Решение № 2-10826/2022 от 05.07.2023 Нижегородского районного суда г.Нижнего Новгорода (Нижегородская область)

Копия

УИД: 52RS0005-01-2022-012055-04

Дело №2-1649/2023

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

05 июля 2023 года город Нижний Новгород

Нижегородский районный суд города Нижнего Новгорода в составе председательствующего судьи Сенькиной Ж.С., при секретаре Сыркиной А.А., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску т.д.б. к ИП ч.н.и. о взыскании неустойки, штрафа, компенсации морального вреда, встречному иску ИП ч.н.и. к т.д.б. о взыскании денежных средств, судебных расходов

Установил:

Истец т.д.б. обратился в суд с иском к ИП ч.н.и. о взыскании неустойки, штрафа, компенсации морального вреда, указав в обоснование заявленных требований, что

ДД.ММ.ГГГГг. между т.д.б. (далее по тексту- Заказчик) и ИП ч.н.и. (далее по тексту- Подрядчик) был заключен Договор подряда на выполнение следующих работ: согласно п.1 Договора, Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить в пользу Заказчика работы, указанные в п. 1.2 Договора на объекте, расположенном по адресу: <адрес>., далее именуемый - Объект.

Согласно п.1.2.Договора, Подрядчик обязуется выполнить работы, согласно Приложению № к Договору- устройство кровли частного дома.

Срок выполнения работ был согласован Сторонами Договора, согласно п.1.4. Договора, начало выполнения работ-ДД.ММ.ГГГГг., окончание выполнения работ-ДД.ММ.ГГГГг.

Однако, Ответчиком было допущено нарушение конечного срока выполнения работ, а именно: по настоящее время работы в полном объеме Ответчиком не сданы.

Стоимость работ, согласно Приложения к Договору, составляет 512570 (Пятьсот двенадцать тысяч пятьсот семьдесят) рублей.

Пунктом 4.8. Договора предусмотрено: за задержку окончания сроков выполнения работ Подрядчик обязуется уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости невыполненных работ.

Истец применяет положения ч.5 ст.28 Закона о защите прав потребителей, т.к. положения п.4.8 Договора противоречат законодательству и являются ничтожными в силу.

На основании изложенного, с учетом изменения исковых требований в порядке ст. 39 ГПК РФ, т.д.б. просит суд взыскать с ИП ч.н.и. в пользу т.д.б. неустойку за период с ДД.ММ.ГГГГ по 0ДД.ММ.ГГГГ в размере 487512 рублей, за нарушение сроков выполнения работ по договору, штраф, компенсацию морального вреда в размере 50000 рублей, расходы по оплате государственной пошлины.

Протокольным определением суда от 19.014.23019 года к производству принято встречное исковое заявление ИП ч.н.и. о взыскании с т.д.б. денежных средств в размере 42850 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в размере 1486 рублей., указав в обоснование заявленных требований, что по вышеуказанном договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ заказчиком т.д.б. не оплачены работы по акту № сдачи-приемки работ, который был направлен в адрес заказчика по электронной почте, указанной в договоре подряда. Отказа от приемки работ не поступало. В соответствии с п.4.3 Договора работы считаются принятыми.

В судебном заседании представитель т.д.б. по доверенности ФИО1 поддержала исковые требования. Относительно встречного иска возражала, дала пояснения по существу спора.

В судебном заседании ответчик ИП ч.н.и. поддержал доводы встречного иска, относительно удовлетворения первоначального иска возражал. Дал пояснения по существу спора.

На рассмотрение дела иные участники процесса не явились, не представили доказательств уважительности причин своего отсутствия, равно как и ходатайств об отложении судебного заседания, извещались надлежащим образом о времени и месте проведения судебного заседания.

Суд, с учетом мнения сторон, счел возможным рассмотреть настоящее гражданское дело в отсутствии неявившихся лиц, как предусмотрено ст. 167 ГПК РФ.

