;

6.8. Акты на устройство колодца-охладителя, паспорта на кольца;

6.9. Акт на водоотведение с кровли;

6.10. Акты на кирпичную кладку цоколя, сертификаты качества на данный материал;

6.11. Акты на гидроизоляцию цоколя, сертификаты качества на данный материал;

6.12. Акт на засыпку керамзитом по кровле, сертификаты качества на данный материал;

6.13. Акт на укладку полиэтиленовой пленки, сертификаты качества на данный: материал;

6.14. Акт на укладку рулонного ковра по кровле, сертификаты качества на данный материал;

6.15. Акт на кладку парапета кровли, сертификаты качества на данный материал;

6.16. Исполнительный чертеж на фундаменты, колонны, балки.

6.17. Паспорта на пенобетонные блоки, клей, арматуру, профнастил, бетон для кровли;

6.18. Акты по устройству внутреннего газоснабжения и оборудования;

6.19. Исполнительные чертежи по устройству внутреннего газоснабжения ] оборудования.

7. Наружные сети водоснабжения, водостока, канализации:

7.1. Паспорта на колодцы, крышки люков, муфты;

7.2. Паспорта на лестницы или материал из которого их готовили;

7.3. Документ об испытании гидрантов;

8. Наружные тепловые сети:

8.1. Акты скрытых работ по устройству траншей пикетов 1-23, 47-85, 14-65, 17-67, 19 44, 22-33, 39-45, 46-47, 49-61, 49-16, 51-64, 54-62, 63-74;

8.2. Акты скрытых работ по устройству песчаного основания пикетов 1-23, 47-85, 14-65,17-67, 19-44, 22-33, 39-45, 46-47, 49-61, 49-16, 51-64, 54-62, 63-74;

8.3. Акты скрытых работ по укладке труб пикетов 1-23, 47-85, 14-65, 17-67, 19-44. 33, 39-45, 46-47, 49-61, 49-16, 51-64, 54-62, 63-74;

8.4. Акты скрытых работ по устройству сварки труб пикетов 1-23, 47-85, 14-65, 19-44, 22-33, 39-45, 46-47, 49-61, 49-16, 51-64, 54-62, 63-74;

8.5. Акты скрытых работ по устройству антикоррозийного покрытия труб пикетов 47-85, 14-65, 17-67, 19-44, 22-33, 39-45, 46-47, 49-61, 49-16, 51-64, 54-62, 63-74;

8.6. Акты скрытых работ по промывке труб пикетов 5-96, 23-32, 14-65, 17-67, 19-33, 39-45, 46-47, 49-61, 49-16, 51-64, 54-62, 63-74;

8.7. Акты на гидравлическое испытание трубопроводов пикетов 125-29, 23-32, 63-74;

8.8. Акты скрытых работ на укладку, опрессовку трубопроводов пикетов 98-104, 23-32, 46-47, 63-74;

8.9. Акты скрытых работ по заливке муфт ППУ пикетов 98-104, 25-29, 23-32, 14-65. 67, 19-44, 22-33, 39-45, 46-47, 49-61, 49-16, 51-64, 54-62, 63-74;

8.10. Акты скрытых работ по заливке муфт ППУ пикетов 98-104, 25-29, 23-32, 14-65. 67, 19-44, 22-33, 39-45, 46-47, 49-61, 49-16, 51-64, 54-62, 63-74;

8.11. Акты скрытых работ по СОДК пикетов 98-104, 25-29, 23-32, 14-65, 17-67, 19-33, 39-45,46-47, 49-61, 49-16, 51-64, 54-62, 63-74;

8.12. Акты скрытых работ по засыпке траншей пикетов 14-65, 17-67, 19-44, 22-33, 3^ 46-47, 49-61, 49-16, 51-64, 54-62,63-74;

8.13. Акты освидетельствования пикетов 3-106, 106-109, 9-77, 5-96, 98-104, 25-29, 22 14-65, 17-67, 19-44, 22-33, 39-45, 46-47, 49-61, 49-16, 51-64, 54-62, 63-74;

9.Наружное освещение:

9.1. Кабельный журнал, осмотр кабеля в барабанах.

