1 шт., металлического забора общей длиной 43,2 м., корчевке кустарников в количестве 61 шт., корчевки с спиливанием деревьев в диаметре до 400 мм в количестве 36 шт., демонтаж деревянного забора высотой до 2 м. длиной 63 м., погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках (строительный мусор) М=25 т, перевозка грузов автомобилями на расстояние до 18 км М=25 т., демонтаж-монтаж стального забора из профнастила высотой до 2 м длиной 20 м. в месте производства работ по монтажу подземных пожарных резервуаров и устройства тепловой камеры ТК3, в связи с проведением земляных работ, демонтаж стального забора из профнастила высотой 2 м длиной 8 м в месте установки ворот ВР-1 м калитки КЛ-1, демонтаж детской игровой «метеоплощадки» - демонтаж бетонной плиты размером 4*4 м, общей площадью 20 кв.м., толщина плиты 15 мм, демонтаж ограждения площадки из металлического штакетника высотой 600 мм и длиной 16 м., демонтаж деревянного уличного туалета 1 шт., демонтаж деревянного навеса размером 3*4
лица возможности для исполнения предписания в установленные сроки материалы дела не содержат. Данные обстоятельства свидетельствуют о наличии вины в совершении вменяемого административного правонарушения. Таким образом, по мнению суда, в действиях заинтересованного лица имеется состав административного правонарушения, предусмотренного ч.6 ст. 19.5 КоАП РФ. Существенных нарушений порядка привлечения к административной ответственности не установлено. Срок давности привлечения к ответственности, установленный ст. 4.5 КоАП РФ соблюден. Ссылки заинтересованного лица на внесение изменений в проектную документацию в части монтажа подземных пожарных резервуаров , судом не принимаются, поскольку такие изменения произведена после проведения проверки исполнения ранее выданного предписания. Ссылки заинтересованного лица о невозможности выполнения предписания в части благоустройства земельного участка ввиду температурного режима и зимнего периода, судом не принимаются, поскольку, во-первых, предписание заинтересованным лицом в установленном порядке не оспаривалось, а во-вторых, с каким-либо ходатайствами об изменении срока устранения нарушений заинтересованное лицо в Департамент не обращалось. Вместе с тем, в части нарушения, выразившегося в отсутствии оборудованной контейнерной
графику производства работ. Решением от 07.09.2020 заказчик (ответчик по первоначальному иску) отказался от исполнения контракта в одностороннем порядке, обосновав отказ систематическим нарушением сроков выполнения работ, а также неудовлетворительной динамикой выполнения работ на дату принятия решения. Общество полагает данное решение незаконным, поскольку в ходе исполнения контракта выявлены обстоятельства, препятствующие выполнению работ согласно графику, а именно, переданная проектно-сметная документация в части не соответствует ранее выполненным строительно-монтажным работам ООО «ПКК «Модерн Инжиниринг Системс» по монтажуподземной части «КНС-2000», разработке котлована пожарныхрезервуаров 1 и 2 , устройству фундаментной плиты «ЛОС-10», о чем заказчик неоднократно извещался. Кроме того, на объекте, помимо общества, работали иные подрядчики, что не могло не повлиять на сроки выполнения работ обществом. Определением суда от 17.09.2020 исковое заявление принято к производству, возбуждено дело № А59-4603/2020. Определением суда от 19.10.2020 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно спора, привлечено ООО «Инжиниринговая компания «Научно-исследовательский институт коммунального водоснабжения
монтажным креплением нижних поясов ферм к колоннам, монтаж стеновых и кровельных ограждающих конструкций, монтажом оконных и дверных блоков, частично монтаж трубопроводов в здании с их обвязкой и пробными испытаниями на герметичность, ж/б плита под опоры, монтаж временных металлических конструкций (труб) опор для обратного и подающего трубопроводов сетевой воды, каналы из лотковых элементов; свайный фундамент с монолитными ростверками под баки аккумуляторов горячей воды, монтаж опор из блоков ФБС с металлическими конструкциями, монтаж металлоконструкций БАГВ№1; котлован для 2-х подземныхпожарныхрезервуаров . На момент проведения проверки выполнялись обвязка трубопроводов в здании ПНС; прокладка кабеля в ж/б лотках в полу здания ПНС. 1. Разрешение на строительство объекта капитального строительства №42 RU 42302000-1083-2021, было выдано администрацией Беловского городского округа застройщику 10.11.2021. Согласно записям в общем журнале работ № 1, начало работ - 25.05.2021 - разработка грунта под котлован ПНС и БАГВ (стр.21-22 журнала). Таким образом, строительство объекта в период с 25.05.2021г до 10.11.2021
монтажным креплением нижних поясов ферм к колоннам, монтаж стеновых и кровельных ограждающих конструкций, монтажом оконных и дверных блоков, частично монтаж трубопроводов в здании с их обвязкой и пробными испытаниями на герметичность, ж/б плита под опоры, монтаж временных металлических конструкций (труб) опор для обратного и подающего трубопроводов сетевой воды, каналы из лотковых элементов; свайный фундамент с монолитными ростверками под баки аккумуляторов горячей воды, монтаж опор из блоков ФБС с металлическими конструкциями, монтаж металлоконструкций БАГВ№1; котлован для 2-х подземныхпожарныхрезервуаров ; На момент проведения проверки выполнялись обвязка трубопроводов в здании ПНС; прокладка кабеля в ж/б лотках в полу здания ПНС. 1) Разрешение па строительство объекта капитального строительства №42 RU 42302000-1083-2021, было выдано администрацией Беловского городского округа застройщику 10.11.2021. Согласно записям в общем журнале работ №1, начало работ - 25.05.2021 - разработка груша под котлован ПНС и БЛГВ (стр.21-22 журнала). Таким образом, строительство объекта в период с 25.05.2021 до 10.11.2021 осуществлялось
для каждого транспортного средства возможность маневрирования и выезда с территории автозаправочной станции); на въезде и выезде с территории АЗС осуществить монтаж пологих повышенных участков, высотой не менее 0,2 м. или дренажных лотков; площадку для автоцистерн оборудовать отбортовкой не менее 150 мм., пандусами для безопасного въезда и выезда автоцистерны, аварийным резервуаром и сливным трубопроводом, обеспечивающими слив топлива с площадки без его перелива на остальную территорию АЗС при возможной разгерметизации сливного патрубка автоцистерн; резервуары для хранения топлива оборудовать системой контроля их герметичности; подземные одностенные резервуары для хранения топлива установить внутри оболочек, выполненных из материалов, устойчивых к воздействию нефтепродуктов и окружающей среды в условиях и в течение времени эксплуатации, а также исключающих проникновение топлива в грунт при возможных утечках из внутреннего пространства, образуемого стенками оболочек и резервуаров; на территории АЗС осуществить монтаж пожарных щитов, согласно приложению N 5 к Постановлению Правительства РФ от 25.04.2012 года N 390 «О противопожарном режиме». Запретить ИП ФИО1