Суд, выслушав позицию сторон, исследовав и оценив собранные по делу доказательства в их совокупности по своему внутреннему убеждению, согласно статьям 12, 55, 56, 59, 60, 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, пришел к следующему.

Согласно статье 60 ГПК РФ обстоятельства дела, которые в соответствии с законом должны быть подтверждены определенными средствами доказывания, не могут подтверждаться никакими другими доказательствами.

В соответствии со ст. 159 ГК РФ сделка, для которой законом соглашением сторон не установлена письменная (простая или нотариальная) форма, может быть совершена устно. Если иное не установлено соглашением сторон, могут совершаться устно все сделки, исполняемые при самом их совершении, за исключением сделок, для которых установлена нотариальная форма, и сделок, несоблюдение простой письменной формы которых влечет их недействительность.

В соответствии с п. 1 ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

В соответствии со ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

Согласно ст. 740 ГК РФ, по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ.

В случаях, когда по договору строительного подряда выполняются работы для удовлетворения бытовых или других личных потребностей гражданина (заказчика), к такому договору соответственно применяются правила параграфа 2 настоящей главы о правах заказчика по договору бытового подряда.

В соответствии с ч. ч. 1, 2 ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором.

Согласно ч. 1. ст. 746 ГК РФ, оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

В соответствии с ч. 1 ст. 748 ГК РФ заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных подрядчиком материалов, а также правильностью использования подрядчиком материалов заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика.

Согласно ч. 1 ст. 717 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора.

В силу положений ст. ст. 703, 708, 709, 711, 720 ГК РФ для договора подряда существенными условиями являются: предмет договора, позволяющий определить какую именно работу должен выполнить исполнитель по заданию заказчика, сроки выполнения работ (начальный и конечный), цена и объем работы, порядок оплаты, сроки и порядок приемки выполненной работы и т.д.

В соответствии со статьями 309 и 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно ст. 4 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" (далее- Закон о защите прав потребителей) 1. Продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), качество которого соответствует договору. 2. При отсутствии в договоре условий о качестве товара (работы, услуги) продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), соответствующий обычно предъявляемым требованиям и пригодный для целей, для которых товар (работа, услуга) такого рода обычно используется. 3. Если продавец (исполнитель) при заключении договора был поставлен потребителем в известность о конкретных целях приобретения товара (выполнения работы, оказания услуги), продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), пригодный для использования в соответствии с этими целями. 4. При продаже товара по образцу и (или) описанию продавец обязан передать потребителю товар, который соответствует образцу и (или) описанию. 5. Если законами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к товару (работе, услуге), продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), соответствующий этим требованиям.

В силу ст. 421 Гражданского кодекса РФ граждане и юридические лица свободы в заключении договора.

Из материалов дела следует, что ДД.ММ.ГГГГ истец т.д.б. заключил договор подряда с ИП ч.н.и., согласно которому подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить в пользу заказчика работы, указанные вп.1.2 Договора на объекте, расположенном по адресу: <адрес> (координаты: <данные изъяты>).

Подрядчик обязуется выполнить работы, согласно Приложению 1 по устройству кровли частного дома. Заказчик обязуется принять результаты выполненных работ и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. Датой начала работ является 12.07.2022 года, окончания работ 12.08.2022 года. Гарантийный срок на выполнение работ составляет 2 года. Любые письма и уведомления, отправленные заказчиком и подрядчиком на электронную почту, указанную в договоре, считаются отправленные письменно и приравниваются к отправителям Почтой России с уведомление о получении.

