также указанные формы КС-2 и КС-3 на сумму 417 046 руб. Получение указанных документов истцом не оспаривается, поджтверждается в претензии исх № 1-384 от 21.12.2010 (л.д.11). В данной претензии истец ссылается на обязанность подрядчика организовать приемку выполненных работ, указывает, что работы не принимались истцом от ответчика и полученные форм КС-2, КС-3 оставлены без внимания. В той же претензии истец потребовал от ответчика возвратить аванс 195 000 руб. и оплатить штраф за просрочку начала выполнения работ. Отказ возвратить аванс и оплатить штраф явились основанием для обращения с иском в суд о взыскании с ответчика убытков в виде уплаченного аванса в связи с невыполнением договорных обязательств по пункту 7.1. договора от 23.07.2010 и нарушением начального срока выполнения работ по пункту 7.3. указанного договора. В соответствии со статьей 393 Гражданского кодекса Российской Федерации должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства. Убытки определяются в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 15
неготовность самих площадок для выполнения буровых работ проведенной имеет системный характер. Кроме того, 04 июля 2017г. Субподрядчик направил Подрядчику письмо за исх. № 55, в котором дополнительно уведомил Подрядчика об отсутствии подъездных путей к местам бурения скважин. При этом Субподрядчик предложил Подрядчику решить вопрос о переноседвух скважин (П1 и К2) и организовать подъездные пути к местам проведения работ. Помимо вышеизложенного, при выполнении третьего этапа работ представитель организации - технадзора ООО «ИГИИС» ФИО5 предъявил Субподрядчику препятствующее выполнению договорных обязательств требование по применяемой технической документации. В частности, вместо согласованной с Подрядчиком при заключенииДоговора субподряда Программы № 2 производства изыскательских работ на объекте (ППР №2) было предъявлено требование о применении при производстве буровых работ иной технической программы - Программы № 1 производства изыскательских работ на объекте (ППР № 1). Иными словами, находящийся на объекте уполномоченный представительорганизации, осуществляющей от имени Заказчика технический надзор, руководствовался при осуществлении своих полномочий руководствовался ППР № 1, в
431 ГК РФ толкование условий государственного контракта позволяет определенно установить, что поставщик принял на себя обязательство организовать стационарные пункты выдачи технических средств реабилитации по указанным в государственном контракте адресам. Такая обязанность им не исполнена, вопреки требованиям статьи 65 АПК РФ подтверждающие доказательства не представлены. Более того, ответчик в ходе исполнения контракта вносил предложение об изменении этого договорного условия письмом № 74 от 17 февраля 2011 года (т. 2 л.д. 65). Поскольку статьей 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, заказчик отказался от изменения контракта, то обязанность поставщика сохранила свое действие. При этом ответчик в судебном заседании не отрицал, что пункты выдачи по указанным в техническом задании адресам им не были организованы, поставка товара осуществлялась посредством передвижных пунктов выдачи технических средств реабилитации с утвержденным графиком работы , о котором было доведено до сведения получателей. Анализ и исследование доказательств на основании статей 71
сообщения об отклонении показателей качества тепловой энергии на вводе в здание, в трехдневный срок организовать совместные измерения, анализ и оформление показателей качества двусторонним актом, который является основанием для проведения перерасчетов в рамках Договора»; - пункт 2.1.6 – не включать в договор; - пункт 2.2.2 – исключить из договора; - пункт 6.2 договора изложить в редакции:«Расчеты за тепловую энергию производятся денежными средствами по тарифам для соответствующих групп потребителей, утвержденным в соответствии с действующим законодательством. Оплата Абонентом тепловой энергии осуществляется самостоятельно в следующем порядке и в сроки: до 10 числа месяца, следующего за расчетным 100% договорного (при наличии приборов учета – фактического) объема теплопотребления. При увеличении срока отопительного периода Абонент производит доплату Энергоснабжающей организации за тепловую энергию, поставленную за срок, превышающий нормативный (177 дней) отопительный период»; - пункт 6.5 договора изложить в редакции: «Счета-фактуры и акты выполненных работ за расчетный период выписываются Энергоснабжающей организацией до 5 (пятого) числа месяца, следующего за расчетным»;