10.Кабельные сети:

10.1. Исполнительная документация на участки трассы КЛ-5, КЛ-6, КЛ-11, КЛ-12, К 20, КЛ-21, КЛ-22, КЛ-23, КЛ29-38;

10.2. Исполнительные чертежи к актам на ООЦ и ДГУ.

11. Ограждения:

11.1. Акты скрытых работ на бурение скважин;

11.2. Акты скрытых работ приварка арматуры к металлическим стойкам ограждения периметра, сертификаты качества на данный материал;

11.3. Акты скрытых работ по бетонированию металлических стоек ограды, сертификаты качества на данный материал;

11.4. Исполнительные чертежи,

12. Дороги и проезды:

12.1. Акты скрытых работ по устройству песчаного основания, сертификаты качества данный материал;

12.2. Акты скрытых работ по устройству бетонного основания, сертификаты качества данный материал;

12.3. Акты по укладке бордюрного камня, сертификаты качества на данный материал;

12.4. Исполнительные чертежи;

13. Гостиницы - 5 шт., по каждой гостинице:

13.1. Исполнительные геодезические чертежи;

13.2. Акт скрытых работ на песчаное основание, сертификаты качества на данный материал;

13.3. Акт скрытых работ на бетонную подготовку, сертификаты качества на данный материал;

13.4. Акт скрытых работ на бетонирование ростверка, сертификаты качества на данный материал;

13.5. Акт скрытых работ на оклеенную изоляцию ростверка, сертификаты качества на данный материал;

13.6. Акт скрытых работ на армирование стены Ст-1на отм -1.500 до +1.500; от +1.500 до + 4.800, сертификаты качества на данный материал;

13.7. Акт скрытых работ на армирование основания и стен приямка, сертификаты качества на данный материал;

13.8. Акт скрытых работ на бетонирование основания и стен приямка, сертификаты качества на данный материал;

13.9. Акт скрытых работ на кирпичную кладку цоколя, сертификаты качества на данный материал;

13.10. Акт скрытых работ на бетонную подготовку под крыльцо, сертификаты качества на данный материал;

13.11. Акт скрытых работ на армирование конструкций крыльца, сертификаты качества на данный материал;

13.12. Акт скрытых работ на бетонирование конструкции крыльца, сертификаты качества на данный материал;

13.13. Акт скрытых работ на антисептирование деревянных конструкций кровли, сертификаты качества на данный материал;

13.14. Акт скрытых работ на устройство лестниц (площадки и марши, поэтажно), сертификаты качества на используемый материал;

13.15. Акт скрытых работ на монтаж ограждений лестниц (поэтажно), сертификаты качества на используемый материал;

13.16. Акт скрытых работ на установку окон, сертификаты качества на данный материал, исполнительный чертеж;

13.17. Акт скрытых работ на установку витражей сертификаты качества на данный материал, исполнительный чертеж;

13.18. Акт скрытых работ на устройство пароизоляции кровли, сертификаты качества на данный материал;

13.19. Акт скрытых работ на устройство обрешетки кровли, сертификаты качества на данный материал;

13.20. Акт скрытых работ на утепление кровли, сертификаты качества на данный материал;

13.21. Акт скрытых работ на укладку мембраны на кровле, сертификаты качества на данный материал;

13.22. Акт скрытых работ на установку контрбруса на кровле, сертификаты качества на данный материал;

13.23. Акт скрытых работ на укладку фанеры на кровле, сертификаты качества на данный материал;

13.24. Акт скрытых работ на укладку гидроизоляционной мембраны, сертификаты качества на данный материал;

13.25. Акт скрытых работ на укладку мягкой черепицы, сертификаты качества на данный материал;

13.26. Акт скрытых работ на устройство примыканий к вентшахте, сертификаты качества на используемый материал;

13.27. Акт скрытых работ на устройство водосточной системы Тегола, сертификаты качества на данный материал;

13.28. Акт скрытых работ на подшивку потолка покрытия гипсокартонном, сертификаты качества на данный материал;

13.29. Акт скрытых работ на устройство металлического каркаса внутренних перегородок (поэтажно), сертификаты качества на данный материал;