Подрядчик обязуется выполнить работы собственными силами либо силами третьих лиц, оставаясь ответственным за них в точном соответствии с заданиями и указаниями заказчика. В случае обнаружения в выполненных работах, оказанных услугах недостатков, устранить их в течение трех календарных дней. Заказчик обязуется принимать выполнение подрядчиком работы и своевременно их оплачивать. Все материалы и спецтехника для проведения работы представляются Заказчиком. Заказчик самостоятельно несет ответственность за качество материалов и их сохранность на объекте. Материалы и техника предоставляются заказчиком в течение двух дней с момента отправления заявки на них подрядчиком на электронную почту заказчика. Сроки по настоящему договору должны быть перенесены на время, прямо пропорциональное времени отсутствия на объекте Подрядчика материалов и техники, указанных в заявке Подрядчика.

Сроки по настоящему договору должны быть перенесены на время, прямо пропорциональное времени отсутствию на объекте электричество, неблагоприятных погодных условий и иных препятствий, делающих работу подрядчика невозможной. Стоимость работ определяется на основании калькуляции в приложении 1. Оплата производится наличным путем, поэтапно. Оплата по окончании выполнения этапов работ, указанным в приложении 1, в течение одного дня после подписания акта приема-сдачи выпиленных работ. При отсутствии оплаты в течение одного дня после подписания акта приема-сдачи выпиленных работ – работы на объекте приостанавливаются и сроки по настоящему договору переносятся на время, прямо пропорциональное времени отсутствия оплаты. За задержку сроков оплаты работ Заказчик обязуется оплатить подрядчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости неоплаченных работ за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости неоплаченных работ. Представить заказчика и уполномоченные им лица имеют право беспрепятственного доступа для осуществления контроля качества работ. Приёмка выполненных работ производится по окончанию выполнения этапов работ, указанных в Приложении 1 Сторонами в течении одного дня с момента уведомления Подрядчиком Заказчика об их выполнении по электронной почте. Заказчик, получивший уведомление от Подрядчика о готовности к сдаче-приемке выполненных работ, обязан в течение одного дня с момента получения уведомления принять результат выполненных работ и оплатить выполненные работы в полном объеме, либо в течение одного дня с момента получения уведомления направить Подрядчику мотивированный письменный отказ от принятия и оплаты выполненных работ с указанием перечня недостатков. Подрядчик устраняет такие недостатки за свой счет, в установленные Заказчиком сроки (пункт 2.1.2 Договора). При отсутствии письменного аргументированного отказа Заказчика от приемки работ - работы автоматически считаются принятыми.

Заказчик, принявший работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работ, которые могли быть установлены при обычном способе их приемки (явные недостатки).Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом исполнения работ, и в случае необходимости предупреждать в письменной форме любую угрозу срыва сроков сдачи объекта либо делать другие замечания, связанные с ходом и качеством исполнения работ. Стороны договорились о том, что все письма и уведомления, отправленные на электронную почту (Заказчику на адрес: mk40@mail.ru, Подрядчику на адрес: nikkichur@gmail.com) имеют юридическую силу вне зависимости от того, получено ли подтверждение адресата об их прочтении или нет. За задержку окончания сроков выполнения работ Подрядчик обязуется уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости невыполненных работ.

Сторонами в судебном заседании не оспаривалось, что по договору определено следующие виды работ и их стоимость:

Общая стоимость работ составила 482570 рублей.

По своей правовой природе, заключенный между сторонами договор на выполнение устройство кровли частного дома, расположенном по адресу: <адрес> относится к договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ.

Учитывая положения преамбулы Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" (далее - Закон о защите прав потребителей) и разъяснения в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 г. N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей", поскольку из заключенного между сторонами договора на выполнение работ следует, что договор заключен между физическим и лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность (ОКВЭД 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий) поскольку ответчик в судебном заседании пояснил, что регулярно занимается строительными работами, суд приходит к выводу о том, что на спорные правоотношения сторон распространяется действие Закона о защите прав потребителей.

В материалы дела представлен подписанный сторонами акт о приемке-сдачи работ от 25.07.2022 года на сумму 252760 рублей, согласно которым работы по разуклонке из керамзита, монтажу плоского шифера 2 слоя, обмазочной гидроизоляции 1 слой,наплавке линокрон 1 слой, расходные материалы и по подъем материалов без учета работы крана были выполнены и оплачены в срок. Сторонами данное обстоятельство не оспаривается.

