запроса обязан предоставить такому участнику закупки соответствующие разъяснения посредством функционала ЭТП. Не предоставляются разъяснения результатов рассмотрения заявок в отношении иных участников закупки. 13.10. Отказ от проведения аукциона. 13.10.1. Решение об отказе от проведения аукциона может быть принято в любой момент до окончания срока подачи заявок при условии наличия соответствующего указания в извещении о закупке. 13.10.2. Решение об отказе от проведения аукциона может быть принято в следующих случаях: (1) изменение финансовых, инвестиционных, производственных и иных программ, оказавших влияние на потребность в данной закупке; (2) изменения потребности в продукции, в том числе изменение характеристик продукции; (3) при возникновении обстоятельствнепреодолимойсилы , подтвержденных соответствующим документом и влияющих на целесообразность закупки; (4) необходимость исполнения предписания контролирующих органов и (или) вступившего в законную силу судебного решения; (5) существенные ошибки, допущенные при подготовке извещения и (или) документации о закупке; (6) изменение норм законодательства. 13.10.3. Решение об отказе от проведения закупки включает в себя основание для
подобных обстоятельств и предоставить надлежащее доказательство наступления форс-мажорных обстоятельств. Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных органов. 18.3. По прекращению действия форс-мажорных обстоятельств, Сторона, ссылающаяся на них, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде. Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением. 18.4. Стороны могут рассматривать вопрос о дальнейшем исполнении обязательств по Контракту по соглашению сторон, если обстоятельствонепреодолимойсилы длится более 30 (тридцати) календарных дней. 19. Разрешение споров и разногласий 19.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по Контракту, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 19.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на
на объектах жилищного фонда. Заказчиком является учреждение. Дата проведения электронных аукционов – 06.04.2015. 06.04.2015 на официальном сайте размещены извещения об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении закупок № 0184300002515000150, 0184300002515000147 и 0184300002515000146 на основании решения заказчика от 06.04.2015 № 66 об отмене определения подрядчика в соответствии с частью 2 статьи 36 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе). ООО «ВСК» 06.04.2015 обратилось с жалобами в антимонопольный орган на действия аукционной комиссии при проведении указанных процедур закупки, выразившиеся в неправомерном отклонении первых частей заявок на участие в спорных электронных аукционах. Антимонопольным органом проведены проверки, в ходе которых установлено, что причины принятия заказчиком решений об отмене определения поставщика не являются обстоятельстваминепреодолимойсилы , следовательно, указанные решения в период проведения процедуры закупки могли быть приняты заказчиком не позднее чем за пять
при возникновении аварийных ситуаций, произошедших вследствие чрезвычайного природного явления, связанных с возможным повреждением силового оборудования и угрозой жизни людей. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, должна немедленно после возникновения подобных обстоятельств уведомить о них другую Сторону в письменном виде (телеграммой, заказным письмом, или иным способом, гарантирующим доставку корреспонденции и фиксацию времени ее получения), а также уведомить другую Сторону о прекращении таких обстоятельств в течение 3 (трех) рабочих дней после их прекращения. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить документальные свидетельства (справки) уполномоченных органов Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, либо иных уполномоченных органов власти, либо сертификаты (свидетельства, заключения) торгово-промышленной палаты». Редакция данного пункта, предложенная ответчиком, гласит: «Стороны не несут ответственность за перерывы в энергоснабжении, произведенные по команде ЦПУ ЕЭС России, в результате стихийных
периода просрочки, ответчиком не представлено. Сведений о заключении сторонами дополнительного соглашения к договору, предусматривающего продление сроков выполнения работ ввиду обстоятельств непреодолимой силы (пункты 9.2, 9.3 договора), в деле не имеется. Доказательства обращения ответчика к истцу с предложением о заключении данного соглашения отсутствуют. В силу пункта 9.2 договора сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по договору, обязана известить другую сторону о наступлении и прекращении указанных обстоятельств в течение пяти календарных дней. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем. В данном случае в деле отсутствуют доказательства своевременного извещения Компанией истца о наличии обстоятельств, не зависящих от воли Субподрядчика и препятствующих своевременному выполнению работ. Как верно отметил суд, представленные ответчиком справки ФГБУ «Северное УГМС» от 27.07.2020 о погодных условиях в г. Северодвинске Архангельской области за период с 25.09.2018 по 01.05.2019 датированы 13.07.2020 и 27.07.2020, т.е. данные справки составлены в ответ на запросы Подрядчика
Апелляционным судом не принимаются в качестве основания исключающего факт технологического простоя в период с 05.02.2018 по 16.03.2018 доводы ответчика о не предоставлении арендодателем водителя (экипажа) в период с 05.02.2018. Согласно п. 5.5 договора сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по договору, обязана сообщить о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств в письменной форме немедленно, однако не позднее 3 дней с даты их наступления, а также доказать их существование достоверными документами. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем. Между тем, доказательств сообщения истцу о невозможности использовать технику по причине отсутствия водителя (экипажа), материалы дела не содержат. Представленный ответчиком в материалы дела отзыв на претензию от 31.03.2018 № 928 (л.д. 102-103), таким доказательством не является, поскольку о невозможности использовать технику по причине отсутствия водителя (экипажа) арендатор известил арендатора несвоевременно. Доводы подателя жалобы о том, что судом первой инстанции, для подтверждения факта отсутствия