13.30. Акт скрытых работ на облицовку внутренних перегородок ГКВЛ (поэтажно), сертификаты качества на данный материал;

13.31. Акт скрытых работ на устройство примыканий гипсокартонных перегородок к стенам, сертификаты качества на данный материал;

13.32. Акт скрытых работ на устройство гидроизоляции пола в мокрых помещениях, сертификаты качества на данный материал;

13.33. Акт скрытых работ на устройство цементных стяжек пола, сертификаты качества на данный материал;

13.34. Акт скрытых работ на укладку пароизоляционной мембраны на полы, сертификаты качества на данный материал;

13.35. Акт приемки фасадов;

13.36. Акт скрытых работ на электромонтажные работы;

14. Общежитие корпус А и Б:

14.1. Акт скрытых работ на укладку швеллера в проем перекрытия на отм +5,600, в/о 5-7/А-В, сертификаты качества на данный материал;

14.2. Акт скрытых работ на монтаж рамных стоек (Ст1-6) мансардного этажа, сертификаты качества на данный материал;

14.3. Акт скрытых работ на устройство обрешетки внутренних стен мансардного этажа (доска), сертификаты качества на данный материал;

14.4. Акт скрытых работ на устройство деревянного каркаса наружных стен мансардного этажа в/о 1-10/А-В, сертификаты качества на данный материал;

14.5. Акт скрытых работ на устройство утепления наружных стен мансардного этажа в/о 1-10/А-В, сертификаты качества на данный материал;

14.6. Акт скрытых работ на устройство пароизоляции наружных стен мансардного этажа в/о 1-10/А-В, сертификаты качества на данный материал;

14.7. Акт скрытых работ на крепление стоек каркаса стен мансардного этажа по осям А-В. сертификаты качества на данный материал;

14.8. Акт скрытых работ на монтаж стропильных балок покрытия мансардного этажа Б1-Б4, сертификаты качества на данный материал;

14.9. Акт скрытых работ на монтаж крепление раскосов рам Р1-Р2, сертификаты качества на данный материал;

14.10. Акт скрытых работ на устройство пароизоляции кровли, сертификаты качества на данный материал;

14.11. Акт скрытых работ на устройство утепления кровли, сертификаты качества на данный материал;

14.12. Акт скрытых работ на укладку мембраны на кровле, сертификаты качества на данный материал;

14.13. Акт скрытых работ на устройство обрешетки кровли, сертификаты качества на данный материал;

14.14. Акт скрытых работ на укладку фанеры по обрешетке кровли, сертификаты качества на данный материал;

14.15. Акт скрытых работ на устройство гидроизоляции мембраны кровли, сертификаты качества на данный материал;

14.16. Акт скрытых работ на укладку мягкой черепицы на кровлю, сертификаты качества на данный материал;

14.17. Акт приемки кровли;

14.18. Акт скрытых работ на обшивку потолка покрытия мансардного этажа листами ГКЛ по подшивной доске, сертификаты качества на данный материал;

14.19. Акт скрытых работ на монтаж металлических конструкций Балок лестничных площадок на отм +3,95, +5,45, сертификаты качества на данный материал;

14.20. Акт скрытых работ на армирование лестничных площадок на отм. +4,050, +5, в/о 5-7/А-В, сертификаты качества на данный материал;

14.21. Акт скрытых работ на бетонирование лестничных площадок на отм +4,050, +5,. в/о 5-7/А-В, сертификаты качества на данный материал;

14.22. Акт скрытых работ на устройство металлических косоуров лестницы 3-го эт (К1-К2), сертификаты качества на данный материал;

14.23. Акт скрытых работ на укладку ж/б ступеней на косоуры лестничного марш этажа, сертификаты качества на данный материал;

14.24. Акт скрытых работ на монтаж металлических конструкций противопожарных лестниц по оси «1», сертификаты качества на данный материал;

14.25. Акт скрытых работ на монтаж водосточной системы типа «Тегола», сертификаты качества на данный материал;

14.26. Акт скрытых работ на антисептирование деревянных конструкций ст мансардного этажа в/о 1-10/А-В, сертификаты качества на данный материал;