В материалы дела представлен подписанный сторонами акт о приемке-сдачи работ от 07.08.2022 года на сумму 154760 рублей, согласно которым работы по укладке эппс 2 слоя, укладке геотекстиля, монтаж мембраны на плоскость выполнены и оплачены в срок. Сторонами данное обстоятельство не оспаривается.

Итого работы выполнены и оплачены сторонами в срок, предусмотренный Договором на сумму.

При таком положении, учитывая доказательства, отвечающие требованиям ст. ст. 55, 59, 60 ГПК РФ, свидетельствующих о выполнении подрядчиком части работ по договору и об оплате заказчиком подрядчику денежных средств по договору подряда, суд считает, что работы на сумму 252760+154760=407520 рублей исполнены подрядчиком и оплачены заказчиком в срок предусмотренный договором.

Представленные в материалы дела чеки по операции о перечислении т.д.в. на счет ч.н.и. денежных средств на общую сумму 1000 (18.07.2022)+106800 (18.07.2022)+40000 (15.08.2022) +27218 (07.09.2022)+11300(26.09.2022)=186318 рублей суд засчитывает в счет оплаты выпаленных работ по актам от 25.07.2022 и 07.08.2022 года. Доказательств обратного, сторонами не представлено.

Как пояснил допрошенный в судебном заседании свидетель д.в.н., который помогал ИП ч.н.и. выполнять работы по устройству кровли дома, т.д.б. иногда приезжал на объект. д.в.н. приезжал летом и в начале осени 2022 года на обмер объекта, видел, что на кровле на втором этаже открыто лежала мембрана около 6 рулонов. Для того, чтобы снять мембрану с кровли необходима была лестница, которую они с ИП ч.н.и. убирали. Примерно в сентябре-октябре 2022 года (до выпадения снега, но точную дату не помнит) стройматериал, в том числе мембрана и утеплитель пропали с объекта. ИП ч.н.и. выполнялись работы по установке парапетной воронки. По поводу пропажи стройматериалов ИП ч.н.и. звонил т.д.б. и передавал информацию. Саму мембрану закупал т.д.б. Технологическим процессом предусмотрено сначала выполнение одних работ, а затем других. Воронки ставятся, когда парапет уже сделан. Часть воронок сделана была, материала хватало. На полотно по кровле идет монтаж, утепляется и обтягивается мембрана. Работа была бы выполнена, если бы были материалы.

Пропажа строительных материалов подтверждается актами инвентаризации от ДД.ММ.ГГГГ, подписанными ч.н.и. и д.в.н., т.д.б. факт пропажи строительного материала не оспаривается.

В материалы дела ИП ч.н.и. представлены скриншоты переписки, согласно которой он уведомлял т.д.б. по адресу электронной почты, указанной в договоре о том, что необходимо явиться на объект для составления актов сдачи-приемки работы, а также предоставить строительный материал для производства дальнейших работ по договору. Указанные уведомления были направлены ИП ч.н.и. в адрес т.д.б. в следующие даты: ДД.ММ.ГГГГ (сообщение о том, что в связи с отказом в участии заказчика в приемке выполненных работ, работы считаются выпаленными и принятыми. Сведения об отсутствии на объекте следующих материалов: олив металлический, уголок из ПВХ- металла Технониколь, кронштейн для монтажа отлива, обращение с просьбой оплатить работы и предоставить материалы, уведомление о приостановке работ); ДД.ММ.ГГГГ (уведомления об отсутствии материалов: мембраны), ДД.ММ.ГГГГ (уведомление со списком необходимых материалов для производства работ, уведомление об отсутствии материалов на объекте, приглашение на ДД.ММ.ГГГГ для проведения инвентаризации и приемки выполненных работ), ДД.ММ.ГГГГ (направление акта № о приемке- сдачи работ и уведомления об отсутствии на объекте мембраны, приостановке работ).

