экспертизы. Если в результате экспертизы Товара будет установлено, что номенклатура, объем, качество не соответствуют требованиям ГОСТа/(Приложение N 17А к настоящим Правилам), Поставщик должен выплатить Покупателю неустойку в размере 100% (ста процентов) стоимости Товара, не соответствующего качественным и количественным показателям, указанным в Сертификате качества Россельхознадзора и/или декларации о соответствии (сертификате соответствия). 6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве Гарантийного взноса, в рамках Договора аккредитации от "__" ______________ 20__ года N АЗ/__________, заключенного между Товарной биржей "Крымская Аграрная биржа" (далее "Биржа") и Поставщиком, и Правил биржевых торгов, удерживаются и перечисляются Биржей в качестве штрафа в федеральный бюджет Российской Федерации за неисполнение Поставщиком обязательств по настоящему Договору за вычетом величины Биржевого сбора. 6.4. В случае поставки Товара в объеме меньшем, чем указанно в п. 1.5 настоящего Договора, денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве Гарантийного взноса, в рамках Договора аккредитации от "__"
и иных условий контракта; б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы. 27.3. По завершении гарантийного срока для Объекта с учетом всех его продлений Стороны обязуются подписать протокол об отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу, в котором также фиксируется, что Стороны освобождают друг друга от выполнения всех обязательств по Контракту. 27.4. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих взаимодействие
Объем, содержание работ по контрактам, предметом которых являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, определяются проектной документацией объектов капитального строительства, а также иной технической документацией, предусмотренной такими контрактами (статья 743 Гражданского кодекса, часть 6 статьи 1102 Закона № 44-ФЗ). В государственный контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом (часть 4 статьи 34 Закона № 44-ФЗ). В соответствии с пунктом 1 статьи 330 Гражданского кодекса неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. Частью 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ предусмотрено, что в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийногообязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком
20 000 км пробега и 50 часов плава. На основании пункта 2.7 договора ведение рекламационно-прензионной работы между покупателем и поставщиком в гарантийный период хранения товара, а также в гарантийный период эксплуатации товара должно осуществляться в соответствии с ГОСТ РВ 15.703-2005 «Порядок предъявления и удовлетворения рекламаций». Согласно п. 3 ст. 470 ГК РФ гарантия качества распространяется на весь товар в целом, включая все составляющие его части (комплектующие изделия). Однако, стороны вправе установить договором иной объем гарантийных обязательств поставщика , в том числе указать, что гарантия не распространяется на какие-либо отдельные части товара (например, быстроизнашивающиеся детали, срок службы которых меньше гарантийного срока). Объем гарантии может быть зафиксирован также в документах, относящихся к товару (например, в гарантийных талонах, гарантийных сертификатах, которые передаются вместе с товаром). Если из гарантии исключены какие-либо части товара, то при обнаружении в них недостатков согласно п. 1 ст. 476 ГК РФ покупатель (а не поставщик) должен доказать отсутствие своей
нему невозможно определить объем работ по каждому этапу ремонта и его стоимость, а соответственно стоимость неисполненного обязательства и основания применения коэффициента Ц при расчете пени за просрочку исполнения обязательства, исковые требования в части взыскания пени, начисленной за просрочку исполнения обязательств по двум этапам правомерно оставлены судом без удовлетворения. Рассматривая требования истца в части взыскания 2 368 800 руб. 37 коп. штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств, суд первой инстанции обоснованно исходил из следующего. В соответствии с частью 8 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийногообязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 утверждены Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
Подрядчиком на 07.10.2019г. работы должны были быть выполнены на сумму 292 682 926 руб. 83 коп. По факту объем выполненных подрядчиком работ на 07.10.2018. составил – 86 249 958 руб. 35 коп. Подрядчиком не исполнены объемы выполнения работ и не освоен лимит на 2019г., в связи с чем, подрядчику начислен штраф в виде фиксированной суммы в размере 3 951 564 руб. 84 коп., предусмотренный пунктом 11.2.1. Контракта. Частью 4 статьи 34 Закона N 44-ФЗ установлено, что в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом. В соответствии с частью 6 статьи 34 Закона N 44-ФЗ в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийногообязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Как следует
юридические лица свободны в заключении договора. Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами. В соответствии со ст. 471 ГК РФ гарантийный срок начинает течь с момента передачи товара покупателю (статья 457), если иное не предусмотрено договором купли-продажи. Согласно п. 3 ст. 470 ГК РФ гарантия качества распространяется на весь товар в целом, включая все составляющие его части (комплектующие изделия). Однако стороны вправе установить договором иной объем гарантийных обязательств поставщика , в том числе указать, что гарантия не распространяется на какие-либо отдельные части товара (например, быстроизнашивающиеся детали, срок службы которых меньше гарантийного срока). Как следует из материалов дела и установлено судом, <ДД.ММ.ГГ> ФИО5 приобрел у ИП ФИО4 перфоратор <.......> стоимостью <.......> рублей. Покупателем товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений, в полной комплектности, проверен в присутствии ФИО5, претензий по качеству товара не имеется, с условиями гарантийного обслуживания покупатель ознакомлен и согласен (л.д.
допустимую длительную токовую нагрузку СИП сечением 16 кв.мм (55А), номинальное фазное напряжение 380 вольт и коэффициент мощности при максимальной нагрузке (0,9). Объем бездоговорного потребления электрической энергии не может быть рассчитан более чем за 3 года, объем бездоговорного потребления был рассчитан за указанный период (1095 дней) и составил 494327 кВтч, что по действующему на момент составления акта тарифу 0,84 рубля за 1 кВтч соответствует сумме 415234,68 рублей. Расчет, счет для оплаты потребителем был получен. 08.06.2015 руководство филиала, рассмотрев просьбу ответчика об оплате данной задолженности частями, согласилось принять его гарантийное письмо с графиком погашения задолженности: июнь-август 2015 год по 3000 рублей в месяц, сентябрь 2015 - декабрь 2016 года по 27082,31 рублей в месяц. Однако свои обязательства по оплате ответчик не выполняет, так за период с 04.06.2015 по 01.10.2015 им оплачено всего 16000 рублей, т.е. на сегодняшний день сумма задолженности по акту составляет 399234,68 рублей. Истец просил взыскать с ФИО1 в пользу