14.27. Акт скрытых работ на Устройство выравнивающих цем. стяжек полов (поэтажно помещениях, сертификаты качества на данный материал;

14.28. Акт скрытых работ на устройство оклеечной гидроизоляции полов (поэтажно) помещениях, сертификаты качества на данный материал;

14.29. Акт скрытых работ на устройство линолеумных полов (поэтажно) в помещение сертификаты качества на данный материал;

14.30. Акт скрытых работ на устройство керамических полов (поэтажно) в помещения сертификаты качества на данный материал;

14.31. Акт скрытых работ на устройство металлического каркаса стен (поэтажнс сертификаты качества на данный материал;

14.32. Акт скрытых работ на устройство металлического каркаса потолков (поэтажно сертификаты качества на данный материал;

14.33. Акт скрытых работ на обшивку стен гипсокартоном (поэтажно), сертификат] качества на данный материал;

14.34. Акт скрытых работ на устройство примыканий гипсокартона (ленты или герметик поэтажно, сертификаты качества на данный материал;

14.35. Акт скрытых работ на устройство подвесных потолков (поэтажно), сертификаты качества на данный материал;

14.36. Акт скрытых работ на монтаж пластиковых панелей (поэтажно) в помещениях сертификаты качества на данный материал;

14.37. Акт скрытых работ на монтаж оконных блоков мансардного этаж, сертификаты: качества на данный материал, исполнительный чертеж;

14.38. Акт скрытых работ на монтаж витражей мансардного этажа (ИВ-1), сертификаты качества на данный материал, исполнительный чертеж;

14.39. Акт скрытых работ на кирпичную кладку для крепления ширмы (поэтажно), сертификаты качества на данный материал, сертификаты качества на данный материал;

14. 40. Акт скрытых работ на монтаж трубопроводов системы отопления (поэтажно) + исполнительный чертеж, сертификаты качества на данный материал;

14. 41. Акт скрытых работ на антикоррозийное покрытие труб системы отопления поэтажно), сертификаты качества на данный материал;

14.42. Акт скрытых работ на изоляция труб системы отопления (поэтажно), сертификаты качества на данный материал;

14.43. Акт скрытых работ на монтаж трубопроводов ИТП, сертификаты качества на данный материал;

14.44. Акт скрытых работ на антикоррозийное покрытие трубопроводов ИТП, сертификаты качества на данный материал;

14.45. Акт скрытых работ на изоляцию трубопроводов ИТП, сертификаты качества на данный материал;

14.46. Акт скрытых работ на монтаж теплообменников в ИТП, паспорт;

14.47. Исполнительный чертеж, паспорт ИТП;

14.48. Акт на эл. монтажные работы в ИТП;

14.49. Акт на освещение ИТП;

14.50. Акт скрытых работ на устройство бетонной подготовки приямка ИТП отм. -2.100, сертификаты качества на данный материал;

14.51. Акт скрытых работ на армирование основания и стен приямка ИТП в/о Б-В/11, сертификаты качества на данный материал;

14.52. Акт скрытых работ на бетонирование основания и стен приямка ИТП в/о Б-В/11, сертификаты качества на данный материал;

14.53. Акт скрытых работ на устройство обмазочной 2-х слойной изоляции стен приямка ИТП в/о Б-В/11, сертификаты качества на данный материал;

14.54. Акт скрытых работ на устройство бетонной подготовки входа в ИТП отм. 0.82 по оси «11» /Б-В, сертификаты качества на данный материал;

14.55. Акт скрытых работ на армирование основания входа в ИТП по оси «11» /Б-В, сертификаты качества на данный материал;

14.56. Акт скрытых работ на бетонирование крыльца входа в ИТП по оси «11» /Б-В, сертификаты качества на данный материал;

14.57. Акт скрытых работ на устройство полов ИТП;

14.58. Акт скрытых работ на устройство системы вентиляции в ИТП;

14.59. Акт скрытых работ на устройство отмостки;

14.60. Акт приемки фасада;

14.61. Акт скрытых работ на устройство цоколя;

14.62. Акт скрытых работ на монтаж воздуховодов системы вентиляции, исполнительный чертеж;

