Гражданский кодекс часть 1

Администрация Петровского района Тамбовской области обратилась в Арбитражный суд Тамбовской области с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «Звезда- 2» об обязании безвозмездного устранения недостатков выполненных работ по муниципальному контракту №6 от 29.07.2013 г.

Как следует из материалов дела, 29 июля 2013 г. по итогам открытого аукциона между Администрацией Петровского района Тамбовской области и ООО «Звезда- 2» был заключен муниципальный контракт №6 на выполнение работ по завершению комплекса работ по строительству муниципального общеобразовательного учреждения Избердеевская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза ФИО1 с реконструкцией части существующего здания под интернат по адресу: ул. Пионерская, д. 51а, с. Петровское Петровского района Тамбовской области на общую сумму 370 341 820 рублей.

Администрацией Петровского района Тамбовской области в соответствии с муниципальным контрактом № 6 от 29.07.2013 г. работы были приняты актами выполненных работ (последний акт от 02.09.2014 года .№12) и оплачены, в сроки, предусмотренные указанным Контрактом.

В ходе эксплуатации школы и интерната, построенных по вышеуказанному контракту, были выявлены следующие недостатки выполненных работ:

Электротехнический сектор:

1. Неисправности наружного освещения (автоматическое включение от светодиода),

2. Неисправности в системе вентиляции школы и интерната.

Сантехнический сектор.

1. Дефектные комплектующие в системе горячего и холодного водоснабжения (шаровые краны, уголки, муфты, смесители, запорная арматура унитазов и писсуар).

2. Попадания грунтовых вод в систему канализации через ревизионные люка (не герметичность, проседание грунта).

3. Не установлен уловитель мусора в КНС и необходим ремонт запорной арматуры.

Вспомогательное оборудование.

1. Неисправности лифтового оборудования.

2. Неисправности в системах водоснабжения, канализации, вентиляции в кабинетах № 114

Общестроительные работы.

1. Дефекты и требующие замены элементы водостока, систем кровли (желоба, отливы и т.д.).

2. Частично заменить периллы ограждения кровли,

3. Дефектных участков тротуарной плитки,

4. Дефект вентиляционного зонта на здании гаража,

5. Установка двери между учебным классом и гаражом,

6. Дефекты поверхности стен, вентиляционных коробов, подвесных потолков.

7. Необходима регулировка и замена комплектующих запорных устройств дверей, окон, витражей школы и интерната,

8. Происходит образование свободной поверхности воды на участке территории пришкольного стадиона в результате выпадения осадков (возможна неисправность дренажной системы и нарушение планировки территории при строительстве объекта «Пришкольный стадион»,

9. Отсутствуют водосточные желоба и водосточные трубы по периметру здания;

10. Отсутствуют желоба в тротуарной плитке входного крыльца школы;

11. Имеется деформация вентиляционного раструба на гараже;

12. Поврежден карниз крыши 2-го блока;

13. Не установлены уплотнители на решеточных ограждениях в гардеробной учащихся;

14. Требуют восстановления плинтуса из плит в коридорах школы и столовой,

15. Имеются трещины в гипсокартонных листах отделки стен;

16. Отсутствует уловитель мусора в колодцах КНС,

17. Имеется просадка тротуарной плитки на входах в здание школы;

18. Отсутствует противопожарная дверь в гараже;

19. Не устроен санузел гаража,

20. Повреждено ограждение кровли 2-го блока;

21. На территории комплекса отсутствуют контейнеры для сбора мусора;

22. Технологические вырезы, проделанные в рамках гарантийных работ, в местах опрессовки системы отопления по помещениям не сделаны,

23. Не введена в эксплуатацию система подачи теплого воздуха (климатическая установка) по помещениям школы.

Вышеуказанным: Контрактом установлена гарантия на выполненные работы, которая составляет 5 лет (п.9.1).

Согласно п. 9.2. Контракта, если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаруживаются дефекты, допущенные по вине подрядчика, то он обязан их устранить за свой счет и в согласованные с заказчиком сроки.

