Дата заключения договора позже срока выполнения работ - гражданское законодательство и судебные прецеденты

с ноября 2013 года по март 2014 года, связав начало периода для возмещения убытков с установленной дополнительным соглашением № 5 датой комплексного опробования после истечения 300-дневного срока ограничения. Между тем суды с учетом отсутствия в договоре подряда положений и условий о его заключении в целях исполнения обязательств компании по договорам о предоставлении мощности, заключения договора подряда значительно ранее заключения договоров о предоставлении мощности, принятия компанией на себя обязательств по соблюдению начала поставки мощности, не проанализировали надлежащим образом наличие причинно- следственной связи между уплатой компанией штрафов по договорам о предоставлении мощности и ненадлежащим исполнением обязательств по договору подряда со стороны генерального подрядчика и, как следствие, наличие у общества обязательства по возмещению компании убытков в связи с нарушением сроков предоставления мощности. Кроме того, суды в отсутствие претензий заказчика по срокам выполнения работ не исследовали обстоятельства того, должен ли был генеральный подрядчик, не являясь стороной договоров о предоставлении мощности, не имея возможности повлиять

при условии, что до этой даты состоялось официальное открытие ТРК. Если официальное открытие ТРК состоялось позднее 15.10.2012, то плата за официальное открытие-2 уплачивается в течение 5 рабочих дней с даты такого открытия; - пункт 6.8: в случае если краткосрочный и долгосрочный договоры аренды не подписаны, а настоящий договор расторгнут на основании пункта 8.2, арендодатель имеет право удержать сумму обеспечительного платежа-2 в качестве неустойки в дополнение к другим суммам, причитающимся арендодателю по настоящему договору или по законодательству; - пункт 8.2.8: арендодатель вправе расторгнуть договор и отказаться от заключения краткосрочного и долгосрочного договоров в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления арендатору за 5 календарных дней до даты предполагаемого расторжения договора, если арендатор в срок до 01.09.2012 не приступил к выполнению отделочных работ , т.е. в помещении арендатора отсутствует персонал, выполняющий отделочные работы или проектная документация на помещение не согласована с арендодателем по вине арендатора при условии, что к этой дате подписан

документации на Комплекс оборудования установки первого экстракционного цикла составляет 74 930 000 рублей и подлежит выполнению в течение 360 дней с даты заключения договора; -изготовление и поставка Комплекса оборудования установки первого экстракционного цикла составляет 522 740 000 рублей и подлежит выполнению в течение 670 дней с даты заключения договора; -шефмонтаж Комплекса оборудования установки первого экстракционного цикла составляет 1 180 000 рублей и подлежит выполнению в течение 670 дней с даты заключения договора. Таким образом, по условиям договора, срок выполнения работ по позициям №1, №3 составил 13.12.2013, по позициям № 2, №4, № 5 - 18.10.2014. В соответствии с пунктами 3.1, 3.3, 3.4 цена договора составила 798 270 000 рублей, в том числе НДС 18% - 121 770 000 рублей, включает в себя: стоимость разработки конструкторской документации – 99 710 000 рублей; стоимость поставляемого товара (оборудования) – 698 560 000 рублей), в том числе в 2012 году – 411 384

подрядчика по вопросам, связанным с исполнением контракта. По окончании работ заказчик обязан подписать акт выполненных работ, либо предоставить мотивированный отказ от подписания акта (п.3.4.3 договора). Срок выполнения работ пунктом 4.2 договора определен в течение 10 дней с даты заключения контракта. Разделом 5 договора стороны определили порядок сдачи и приемки работ. Пунктом 5.1 контракта предусмотрено, что подрядчик предоставляет заказчику результат выполнения работ в соответствии с требованиями Технического задания, вместе с актом выполненных работ, Заказчик осуществляет приемку результатов выполненных работ в течение 3 рабочих дней с момента предоставления ему результатов выполненных работ по акту выполненных работ, либо в указанный срок предоставляет подрядчику мотивированный отказ от подписания акта. В силу п.5.4 договора датой выполнения работ подрядчиком считается дата подписания акта выполненных работ со стороны заказчика, а в случае наличия претензий -дата удовлетворения подрядчиком претензий заказчика. Результат выполненных работ должен быть поставлен в сроки, предусмотренные контрактом (п.6.4 договора). В соответствии с пунктами 8.1-8.3,

