помимо факта нарушении подрядчиком существенных условий договора о сроке выполнения работ (оказания услуг), необходимо установить направленность его воли и недобросовестный характер поведения. При рассмотрении материалов Комиссия УФАС обоснованно установила, что часть предусмотренных контрактом обязательств исполнена ООО «ИТЦ «Карат». Указанное обстоятельство не оспаривается и представителем Заявителя. При этом, основанием для расторжения заказчиком контракта в одностороннем порядке послужило несвоевременное исполнение Обществом именно гарантийныхобязательств. Доказательств того, что Общество отказалось их выполнять, в материалы дела, не представлены. При этом, основным обязательством Общества по контракту являлось выполнение работ по установке общедомовых приборовучета тепловой энергии в многоквартирных домах в соответствии с Техническим заданием и Сметной документацией, доказательств неисполнения указанного обязательства, материалы дела не содержат. Обществом предпринимались действия, направленные на устранение выявленных заказчиком недостатков в рамках гарантийного обслуживания. В рассматриваемом случае, Комиссия УФАС обоснованно не усмотрела достаточных оснований для включения ООО «ИТЦ «Карат» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Оценив данные обстоятельства по правилам,
помещений с исполнителем коммунальных услуг или ресурсоснабжающей организацией, является место соединения коллективного (общедомового) прибора учета с соответствующей инженерной сетью, входящей в многоквартирный дом (пункт 8 Правил № 491). Часть многоквартирных жилых домов, находящихся на обслуживании ответчика, оборудована общедомовыми приборами учета электрической энергии, часть объектов такими приборами не оборудована. Количество подлежащей оплате электрической энергии по объектам, оборудованным приборами учета, истцом определено на основании показаний приборов учета, с учетом определенной сторонами в гарантийныхобязательствах величины потерь – при установкеприборовучета не на границе раздела электросети. По объектам, не оборудованным общедомовыми приборами учета, количество подлежащей оплате электрической энергии определено истцом исходя из установленных нормативов потребления. По расчету истца, за период с апреля 2010 по сентябрь 2010 ответчику поставлено электрической энергии на общую сумму 882 150 руб. 77 коп. С учетом частичной оплаты, произведенной по состоянию на 18.04.2011 на общую сумму 670 097 руб. 86 коп., сформировалась задолженность ответчика в сумме 212
обязательства (0,1% в день от суммы долга за просрочку оплаты), о штрафе за нарушение сроков выполнения работ (5000 руб. в день). Следует полагать, что сами по себе такие условия императивным нормам гражданского законодательства не противоречат, а также соответствуют сложившемуся в хозяйственном обороте уровню имущественной ответственности и не влекут нарушение баланса интересов сторон. Также в п. 5.2. содержится условие о гарантийныхобязательствах. В разделах 6-8 предусмотрены условия о порядке разрешения споров и заключительные положения. Из пунктов 13 и 14 Порядка № 149 следует, что Договор на установку (замену) и эксплуатацию прибораучета должен содержать следующие существенные условия: 1) предмет договора; 2) цена договора; 3) порядок расчетов по договору; 4) срок установки (замены) прибора учета; 5) место установки (замены) прибора учета, соответствующего требованиям, предъявляемым изготовителем прибора учета к условиям, необходимым для его работы; 6) порядок ввода установленного прибора учета в эксплуатацию; 7) сроки и порядок обслуживания, в том числе периодичность осмотров приборов
действия гарантийного срока. Распространяя свое действие на период после приемки выполненных работ, гарантийное обязательство превращает отношения сторон по договору подряда в длящиеся. Подразумевается, что при обычной надлежащей эксплуатации предмета, явившегося результатом работ, недостаток, появившийся в течение гарантийного срока, возникает ввиду ненадлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств по выполнению работ. Исходя из условий пунктов 5.4., 5.5, 5.6 Договора, гарантийный срок на устанавливаемое оборудование и приборы – по гарантии завода-изготовителя. Гарантия на оборудование и работы распространяется только в том случае, если обслуживание в течение гарантийного срока производилось сотрудниками специализированной организации, имеющими соответствующую квалификацию. Указанные гарантии не распространяются на случаи возникновения неполадок в работе УУТЭ по вине заказчика и (или) третьих лиц. Факт установки спорного прибораучета Предприятием, а также неисправности прибора учета, ошибочные показания которого не могут быть положены в расчет за тепловую энергию, потребленную многоквартирным домом, подтверждается материалами дела и ответчиком не оспаривается. Между тем, в нарушение статьи 65 АПК РФ
датчиков давления; 2) на выявленных адресах с подтверждающими документами установить новые датчики давления в срок не позднее 20 дней с момента официального письма в адрес ООО «ЕЭС Гарант» с предоставлением всех вышеуказанных документов.Из протокола совещания представителей МУП ЖКХ г. Гая и ООО «ЕЭС Гарант» № 3 от 22.03.2017 года следует, что все гарантийныеобязательства по заключенным договорам выполнены исполнителем в полном объеме. Дополнительно ООО «ЕЭС Гарант» обязалось произвести установку датчиков давления КОРУН-ДИ-001М (предусмотренных проектной документацией) при условии предоставления управляющими компаниями акта демонтажа датчиков давления в ОДПУ в период действия гарантийных обязательств, поскольку гарантийный срок на смонтированные приборыучета устанавливается заводом-изготовителем согласно п. 6.2 подписанных договоров и составляет не более 2 лет (согласно паспортам на оборудование). Согласно ч.4 ст.12 Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты» в целях повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде и его энергетической эффективности в перечень требований