18.05.2016г. исх. №01-10/1295 истец обществу с ограниченной ответственностью «Звезда-2» была направлена претензия по качеству произведенных ремонтных работ, с требованием безвозмездно устранить недостатки.

Претензия истца была оставлена без удовлетворения.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в Арбитражный суд Тамбовской области с настоящим иском.

Судом установлено, что в судебное заседание представители ответчика и третьих лиц не явились, о месте и времени его проведения извещены надлежащим образом, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Арбитражного суда Тамбовской области http://tambov.arbitr.ru.

Руководствуясь ст. ст. 123, 156 АПК РФ, с согласия представителя истца, присутствующего в заседании суда, суд считает возможным провести судебное заседание в отсутствие представителя ответчика и третьих лиц.

Представитель истца в судебном заседании уточнил исковые требования, просил устранить недостатки работ, выполненных по муниципальному контракту № 6 от 29.07.2013 г. на выполнение работ по завершению комплекса работ по строительству муниципального общеобразователоного учреждения Избердеевская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза ФИО1 с реконструкцией части существующего здания под интернат по адресу: ул. Пионерская, д. 51а, с. Петровское Петровского района Тамбовской, за свой счет:

Электротехнический сектор:

- привести в рабочее состояние систему автоматического включения линии наружного освещения со стороны ул. Пионерской, запитанной от Ново-Васильевской электрической подстанции, принятой по акту о приемке выполненных работ от 12.12.2013 №4/1,

- подключить электрические щиты вентиляции в школе и общежитии, принятые по акту о приемке выполненных работ от 12.12.2013 г. № 4/1,

Сантехнический сектор:

- заменить дефектные комплектующие в системе горячего и холодного водоснабжения (шаровые краны, уголки, муфты, смесители, запорная арматура унитазов и писсуар), а также в системе водоотвода в санитарных помещениях школы и интерната принятые по акту о приемке выполненных работ от 06.11.2013 г. № 3,

- нарастить крышки ревизионных колодцев на проектный уровень, принятые по акту о приемке выполненных работ от 12.12.2013 г. № 4/1,

Вспомогательное оборудование:

- довести до рабочего состояния шахту лифта и его кабину, принятые по акту о приемке выполненных работ от 26.09.2013 № 1 и от 12.12.2013 №4/1,

Общестроительные работы:

- восстановление лестничных маршей на входах в школу: блок № 1, 2, 3, 4, 5, 6, принятый по акту о приемке выполненных работ от 21.01.2014 №6/2,

- установить желоба и водостоки в здании школы: желоба - 350м, водостоки - 300м, принятые по акту о приемке выполненных работ от 19.02.2014 № 7/1,

- установить водоотводы по периметру здания школы со стороны центрального входа, принятые по акту о приемке выполненных работ от 19.02.2014 №7/1,

- восстановить вытяжной зонт на крыше гаража, принятый по акту о приемке выполненных работ от 12.12.2013 №4/1,

- восстановить плинтус в коридоре школы 50 погонных метров, принятый по акту о приемке выполненных работ от 11.12.2013 №4/2,

- подключить систему кондиционирования школы, принятую по акту о приемке выполненных работ от 12.12.2013 № 4/1, в течение двух месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.

Суд принял к рассмотрению уточненный иск.

Представитель истца поддержал уточненные исковые требования.

Дополнений и ходатайств от сторон не поступило.

Рассмотрев материалы дела, выслушав доводы представителя истца, учитывая положения ч.3.1 ст.70 АПК РФ, согласно которой обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований, суд находит иск подлежащим удовлетворению, руководствуясь при этом следующим.

В силу части 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В соответствии со статьей 307 Гражданского кодекса Российский Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в Гражданском кодексе Российской Федерации.

Обязательства ответчика установлены муниципальным контрактом №6 на выполнение работ по завершению комплекса работ по строительству муниципального общеобразовательного учреждения Избердеевская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза ФИО1 с реконструкцией части существующего здания под интернат по адресу: ул. Пионерская, д. 51а, с. Петровское Петровского района Тамбовской области от 29 июля 2013 г.

Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии с ч. 2 ст. 763 Гражданского кодекса по государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

Согласно п. 1 ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

К отдельным видам договора подряда, в том числе к подрядным работам для государственных и муниципальных нужд, положения, предусмотренные § 1 Главы 37 Гражданского кодекса (общие положения о подряде), применяются, если иное не установлено правилами Гражданского кодекса об этих видах договоров.

В соответствии с пунктом 1 статьи 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

На основании п. 1 ст. 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

В силу п. 1 ст. 721 ГК РФ качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

На основании части 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Судом установлено, что по результатам проведения открытого аукциона между Администрацией Петровского района Тамбовской области и ООО «Звезда- 2» был заключен муниципальный контракт №6 на выполнение работ по завершению комплекса работ по строительству муниципального общеобразовательного учреждения Избердеевская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза ФИО1 с реконструкцией части существующего здания под интернат по адресу: ул. Пионерская, д. 51а, с. Петровское Петровского района Тамбовской области.

Согласно п. 1.1 Контракта предметом Контракта является комплекс работ по строительству муниципального общеобразовательного учреждения Избердеевская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза ФИО1 с реконструкцией части существующего здания под интернат по адресу: ул. Пионерская, д. 51а с. Петровское Петровского района Тамбовской области. Заказчик обязуется принять их результаты и оплатить в порядке, установленном настоящим контрактом.

Согласно ст. 2 Контракта цена Контракта составляет 370 341 820 руб.

Цена контракта включает в себя расходы на выполнение всех видов работ, являющихся предметом контракта, приобретение, транспортировку и хранение материалов, приспособлений к оборудования, необходимых для выполнения работ, иные расходы Генподрядчика, связанные со строительством объекта, включая затраты Генподрядчика на возведение временных зданий и сооружений, иные непредвиденные затраты (за исключением возвратных сумм от разборки временных зданий и сооружений), страхование строительных рисков, уплату налогов (в т.ч. НДС), сборов, пошлин и иных платежей, которые являются обязательными в силу закона.

Источник финансирования - средства местного, областного и федерального бюджетов.

Оплата по настоящему контракту осуществляется Заказчиком по мере поступления средств из районного и областного бюджетов, за фактически выполненные Генподрядчиком работы после представления им документации, подтверждающей выполнение данных работ - актов приемки выполненных работ (форма № КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), но не позднее 31.12.2015г. в соответствии с выделенными лимитами инвестиций на 2013 - 2015 г.

Авансовый платеж не предусмотрен.

Основанием для окончательной оплаты за выполненные работы является оформленный в установленном порядке акт о приемке законченного строительством объекта.

В соответствии с п. 3.1 Контракта календарные сроки выполнения работ: начало работ: дата заключения контракта. Окончание работ: 31.12.2013г., согласно графика производства работ (приложение № 2). По согласованию с Заказчиком допускается досрочное выполнение работ.

Работы были выполнены Ответчиком и приняты Истцом, что подтверждается подписанными сторонами актами о приемке выполненных работ и справками о стоимости выполненных работ (Т.1. л.д. 54-98, 101-194, Т.2 л.д. 1-14, 17-63, 66-76, 79-122).

Оплата по контракту №6 от 29.07.2013 произведена истцом полностью в сумме 370 341 820 руб.

Однако, в ходе эксплуатации объекта истцом были обнаружены недостатки произведенных работ, которые были отражены в актах обследования на предмет качества проведенного ремонта от 18.05.2016, 10.10.2016, 01.11.2016 согласно уточненным исковым требованиям от 25.11.2016 исх. №01-10/3317.

При этом суд отмечает, что акт от 01.11.2016 составлен сторонами в присутствии директора ООО «Звезда-2», акт подписан ответчиком без претензий и разногласий (Т.3 л.д.4).

