– МКД), по условиям которого подрядчик по поручению заказчика обязался своими силами и средствами за свой счет, с использованием собственных материалов, конструкций, изделий и оборудования выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества (ремонт крыши) в МКД, расположенном по адресу <...> (далее – договор). Работы должны быть выполнены подрядчиком на основании проектно-сметной документации (приложение № 1 к договору) и технического задания (приложение № 2 к договору) на ремонт объекта, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. Датой начала выполненияработ является третий рабочий день со дня подписания договора, а срок окончания работ установлен не позднее 30.09.2019. В пункте 6.2 технического задания (приложение № 2 к договору) указано, что до начала работ подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от протечек и прочих повреждений, связанных с производством работ. Согласно пункту 9.1 технического задания подрядчик до начала работ обязан разработать и предоставить проект подготовительных работ. В перечень обязательных мероприятий, которые должны содержать подготовительные
«БЛХОЛДИНГ» (подрядчик) был заключен договор подряда № 6979МПС (далее – договор) на выполнение полного комплекса работ, перечень которых согласован в приложении № 1 к договору. Цена работ определена сторонами в перечне стоимости по видам и объемам работ (приложение № 1 к договору) и составляет 105 879 683 руб. 83 коп. (пункт 2.1 договора в редакции дополнительного соглашения от 23.07.2020 № 2). Согласно пунктам 4.1, 4.2 договора дата начала работ – дата заключения договора, дата окончания выполненияработ – в течение 130 календарных дней с даты начала выполнения работ. В соответствии с пунктом 10.1 договора в случае нарушения подрядчиком сроков выполнения работ, в том числе вида (части) работ (начальных, промежуточных, конечных), предусмотренных договором, заказчик вправе потребовать от подрядчика уплатить пени в размере 0,1 % от цены работ за каждый день просрочки. Задержка, вызванная виновным неисполнением заказчиком своих обязательств, которая прямо и непосредственно ограничивает возможность подрядчика исполнить свои обязательства в предусмотренные договором
зафиксированные в техническом задании. При этом в сроки выполнения работ, указанные в настоящем договоре и техническом задании, не включается время, необходимое заказчику для приемки работ и/или утверждения технического задания и время, необходимое заказчику для предоставления информационных материалов. Дата начала работ по настоящему договору не может быть ранее даты получения исполнителем подписанного заказчиком экземпляра настоящего договора. В разделе «Состав и содержание работ» приложения № 1 к договору определены сроки в 42 рабочих дня. Срок внедрения не включает задержки в согласовании и время на предоставление необходимой информации заказчиком. Дополнительным соглашением № 2 от 22.10.2020 к договору согласовано следующее: создание нового модуля «Замесы», срок разработки 15 рабочих дней, цена 70 000 руб. Критерии качества выполненияработ определены в разделе техническое задание на настройку БП «Комплектовка» дополнительного соглашения № 1 от 19.10.2020 к договору. Расчеты между сторонами по дополнительному соглашению проводятся путем внесения заказчиком авансового платежа в размере 35 000 руб., на основании полученного
контракт от 23.07.2015 № 175П, по условиям которого, проектировщик обязуется выполнить проектные работы по объекту: «проектирование сетей наружного освещения на территории муниципального образования г. Краснодар во дворе жилого дома по ул. Красная, 129» в соответствии с техническим заданием, а заказчик осуществляет надзор и контроль за ходом и качеством выполнения работ, обязуется принять результат выполненных работ и оплатить обусловленную контрактом цену в пределах утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в текущем финансовом году. Дата начала выполнения работ – дата заключения контракта, дата окончания работ – до 27.07.2015 (пункт 2.1 контракта). Цена контракта составляет 47 777 рублей 55 копеек, является твердой и не подлежит изменению в ходе его исполнения. Оплата выполненных работ производится заказчиком в пределах утвержденных бюджетных ассигнований в течение 30 дней с момента подписания заказчиком документа о приемке выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет проектировщика (пункт 3.4 контракта). Аванс не предусмотрен (пункт 3.3 контракта). Приемка проектно-сметной