Утверждение представителя истца по первоначальному иску в судебном заседании от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ее доверитель т.д.б. не несет сохранность за строительные материалы, доставленные на объект, опровергается условиями договора (п.2.2.3).

По инициативе ИП ч.н.и. судом назначена судебная экспертиза. Согласно заключению судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, проведенной ООО «Нижегородский институт судебной экспертизы», фактически объем выполненных работ по устройству кровли частного дома согласно акта № сдачи-приемки работ от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.54) составляет монтаж парапетной воронки – 2 шт.; монтаж отливов, ветровых металл с пвх – 64 пог.м, утепление парапета (и вентшахт) – 73 пог.м.

Судом принимается заключение судебного эксперта в качестве законного, допустимого доказательства. По мнению суда, заключение судебной экспертизы по содержанию соответствует ст. 25 Федерального закона N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации". Заключение экспертов выполнено на основании представленных материалов дела и осмотр объекта, оснований не доверять указанному заключению у суда не имеется.

На основании представленных в материалы дела доказательств, суд приходит к выводу, что работы по акту № выполнены подрядчиком ДД.ММ.ГГГГ, в срок, установленный п.п.4, 2.2.3 Договора (с учетом переноса на времени, пропорционально времени отсутствия на объекте материалов, указанных в заявке подрядчика). Поскольку подрядчиком представлены надлежащие доказательства отсутствия материалов на объекте, что не позволяло ему ранее выполнить работы, в связи с чем срок выполнения работ правомерно был приостановлен до поступления материалов на объект. Доказательств, подтверждающих, что в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ имелась возможность ИП ч.н.и. выполнить работы в виду наличия материала на объекте мембраны, т.д.б. не представлено.

Стоимость работ по акту № от ДД.ММ.ГГГГ (исходя из калькуляции перечня стоимости и видов работ) составила 5000*2+ 64*250+73*200=40600 рублей. Заказчиком не оспорена, доказательств оплаты не представлено.

Пунктом 4 статьи 753 ГК РФ предусмотрено, что сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

Согласно ст. 718 ГК РФ заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором подряда, оказывать подрядчику содействие в выполнении работы.

В соответствии с п. 1 ст. 406 Гражданского кодекса РРФ кредитор считается просрочившим, если он отказался принять предложенное должником надлежащее исполнение или не совершил действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором либо вытекающих из обычаев или из существа обязательства, до совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства.

Учитывая данное обстоятельство, суд приходит к выводу, что ИП ч.н.и. действовал добросовестно, уведомляя заказчика о необходимости подписания акта приемки-сдачи работ, об отсутствии строительных материалов на объект и невозможности дальнейшего производства работ ввиду отсутствия строительных материалов, приостановке работ.

Заказчик т.д.б. напротив уклонялся от приемки работ по акту № (в нарушение п. 4.3 Договора), не предоставлял в сроки строительный материал, что повлекло обоснованную приостановку работ в соответствии со п. 2.2.3 Договора на объекте со стороны ИП ч.н.и., не обеспечил сохранность строительного материала на объекте в соответствии с п.2.2.3 Договора, что расценивается судом как злоупотребление правом (ст.10 ГК РФ), нарушение условий Договора.

Поскольку доказательств оплаты работ по акту № со стороны т.д.б. не представлены, с учетом заключения судебной экспертизы с него подлежит взысканию в пользу ИП ч.н.и. денежные средства в размере 40600 рублей.