Не выполнены Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, трубками. 25.06.2019 25.07.2019 Не выполнены Окраска металлических ог-рунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой в два слоя 21.06.2019 25.07.2019 Не выполнены Гидравлическое испытание трубопроводов холодного водоснабжения. 15.08.2019 20.08.2019 Не выполнены Внутридомовые инженерные сети водоотведения №п/п наименование объекта(адрес МКД) наименование(вид работ) срок выполнения работ начало конец 1 г. Лабытнанги, ул. Школьная, д.26 Подготовительные работы. с даты заключения договора 20.06.2019 2 Смена трубопроводов водоотведения. (магистральные трубопроводы, подводка к стоякам 21.06.2019 25.07.2019 Не выполнялись Внутридомовые инженерные сети электроснабжения наименование объекта(адрес наименование (вид работ) срок выполнения работ №п/п начало конец МКД) 1 г. Лабытнанги, ул. Школьная, Д.26 Подготовительные работы. Устройство строительной площадки, закупка материалов с даты заключения договора 20.06.2019 Монтаж вводно- 1 распределительного устройства Монтаж. Трансформатор тока напряжением до 10 кВ Монтаж. Счетчики, устанавливаемые на готовом основании Монтаж. Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до

производство работ» и допуска на строительную площадку. Датой начала работ является дата заключения договора. При этом субподрядчик не приступает к выполнению работ до момента получения от генерального подрядчика утвержденной проектно-сметной и рабочей документации, а также предоставления доступа на строительную площадку. Дата начала работ переносится до дня предоставления субподрядчику указанной в настоящем пункте документации, а также доступа на строительную площадку. В данном случае субподрядчик не считается просрочившим, никакие неустойки и штрафы к нему не применяются (п. 33.2). В соответствии с пунктом 33.3. договора плановая дата окончательной приемки - 30 июня 2018 года. Субподрядчик осуществляет работы в сроки (контрольные даты) установленные настоящей статьей. Пунктом 34.1. договора предусмотрено, что субподрядчик должен выполнять работы с соблюдением сроков, установленных договором, приложениями к нему. В силу пункта 35.1. договора без ущерба для иных средств защиты, предоставленных генеральным подрядчиком, если вследствие существенной просрочки в выполнении работ исполнение утратило интерес для генерального подрядчика, либо если субподрядчик выполняет работы

<дата> по <дата>. Согласно пункту 3.2 договора его цена была установлена в размере <данные изъяты> руб. В период с <дата> по <дата> истец перечислила ответчику денежные средства в размере <данные изъяты> руб. В < дата> года при осмотре строящегося дома истцом обнаружены недостатки выполненных ответчиком работ. Факт выполнения работ с недостатками подтверждается заключением ООО <данные изъяты>. Ответчик отклонил претензию о качестве выполненных работ, указав, что работы соответствуют установленным требованиям. Уточнив исковые требования, истец просила расторгнуть договор подряда от <дата>, заключенный между ней и ИП ФИО1, взыскать с ответчика денежные средства, уплаченные по договору, в размере <данные изъяты> руб., убытки по оплате работ по разборке здания в размере <данные изъяты> руб., штраф за нарушение срока выполнения работ в размере <данные изъяты> руб., неустойку в размере <данные изъяты> руб., штраф в порядке п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей», в размере 50 % от присужденной судом суммы, расходы на

срока действия на тех же условиях, носят срочный характер (до < Дата ...>), что свидетельствует о срочном характере трудовых отношений между ФИО2 и ООО "Свод Интернейшнл", а обстоятельства связанные с дальнейшем заключением нового трудового договора с истцом на тех же условиях и выполнение им одной и той же трудовой функции на одном предприятии, не исключают срочный характер трудовых отношений. Суд первой инстанции отклонил доводы истца об отсутствии оснований для заключения ответчиком с ним нового срочного трудового договора, указав на то, что заключенные между сторонами срочные трудовые договоры содержат конкретную ссылку на предусмотренное законом основание для его заключения в виде дополнительных соглашений, содержащих новые сроки продления действия договора доверительного управления Горно-туристического центра ОАО "<...>" от <Дата ...> между учредителем управления и доверительным управляющим. Суд первой инстанции признал соблюденной работодателем процедуру заключения срочного трудового договора для выполнения заведомо определенной работы в связи с чем не нашел оснований подтверждающих нарушение ООО "Свод