14.63. Акт скрытых работ на монтаж трубопроводов системы холодного и горячего водоснабжения (поэтажно) + исполнительный чертеж, сертификат;

14.64. Акт скрытых работ на изоляцию трубопроводов холодного и горячего водоснабжения (поэтажно), сертификаты качества на данный материал;

14.65. Акт скрытых работ на монтаж трубопроводов системы канализации (поэтажно), сертификаты качества на данный материал;

14.66. Акт скрытых работ на пролив системы канализации;

14.67. Акт на «световой» эффект;

14.68. Протокол замера сопротивления изоляции;

14.69. Исполнительные геодезические чертежи;

15. Часовня:

15.1. Акт скрытых работ на забивку свай;

15.2. Акт промежуточной приемки ответственных конструкций;

15.3. Акт скрытых работ на устройство обмазочной изоляции, сертификаты качества на данный материал;

15.4. Акт скрытых работ на бетонирование монолитной плиты МПл-1, сертификаты качества на данный материал;

15.5. Акт на выполнение кирпичной кладки цоколя, сертификаты качества на данный материал;

15.6. Акт на бетонирование конструкции крыльца входа, сертификаты качества на данный материал;

15.7.Акты на монтаж (сборку) каркаса наружных стен из клееного бруса;

15.8 Акт на устройство конструкций купола (каждый этап отдельно), сертификаты качества на данный материал;

15.9. Акт на установку купола;

15.10. Акт приемки ответственных конструкций на кровлю (цилиндр и купол);

15.11. Акт на антисептирование деревянных конструкций кровли, сертификаты качества на данный материал;

15.12. Акт на устройство полов;

15.13. Акт на водоотведение, сертификаты качества на данный материал;

15.14. Акты на электромонтажные работы;

15.15. Исполнительные геодезические чертежи.

16. ВЗУ:

16.1. Лабораторные заключения о качестве бетонной смеси на фундаментную плиту, стены и покрытие;

16.2. Акты по устройству ж/б покрытия (армирование бетонирование на отм. -0,800 по цем. по цем. песч. стяжке), сертификаты качества на данный материал;

16.3. Исполнительные геодезические чертежи.

17. Подземные очистные сооружения:

17.1. Паспорта на бетон;

17.2. Акты скрытых работ по устройству подпорной стенки;

17.3. Акт ответственных конструкций на фундаментную плиту;

17.4. Акт скрытых работ откопка котлована под очистные сооружения, устройстве основания;

17.5. Акт испытания трубопроводов блоков очистки;

18. Дизельные электростанции (2 шт.):

18.1. Акты скрытых работ по устройству фундаментов;

18.2. Паспорта и сертификаты на бетон и арматуру.

19. Служебная проходная:

19.1. Акт скрытых работ на песчаное основание, сертификаты качества на данный материал;

19.2. Акт скрытых работ на бетонную подготовку, сертификаты качества на данный материал;

19.3. Акт скрытых работ на бетонирование ростверка, сертификаты качества на данный материал;

19.4. Акт скрытых работ на оклеенную изоляцию ростверка, сертификаты качества на данный материал;

19.5. Акт скрытых работ на армирование стены Ст-1на отм -1.500 до +1.500; от +1.500 дс + 4.800, сертификаты качества на данный материал;

19.6. Акт скрытых работ на армирование основания и стен приямка, сертификаты качества на данный материал;

19.7. Акт скрытых работ на бетонирование основания и стен приямка, сертификаты качества на данный материал;

19.8. Акт скрытых работ на кирпичную кладку цоколя, сертификаты качества на данный материал;

19.9. Акт скрытых работ на бетонную подготовку под крыльцо, сертификаты качества на данный материал;

19.10. Акт скрытых работ на армирование конструкций крыльца, сертификаты качества на данный материал;

19.11. Акт скрытых работ на бетонирование конструкции крыльца, сертификаты качестве на данный материал;

19.12. Акт скрытых работ на антисептирование деревянных конструкций кровле сертификаты качества на данный материал;

19.13. Акт скрытых работ на устройство лестниц (площадки и марши, поэтажно сертификаты качества на данный материал;