Согласно ст.ст. 27, 28 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами. Срок выполнения работы (оказания услуги) может определяться датой (периодом), к которой должно быть закончено выполнение работы (оказание услуги) или (и) датой (периодом), к которой исполнитель должен приступить к выполнению работы (оказанию услуги). В случае, если выполнение работы (оказание услуги) осуществляется по частям (доставка периодической печати, техническое обслуживание) в течение срока действия договора о выполнении работ (оказании услуг), должны предусматриваться соответствующие сроки (периоды) выполнения таких работ (оказания услуг). По соглашению сторон в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги). Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя. В случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени). Неустойка (пеня) за нарушение сроков начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи. Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи. Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги). Размер неустойки (пени) определяется, исходя из цены выполнения работы (оказания услуги), а если указанная цена не определена, исходя из общей цены заказа, существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование потребителя добровольно удовлетворено не было. Требования потребителя, установленные пунктом 1 настоящей статьи, не подлежат удовлетворению, если исполнитель докажет, что нарушение сроков выполнения работы (оказания услуги) произошло вследствие непреодолимой силы или по вине потребителя.

Согласно ст. 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, суд, с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

Оценив представленные доказательства, суд приходит к выводу о наличии вины заказчика в невозможности завершения подрядных работ в срок предусмотренный договором (в том числе по монтажу мембраны и укладка геотекстиля на парапет, монтажу аэратора на общую сумму 32200 рублей) с учетом того, что сам истец в нарушение договора не обеспечил сохранность строительного материала, а после его пропажи с объекта не обеспечил подрядчика иным материалом, что данное обстоятельство являлось препятствием для исполнения подрядчиком работ по договору.

На основании п.6 ст. 28 Закона о защите прав потребителей оснований для взыскания неустойки с ИП ч.н.и. в пользу т.д.б. не имеется, при этом т.д.б. от исполнения договора не отказывался, претензий по качеству работ не предъявлял. Несмотря на срок окончания работ ДД.ММ.ГГГГ, установленный п. 1.4 договора, денежные средства истцом оплачивались с постоянной периодичностью с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, что свидетельствует о том, что истец был согласен с произведенными работами, сроками их выполнения. Претензий по срокам выполненных работ в адрес ответчика также не направлял, а уведомление на л.д. 9 с идентификатором <данные изъяты>, направленное ФИО1 в опеку Ленинского района судом претензией не признается. Уведомление ФИО1 в адрес ИП ч.н.и. с идентификатором 80300177461380 не свидетельствует о направлении претензии, поскольку сама претензия не приложена, опись отсутствует.

Ответственность ответчика за нарушение прав потребителя наступает в случае виновного уклонения от исполнения требований потребителя, что судом не установлено. Напротив, как починял ИП ч.н.и. он не отказывается продолжить исполнять договор при поставке строительного материала.

При изложенных обстоятельствах, с учетом положений ст. 56 ГПК РФ, суд приходит к выводу, что правовых оснований для взыскания с ответчика неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, судебных расходов не имеется, ввиду нарушения прав т.д.б. со стороны подрядчика ИП ч.н.и.

В соответствии со сти.98 ГПК РФ с т.д.б. в пользу ИП ч.н.и. подлежит взысканию расходы на оплату государственной пошлины в размере 1407 рублей (1486 рублей*94,7%).

Руководствуясь статьями 194-199 ГПК Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований т.д.б. к ИП ч.н.и. о взыскании неустойки, штрафа, компенсации морального вреда – отказать.

Встречные исковые требования ИП ч.н.и. к т.д.б. о взыскании денежных средств, судебных расходов – удовлетворить частично.

Взыскать с т.д.б. (паспорт <данные изъяты>) в пользу ИП ч.н.и. (ИНН <***>) денежные средства в размере 40600 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в размере 1407 рублей.

В удовлетворении остальной части встречных исковых требования ИП ч.н.и. к т.д.б. о взыскании денежных средств, судебных расходов – отказать.

Решение может быть обжаловано в Нижегородский областной суд через Нижегородский районный суд г. Н. Новгорода в апелляционном порядке в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме.

Судья ПОДПИСЬ Ж.С. Сенькина

Копия верна.Судья Ж.С. Сенькина

Решение в окончательной форме изготовлено 12.07.2023 года.