всего составляет не более 493 680 руб. В силу пункта 4.3 договора фактическая стоимость работ определяется сторонами на основании смет на проектные и изыскательские работы, согласованных заказчиком, и подтверждается актами о выполненных работах, актами сдачи-приемки результатов выполненных работ и актами о приемке выполненных работ и передаче прав. В календарном графике выполнения работ и стоимости (приложение 1 к договору) сторонами согласованы следующие работы, сроки выполнения, результат выполненных работ и стоимость: 1. Выполнение предпроектного обследования: дата начала выполнения работ – с даты заключения договора, дата окончания выполнения работ – 30.04.2022, результат – отчет о проведении предпроектного обследования, стоимость – 121 113,78 руб.; 2. Разработка и согласование проектной документации: дата начала выполнения работ – с 01.05.2022, дата окончания выполнения работ – 31.08.2022, результат – комплект проектно-сметной документации, стоимость – 350 040,36 руб.; 3. Экспертиза проектной документации, согласованной заказчиком (сметная часть): дата начала выполнения работ – с 01.09.2022, дата окончания выполнения работ – 30.09.2022,
суда от 14.07.2022, с ООО «Автодорпроект» взыскано 95 000 руб. неустойки, в удовлетворении иска в остальной части отказано. АО «КРДВ» обратилось в Арбитражный суд Дальневосточного округа с кассационной жалобой, в которой просит отменить судебные акты и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. В жалобе выражает несогласие с произведенным судами расчетом неустойки, указывает на необоснованность выводов судов о завершении работ в полном объеме до 21.12.2020 и учете 41 дня по плану-графику; дата начала выполнения работ правового значения не имеет. Вина заказчика отсутствует, все исходные данные представлены подрядчику с письмом от 17.04.2020 исх. № 018-3788, а не 04.06.2020. Обращает внимание на пункт 4.2 Технического задания о сборе всех недостающих данных подрядчиком, который является профессиональным участником отношений в области выполнения проектных работ. Полагает необоснованными выводы судов о затягивании заказчиком процедуры согласования представленных подрядчиком результатов работ. Заказчик неоднократно направлял замечания к работе подрядчика с требованием об их устранении, что одновременно являлось
выполненные Подрядчиком Работы, в порядке и на условиях, усмотренных настоящим Договором. Согласно п.3.1. Договора Общая стоимость работ составляет 750 000,00 руб., в том числе НДФЛ 1 в размере 97 500, 00 руб. В соответствии с п. 4.1 Договора № от 21.03.2016 сроки выполнения работ определены в Календарном графике (Приложение № 2 к Договору № от 21.03.2016) (л.д. 27) и разделены на два этапа: 1-ый этап: Разработка раздела «Переустройство наружных газопроводов» и Исполнительных смет Дата начала выполнения Работ - 21.03.2016 Дата окончания выполнения Работ - 14.04.2016, 2-ой этап: Согласование рабочей документации во всех заинтересованных инстанциях в соответствии с п.19 Приложения 1 к Договору. Дата начала выполнения Работ - 16.04.2016 Дата окончания выполнения Работ - 30.04.2016. Согласно Акта приема-передачи документации № документы по 1-му и 2-му этапам Календарного плана работ (Приложение № 2 к Договору № от 21.03.2016) был приняты ООО «НИИПРИИ «Севзапинжтехнология» 28.12.2016 (л.д. 126). Срок задержки исполнения обязательств по 1-ому
сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Как установлено судом, ДД.ММ.ГГГГ между ООО "Ирида-СТ" в лице директора Красноярского филиала ФИО8 (заказчик), действующего на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ. и ФИО7 (подрядчик) заключен договор подряда <данные изъяты>, согласно которому подрядчик обязуется организовать работу по уборке внутренних помещений в военном городке <адрес> и сдать результат работ заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. (л.д.19) Дата начала выполнения работ ДД.ММ.ГГГГг., дата окончания выполнения работ ДД.ММ.ГГГГг. Цена работы составляет <данные изъяты> руб., оплата производится в течение 3-х дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. Обязательства по договору истцом были выполнены в полном объеме, вследствие чего ДД.ММ.ГГГГ был подписан акт приемки-сдачи выполненных работ по вышеуказанному договору подряда в котором отражено, что все работы по договору подряда выполнены полностью и в срок, заказчик претензий по объему, качеству результата работ и срока выполнения работ не
и порядке, предусмотренными договором и приложениями к договору. Перечень работ и материалов, поставляемых исполнителем, определен сметой. Во исполнение указанного договора истцом была произведена предоплата по договору: дата - 1 000 000 рублей, дата - 1 000 000 рублей. Кроме того, истцом была произведена оплата по договору подряда дата - 240 000 рублей, дата - 230 000 рублей. Согласно договору подряда ответчик обязался приступить и выполнить в срок следующие работы: устройство фундамента бани ( дата начала выполнения работ - дата дата выполнения работ - дата.); устройство фундамента дома (дата начала выполнения работ - дата дата выполнения работ - дата Однако обязательство в установленный срок ответчиком не исполнено. Истцом указано, что комиссией был произведен осмотр земельного участка истца, по результатам которого дата был составлен акт о фактическом состоянии работ по договору подряда №, согласно которому работы по указанному договору ответчиком не проводились, в связи с чем, истцом в адрес ответчика была направлена