19.14. Акт скрытых работ на монтаж ограждений лестниц (поэтажно), сертификат качества на данный материал;

19.15. Акт скрытых работ на установку окон, сертификаты качества на данный материал исполнительный чертеж;

19.16. Акт скрытых работ на установку витражей, сертификаты качества на данный материал;

19.17. Акт скрытых работ на устройство пароизоляции кровли, сертификаты качества : данный материал;

19.18. Акт скрытых работ на устройство обрешетки кровли, сертификаты качества данный материал;

19.19. Акт скрытых работ на утепление кровли, сертификаты качества на данный материал;

19.20. Акт скрытых работ на укладку мембраны на кровле, сертификаты качества данный материал;

19.21. Акт скрытых работ на установку контрбруса на кровле, сертификаты качества данный материал;

19.22. Акт скрытых работ на укладку фанеры на кровле, сертификаты качества на дань: материал;

19.23. Акт скрытых работ на укладку гидроизоляционной мембраны, сертификаты качества на данный материал;

19.24. Акт скрытых работ на укладку мягкой черепицы, сертификаты качества на данный материал;

19.25. Акт скрытых работ на устройство примыканий к вентшахте, сертификаты качества на данный материал;

19.26. Акт скрытых работ на устройство водосточной системы Тегола, сертификаты качества на данный материал;

19.27. Акт приемки кровли;

19.28. Акт приемки фасадов;

19.29. Исполнительные геодезические чертежи;

20. Проходная для посетителей:

20.1. Акт скрытых работ на песчаное основание, сертификаты качества на да] материал;

20.2. Акт скрытых работ на бетонную подготовку, сертификаты качества на да материал;

20.3. Акт скрытых работ на бетонирование ростверка, сертификаты качества на даннный материал;

20.4. Акт скрытых работ на оклеенную изоляцию ростверка, сертификаты качества: данный материал;

20.5. Акт скрытых работ на армирование стены, сертификаты качества на данный материал;

20.6. Акт скрытых работ на кирпичную кладку цоколя, сертификаты качества на да материал;

20.7. Исполнительные геодезические чертежи;

21. Связь и сигнализация:

21.1. Акт скрытых работ на устройство пластиковых смотровых колодцев, сертификат качества на данный материал;

21.2. Акт скрытых работ на устройство траншей;

21.3. Акт скрытых работ на устройство прокладки трубопроводов из пластиковых труб, сертификаты качества на данный материал;

21.4. Акт скрытых работ на устройство муфт соединений трубопроводов, сертификаты качества на данный материал;

22. Общественно-оздоровительный центр: Подземная часть:

22.1. Акт на цементно-песчаную стяжку по бетонной подготовке сертификаты качества на данный материал;

22.2. Акт скрытых работ на армирование колонн;

22.3. Акт скрытых работ на бетонирование колонн;

22.4. Акт скрытых работ на армирование стен Ст1, Ст-2;

22.5. Акт скрытых работ на бетонирование стен Ст-1, Ст-2;

22.6. Акт скрытых работ на обмазочную 2-х слойную гидроизоляцию, сертификаты качества на данный материал;

22.7. Акт скрытых работ на армирование плит перекрытия;

22.8. Акт скрытых работ на бетонирование плит перекрытия;

22.9. Исполнительные чертежи на устройство перекрытий в осях 6-17/Д-Р;

22.10. Акты скрытых работ на устройство входов №№ 1,2,3,4,5,6 и пандусов;

22.11. Исполнительные геодезические чертежи;

22.12. Акт скрытых работ по устройству кирпичных перегородок, сертификаты качества на данный материал;

22.13. Акт скрытых работ по устройству перегородок из ГКЛВ, сертификаты качества на данный материал;

22.14. Акт скрытых работ по устройству полов;

22.15. Акт скрытых работ по устройству потолков;

1-Этаж

22.16. Акт скрытых работ на армирование колонн;

22.17. Акт скрытых работ на бетонирование колонн;

22.18. Акт скрытых работ на армирование стен;

22.19. Акт скрытых работ на бетонирование;

22.20. Акт скрытых работ на армирование плит перекрытия;