До настоящего времени ответчиком обязательство по устранению последствий проведенных работ в предусмотренный договором срок не выполнено.

На основании статьи 722 ГК РФ в случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве (п. 1 ст. 721 ГК РФ). Гарантия качества результата работы, если иное не предусмотрено договором подряда, распространяется на все, составляющее результат работы.

В силу ч.1 ст. 723 ГК РФ в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения установленной за работу цены; возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда.

Согласно п. 2 ст. 755 Гражданского кодекса РФ подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

В соответствии с ч.3 ст. 724 ГК РФ заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

На основании п. 9.1. Контракта установлена гарантия на выполненные работы, которая составляет 5 лет.

Датой подписания последнего акта приема - передачи выполненных работ №12 (формы КС-2) является дата 02.09.2014.

Следовательно, требования, связанные с недостатками работ, выявлены истцом в пределах установленного контрактом гарантийного срока.

Ответчиком доказательств исполнения гарантийных обязательств по контракту в установленный срок суду, отзыва на иск не представлено.

В соответствии с ч. 1 ст. 131 АПК РФ ответчик обязан направить или представить в арбитражный суд и лицам, участвующим в деле, отзыв на исковое заявление с указанием возражений относительно предъявленных к нему требований по каждому доводу, содержащемуся в исковом заявлении.

Согласно ч. 4 ст. 131 АПК РФ, в случае если в установленный судом срок ответчик не представит отзыв на исковое заявление, арбитражный суд вправе рассмотреть дело по имеющимся в деле доказательствам или при невозможности рассмотреть дело без отзыва вправе установить новый срок для его представления. При этом арбитражный суд может отнести на ответчика судебные расходы независимо от результатов рассмотрения дела в соответствии с частью 2 статьи 111 настоящего Кодекса.

В силу статьи 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

Поскольку материалами дела подтверждается факт ненадлежащего выполнения работ ответчиком по муниципальному контракту № 6 от 29.07.2013, суд признает правомерным и подлежащими удовлетворению требование истца.

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основании своих требований и возражений. Согласно статье 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательства представляются лицами, участвующими в деле. Исходя из принципа состязательности сторон, закрепленного в статье 9 названного Кодекса, а также положений статей 65, 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, лицо, не реализовавшее свои процессуальные права на представление доказательств, несет риск неблагоприятных последствий не совершения им соответствующих процессуальных действий.

Согласно части 1 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности (часть 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Учитывая представленные по делу и исследованные судом доказательства и обстоятельства по спору, суд находит их достаточными для разрешения спора по существу.

Расходы по уплате госпошлины на основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на ответчика.

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1. Исковые требования удовлетворить в полном объеме.

2. Обязать ООО «Звезда - 2» безвозмездно устранить недостатки работ, выполненных по муниципальному контракту № 6 от 29.07.2013 г. на выполнение работ по завершению комплекса работ по строительству муниципального общеобразователоного учреждения Избердеевская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза ФИО1 с реконструкцией части существующего здания под интернат по адресу: ул. Пионерская, д. 51а, с. Петровское Петровского района Тамбовской, за свой счет:

Электротехнический сектор:

Сантехнический сектор:

Вспомогательное оборудование:

Общестроительные работы:

- восстановить вытяжной зонт на крыше гаража, принятый по акту о приемке выполненных работ от 12.12.2013 №4/1,

3. Взыскать с ООО «Звезда - 2» (<...> стр.19, оф.10, ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 6000 руб.

Выдать исполнительные листы после вступления решения в законную силу.

Решение арбитражного суда может быть обжаловано в течение одного месяца со дня принятия в Девятнадцатый апелляционный арбитражный суд (394006, Воронеж, ул. Платонова, дом 8), а также в порядке кассационного обжалования в Арбитражный суд Центрального округа в течении двух месяцев со дня его вступления в законную силу, через арбитражный суд Тамбовской области.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на интернет-сайтах Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда www.19aac.ru или Арбитражного суда Центрального округа.

Судья Тишин А.А.