за пределами Российской Федерации», а также внесения ПАО «КАМАЗ» в санкнионные списки Евросоюза. Кроме того, в порядке п.9.2 Договоров купли-продажи Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана известить об этом другие Стороны в течение 10 (десяти) календарных дней с момента возникновения соответствующего обстоятельства. К извещению должна быть приложена справка торгово-промышленной палаты РФ или иного уполномоченного государственного органа, подтверждающая возникновение обстоятельства непреодолимой силы. В силу пункта 9.3 Договоров неизвещение и/или несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы , которые препятствуют исполнению обязательств Стороны, лишает эту Сторону права ссылаться на указанные обстоятельства как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства. Доказательств того, что ответчик обращался к истцу с соответствующими уведомлениями в период действия договоров, до истечения сроков поставки товара, не представлено в нарушение требований 65 статьи Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Ответчик также полагает неправомерным отказ в применении 333 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации. Вместе с тем, ни в
делающих невозможным исполнение сторонами своих обязательств, как то: землетрясение, наводнение, пожар, иное стихийное бедствие, забастовки, военные действия, осуществление контртеррористических операций или иные действия исполнительной, законодательной и судебной власти Российской Федерации, а также местных органов власти. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, обязана известить телефонограммой, а затем в письменной форме другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств не позднее 15-ти дней с момента их наступления. Несвоевременное, сверх 15-ти дней извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем. Если вышеуказанные обстоятельства будут длиться боле 2-х месяцев, стороны обязаны обсудить вопрос о расторжении договора и урегулировании имущественных и финансовых вопросов. При этом если одна из сторон настаивает на расторжении договора, другая сторона обязана в безусловном порядке вернуть все полученное по настоящему договору. В обжалуемых судебных актах указано, что в нарушение требований статьи 65 АПК РФ ответчиком в материалы дела не представлены доказательства
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств; форс-мажорными обстоятельствами признаются чрезвычайные и непредотвратимые события, такие как стихийные бедствия и другие действия непреодолимой силы (п. 5.1). Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, обязана сообщить о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств в течение двух рабочих дней с момента их наступления (прекращения), в письменной форме с подтверждением соответствующего государственного органа; несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает виновную сторону права ссылаться на эти обстоятельства в будущем (п. 5.2). Материалами дела подтверждено заключение ** ** ** между ЧОУ ПО «Автошкола № 1» и ФИО2 договора на оказание платных образовательных услуг на обучение по программе «Водитель транспортных средств категории «...» с 05.03.2018 по 27.04.2018, стоимость обучения составляет 25600 руб. Истцом в обоснование заявленных требований представлены также копии: .... Из материалов дела также следует, что ФИО2 окончил курс обучения по программе
ответственности за частичное или неполное исполнение обязательств по данному договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства повлияли на исполнение настоящего договора. При этом срок исполнения обязательства по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали подобные обстоятельства. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, обязана в письменном виде известить другую сторону о наступлении подобных обстоятельств не позднее 10 дней с момента их наступления. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем. В случае действия данных обстоятельств более одного месяца, каждая сторона имеет право аннулировать настоящий договор, в этом случае ни одна из сторон не имеет права на возмещение убытков другой стороной. В судебном заседании представитель истца не отрицала тот факт, что ФИО2 сообщала им о хищении оборудования, в ее адрес направлялись документы для предоставления в правоохранительные органы. При этом самостоятельно собственник оборудования не предпринимал
результате обстоятельств непреодолимой силы объекту содержания был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона в установленном законом порядке обязана уведомить об этом другую сторону в 2-х дневный срок. Далее стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения ремонтных работ и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становиться его неотъемлемой частью настоящего контракта, либо инициировать процедуру расторжения контракта. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем. 9.3. Если, по мнению сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. ДД.ММ.ГГГГ в адрес Забайкальского УФАС России поступила жалоба заявителя ООО «Контракт» на нарушение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №44-ФЗ «О контрактной системе
актов органов государственной власти РФ, если эти обстоятельства возникли после подписания договора и непосредственно повлияли на исполнение договора. Срок исполнения обязательств по сметам отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору в силу обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно с момента их наступления известить в письменной форме другую сторону о наступлении и прекращении указанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем. В случае необоснованной задержки установленных договором и календарным планом к сметам сроков перечисления оплаты выполненных работ заказчик выплачивает подрядчику пеню в размере 10% от подлежащей оплате суммы за каждый день задержки, но не более 3% от стоимости работ по смете. В случае не обеспечения установленных календарным планом сроков окончания работ по вине подрядчика им уплачивается пеня в размере 10% от стоимости работ, за
влияние и за возникновение которых она не несет ответственности. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и/или их последствия. При наступлении указанных обстоятельств, сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по настоящему договору, должна известить другую сторону о наступлении/прекращении действия таких обстоятельств в течение 10 (десяти) рабочих дней в письменном виде с приложением соответствующих свидетельств или документов. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права считать их определенной причиной невыполнения условий настоящего договора. 23 августа 2018 г. между ООО «Теплостен-Самара» и ООО СК «Стройресурс» заключен договор № 1 уступки прав требований по договору долевого участи в строительстве 4-х секционного многоквартирного жилого дома с обвалованным и подземным паркингами, расположенного по адресу: адрес № 128 от 10 августа 2018 г., согласно которого ООО «Теплостен-Самара» уступает, а ООО СК «Стройресурс» принимает в полном объеме права требования,