22.21. Акт скрытых работ на бетонирование плит перекрытия;

22.22. Исполнительные чертежи на устройство перекрытий;

22.23. Исполнительные геодезические чертежи;

22.24. Акт скрытых работ по устройству кирпичных перегородок, сертификаты качества на данный материал;

22.25. Акт скрытых работ по устройству перегородок из ГКЛВ, сертификаты качества на данный материал;

22.26. Акт скрытых работ по устройству полов;

22.27. Акт скрытых работ по устройству потолков;

2-Этаж

22.28. Акт скрытых работ на армирование колонн;

22.29. Акт скрытых работ на бетонирование колонн;

22.30. Акт скрытых работ на армирование стен;

22.31. Акт скрытых работ на бетонирование;

22.32. Акт скрытых работ на армирование плит перекрытия;

22.33. Акт скрытых работ на бетонирование плит перекрытия;

22.34. Исполнительные чертежи на устройство перекрытий;

22.35. Исполнительные геодезические чертежи;

22.36. Акт скрытых работ по устройству кирпичных перегородок, сертификаты качества данный материал;

22.37. Акт скрытых работ по устройству перегородок из ГКЛВ, сертификаты качества на данный материал;

22.38. Акт скрытых работ по устройству полов;

22.39. Акт скрытых работ по устройству потолков;

3- Этаж

22.40. Акт скрытых работ на армирование колонн;

22.41. Акт скрытых работ на бетонирование колонн;

22.42. Акт скрытых работ на армирование стен;

22.43. Акт скрытых работ на бетонирование;

22.44. Акт скрытых работ на армирование плит перекрытия;

22.45. Акт скрытых работ на бетонирование плит перекрытия;

22.46. Исполнительные чертежи на устройство перекрытий;

22.47. Исполнительные геодезические чертежи;

22.48. Акт скрытых работ по устройству кирпичных перегородок, сертификаты качества на данный материал;

22.49. Акт скрытых работ по устройству перегородок из ГКЛВ, сертификаты качества на данный материал;

22.50. Акт скрытых работ по устройству полов;

22.51. Акт скрытых работ по устройству потолков;

Общее по ООЦ:

22.52. Акты скрытых работ по установке витражей, сертификаты качества на данный материал, исполнительный чертеж;

22.53. Акты скрытых работ по установке окон, сертификаты качества на данный материал, исполнительный чертеж;

22.54Акты скрытых работ по устройству кровли, сертификаты качества на данный материал;

22.55.Акт скрытых работ на устройство системы вентиляции, сертификаты качества на данный материал;

22.56. Исполнительные чертежи на устройство системы вентиляции;

22.57.Акт скрытых работ на монтаж трубопроводов системы холодного и горячего водоснабжения (поэтажно), сертификаты качества на данный материал, исполнительный чертеж;

22.58.Акт скрытых работ на изоляцию трубопроводов холодного и горячего водоснабжения (поэтажно), сертификаты качества на данный материал;

22.59. Акт скрытых работ на монтаж трубопроводов системы канализации (поэтажно), сертификаты качества на данный материал;

22.60. Акт скрытых работ на пролив системы канализации;

22.61. Акт скрытых работ по устройству холодоснабжения;

22.62. Исполнительные чертежи по устройству холодоснабжения;

22.63. Исполнительные схемы на тепловой пункт;

22.64. Паспорта на оборудование ИТП;

22.65. Акты скрытых работ по устройству теплых полов;

22.66. Исполнительные схемы по устройству теплых полов;

22.67. Акты скрытых работ по электроснабжению;

22.68. Исполнительные схемы по электроснабжению;

22.69. Акты скрытых работ по устройству фасадов;

22.70. Исполнительные схемы по устройству фасадов;

22.71. Акт приемки фасадных работ;

22.72. Оригиналы сертификатов и паспортов на арматуру.

Взыскать с АО "Энергоплан строительное предприятие АО, г. Любяна" (Словения) (ИНН <***>, 129110, <...>) в доход федерального бюджета РФ 206 000руб. – государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано лицами, участвующими в деле, в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок с даты его принятия.

Судья:

О.В. Лихачева