11 данного закона. Как следует из материалов дела, заявка ЗАО «Компания «Дорис» была отклонена аукционной комиссией в связи с несоответствием участника размещения заказа требованиям, установленным статьей 11 Федерального закона № 94-ФЗ. В представленной копии свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, отсутствуют виды работ по инженерным изысканиям, требуемые согласно пункту 13 «Обязательные требования к участнику размещения заказа» информационной карты аукциона: - пункт 1.5. Инженерно-гидрографические работы ; - пункт 2.1. Инженерно-геологическая съемка в масштабах 1:500 -1:25000; - пункт 2.2. Проходка горных выработок с их опробованием, лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и химических свойств проб подземных вод; - пункт 2.4. Гидрогеологические исследования; - пункт 2.5. Инженерно-геофизические исследования; - пункт 4.1. Инженерно-экологическая съемка территории; - пункт 4.2. Исследования химического загрязнения почвогрунтов, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, источников загрязнения; - пункт 4.3. Лабораторные химико-аналитические и газохимические исследования образцов и проб почвогрунтов
пеню в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от контрактной цены. Заданием № 283 к контракту стороны согласовали научные, технические, технологические, социальные, экологические и иные требования к научно-технической, проектной продукции. Приложением № 2 к контракту утвержден календарный график на разработку проектной документации, в соответствии с которым инженерно-геодезические изыскания подлежат выполнению в период с 12.10.2012 по 25.12.2012, инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания - с 12.10.2012 по 25.12.2012, инженерно-гидрографические работы и инженерно-гидрометеорологические изыскания - с 12.12.2012 по 25.12.2012, проектные работы - с 10.01.2013 по 03.04.2013, государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства - с 03.04.2013 по 18.06.2013. Ссылаясь на получение положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации 17.02.2014 (по сроку - 18.06.2013), истец обратился с иском о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательства. Заключенный между сторонами по делу государственный контракт правомерно квалифицирован судами в
контрактом, пеню в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от контрактной цены. Заданием № 282 к контракту стороны согласовали научные, технические, технологические, социальные, экологические и иные требования к научно-технической, проектной продукции. Приложением №2 к контракту утвержден календарный график на разработку проектной документации, в соответствии с которым инженерно-геодезические изыскания подлежат выполнению в период с 12.10.2012 по 25.12.2012, инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания - с 12.10.2012 по 25.12.2012, инженерно-гидрографические работы и инженерно-гидрометеорологические изыскания - с 12.12.2012 по 25.12.2012, проектные работы - с 10.01.2013 по 03.04.2013, государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства - с 03.04.2013 по 18.06.2013. Ссылаясь на получение положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации 21.02.2014 (по сроку – 18.06.2013), истец обратился с иском о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательства. Заключенный между сторонами по делу государственный контракт правомерно квалифицирован судами в
просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, пеню в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от контрактной цены. Заданием № 281 к контракту стороны согласовали научные, технические, технологические, социальные, экологические и иные требования к научно-технической, проектной продукции. Приложением № 2 к контракту утвержден календарный график выполнения работ по контракту на период с 12.10.2012 по 18.06.2013, из которых: -инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания - с 12.10.2012 по 25.12.2012, - инженерно-гидрографические работы и инженерно-гидрометеорологические изыскания - с 12.12.2012 по 25.12.2012, -проектные работы - с 10.01.2013 по 03.04.2013, -государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства - с 03.04.2013 по 18.06.2013. Ссылаясь на получение положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации 20.02.2014 (по сроку - 18.06.2013), истец обратился в арбитражный суд с иском о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательства. Заключенный между сторонами государственный контракт правомерно квалифицирован судами
Российской Федерации от контрактной цены. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Календарным графиком работ предусмотрено выполнение проектов по реконструкции ремонтонепригодных мостов в срок до 22.08.2013 (стоимость работ 16 500 000 руб.); инженерно-геодезических изысканий в срок до 25.12.2012 (стоимость – 3 215 434 руб.); инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий в срок до 25.12.2012 (стоимость - 3 472 116 руб.); инженерно-гидрографические работы и инженерно-гидрометеорологические изыскания (стоимость - 1 312 450 руб.); проектные работы в срок до 21.05.2013 (стоимость - 8 500 000 руб.); государственная экспертиза проектной документации в срок до 22.08.2013 (стоимость 0,0 руб.). Ведомостью объемов и стоимости работ на разработку проектной документации (приложение № 3 к контракту) предусмотрены инженерно-геодезические изыскания, инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания, инженерно-гидрографические работы и инженерно-гидрометеорологические изыскания, проектные работы. Установлено, что письмом от 31.05.2013 № 15/4799 с накладной от 30.05.13 № 142
изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории. В соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 31.03.2017 №402 при подготовке документации по планировке территории необходимо выполнение следующих видов инженерных изысканий: инженерно-геодезические изыскания; инженерно-геологические изыскания; инженерно-гидрометеорологические изыскания; инженерно-экологические изыскания. В составе инженерно-геодезических изысканий могут выполняться: создание опорных геодезических сетей; геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений, движениями земной поверхности и опасными природными процессами; создание и обновление инженерно-топографических планов; трассирование линейных объектов; инженерно-гидрографические работы (п. 2) В составе инженерно-геологических изысканий могут выполняться: сбор и обработка материалов и данных прошлых лет; дешифрирование аэрокосмических материалов и аэрофотоснимков; инженерно-геологическая рекогносцировка территории; инженерно-геологическая съемка; проходка инженерно-геологических выработок с их опробованием; лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и химический анализ подземных вод; гидрогеологические исследования; геокриологические исследования; инженерно-геофизические исследования; изучение опасных геологических и инженерно-геологических процессов с разработкой рекомендаций по инженерной защите территории; сейсмологические и сейсмотектонические исследования территории; поиск и обследование существующих объектов культурного наследия
организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство по перечню, определенному приказом Минэкономразвития РФ от 30.12.2009 № 624: 1. Виды работ по инженерным изысканиям; 2. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий; а) создание опорных геодезических сетей; б) геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений, движениями земной поверхности и опасными природными процессами; в)создание и обновление инженерно- топографических планов в масштабах 1:200- 1:5000, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений г) инженерно-гидрографические работы ; д) специальные геодезические и топографические работы при строительстве и реконструкции зданий и сооружений или копия свидетельства о допуске, выданного саморегулируемой организацией на работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)». Указанные обстоятельства подтверждаются представленными материалами, в том числе извещением о проведении электронного аукциона, приказом о приеме на работу СИЕ, должностной инструкцией начальника отдела размещения муниципального заказа МКУ г. Новосибирска «Управление
поверхностном водном объеме «Кондакопшинское болото», уполномоченным федеральным органом государственной власти РФ подобный объект не выявлен, поверхностным водным объектом (болотом) с определением его правового статуса и границ в установленном законом порядке не признан, что исключает возможность его предоставление в пользование на основании Правил подготовки и заключения договора водопользования, право на заключение которого приобретается на аукционе, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 14.04.2007 года № 230. Позиция административного истца о том, что представленный им отчет « Инженерно-гидрографические работы для определения (уточнения) характеристик Кондакопшинского болотного массива и включения его в Государственный водный реестр (по договору №***), выполненный ФГБУ «государственный гидрологический институт» (л.д.11-29) подтверждает факт существования испрашиваемого им водного объекта, его основные характеристики, и позволяет административному ответчику достоверно установить испрашиваемый объект и провести необходимые процедуры для заключения с ним договора водопользования, не может быть принята во внимание судом, поскольку основана на неверном понимании норм действующего законодательства. К полномочиям административного ответчика не относится решение
