бюджета в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации. Согласно пункту 7.12 контракта в случае ненадлежащего исполнении по вине муниципального заказчика обязательств по оплате работ подрядчика в порядке и сроки, предусмотренные статьями 2 и 3 контракта, заказчик обязуется уплатить подрядчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Общая сумма неустойки не может превышать 5 процентов от размера не перечисленных своевременно подрядчику денежных средств. Между администрацией Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, предприятием и обществом «Жилпроект» 13.05.2013 заключено дополнительное соглашение № 1 к контракту, согласно которому внесены изменения в статью 10 контракта «Адреса и банковские реквизиты сторон». В дополнительном соглашении № 2 от 31.05.2013 к контракту пункт 2.3 статьи 2 контракта изложен в новой редакции. Согласно дополнительному соглашению № 3 от 12.07.2013 к контракту муниципальный контракт от
Урненского месторождения. Срок выполнения работ установлен сторонами в период с 05.10.2020 по 23.10.2020 (пункт 3.1 договора). Согласно приложению № 1 к договору общая стоимость работ определена в размере 374 714 руб. 40 коп. Пунктом 14.3 договора установлено, что заказчик имеет право взыскать с исполнителя за задержку окончания строительства объекта после установленного срока по вине ответчика неустойку в размере 0, 1 % от стоимости работ по договору за каждый день просрочки, при этом общая сумма неустойки не может превышать 10 % от стоимости работ по договору. 19.10.2020 участник ООО «Металснабкомплект» ФИО6 перечислил ООО ПСК «Ренессанс» аванс в размере 150 000 руб. Истец указывает, что в октябре 2020 года и ноябре 2020 года ответчиком выполнены работы на сумму 60 500 руб., что подтверждается актами освидетельствования скрытых работ, аванс в размере 89 500 руб. ответчиком не отработан. Ссылаясь на неоднократное обращение к ответчику в период с ноября 2020 года по март 2021 года
решение и апелляционное постановление следует оставить без изменения. Как видно из материалов дела, компания (поставщик) и общество (покупатель) заключили договор поставки от 27.07.2020 № 121/2020ВРЗ, по условиям которого поставщик обязался поставить покупателю листовой прокат горячекатаный, а покупатель принять и оплатить товар (т. 1, л. д. 8 – 13). Согласно пункту 6.3 договора за просрочку оплаты товара покупатель оплачивает неустойку в размере 0,01% за каждый день просрочки от стоимости неоплаченного товара. При этом общая сумма неустойки не может превышать подлежащую оплате стоимость товара. Во исполнение принятых на себя обязательств истец осуществил в адрес ответчика поставку товара на общую сумму 939 636 рублей, что подтверждено товарной накладной от 02.10.2020 № 329 (т. 1, л. <...>). В свою очередь общество обязательство по оплате поставленного товара не исполнило. При производстве по делу в суде первой инстанции ответчик частично оплатил основной долг (39 636 рублей; т. 1, л. д. 93). Поскольку общество не исполнило требования
способами, предусмотренными законом или договором. Пунктом 1 статьи 330 ГК РФ предусмотрено, что неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. В соответствии с пунктом 8.2. Договора в случае просрочки поставки Продукции Поставщик уплачивает Покупателю пени в размере 0,1% от стоимости не поставленной Продукции за каждый день просрочки до момента фактической поставки. Общая сумма неустойки не может превышать 5% от стоимости не поставленной Продукции, после чего на стоимость не поставленной Продукции подлежат уплате проценты по статье 395 ГК РФ. Материалами дела подтверждается допущенная ответчиком просрочка поставки товара и нарушение обязательств, принятых по Договору. Следовательно, у истца имелись основания для взыскания пени с ответчика в заявленном размере. Сумма пеней за период с 31.12.2020 по 18.02.2021 с учетом ограничения их размера в соответствии с пунктом 8.2. Договора составляет 9.096 евро. Истец на
вправе потребовать оплаты поставленных товаров от покупателя (пункты 1 и 2 статья 516 ГК РФ). Тот факт, что ответчиком не произведена оплата поставленного истцом товара по указанному договору, ООО «ОМЗ-Спецсталь» не оспаривает. В соответствии пунктом 5.1 договора от 25.12.2015 № 25-12-2015 в случае не своевременной оплаты поставленного товара ООО «Стройкомплект» вправе предъявить к ООО «ОМЗ-Спецсталь» требование о взыскании неустойки в размере 0.03 % за каждый день просрочки от стоимости несвоевременного оплаченного товара, общая сумма неустойки не может превышать 10 % от стоимости несвоевременно оплаченного товара. Истцом рассчитана неустойка в размере 113 243 руб. 08 коп. за период с 07.03.2017 по 27.06.2017 на основании пункта 5.1 указанного договора. Уменьшение неустойки, определенной договором и подлежащей уплате лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, допускается в исключительных случаях, если будет доказано, что взыскание неустойки в предусмотренном договором размере может привести к получению кредитором необоснованной выгоды (пункт 2 статьи 333 ГК РФ). Если должником является коммерческая организация,
поставки. Срок переносился неоднократно: на <дата>, <дата>, <дата>. <дата> и <дата> года. Однако максимальный срок переноса, установленный договором <дата>. До настоящего момента заказ не исполнен. <дата> года истец предъявил претензию в порядке досудебного урегулирования спора к ответчику, однако денежные средства ему не возвращены. Пунктом 5.1 договора предусмотрено, что за несвоевременную передачу товара по вине продавца последний выплачивает Заказчику за каждый день просрочки неустойку в размере 0,1% от стоимости недопоставленного товара, при этом общая сумма неустойки не может превышать 10% от стоимости заказа. Истец указывает, что включение в договор поставки мебели <№> от <дата> условия о взыскании неустойки (пени) за нарушение сроков оказания услуг в заниженном размере по сравнению с установленным законом размере, ущемляют права потребителей. В связи с чем, размер неустойки составляет за период с <дата> по <дата> (день написания настоящего искового заявления) составляет 5460 руб. (105 000 х 52 * 0.1%= 5460). Учитывая изложенное, истец просит признать расторгнутым договор
(две тысячи сто тридцать девять) рублей 00 коп. По обоюдному желанию сторон арендная плата может выплачиваться как в натуральной форме, так и в денежном выражении по рыночной стоимости сельскохозяйственной продукции на день ее выплаты. Согласно п.4.3 договора, срок выплаты устанавливается до 31 декабря текущего календарного года. В случае неоплаты арендной платы в установленные Договором сроки по вине «Арендатора», «Арендатор» выплачивает «Арендодателю» неустойку в размере 0.01% в день от суммы невыплаченной арендной платы, общая сумма неустойки не может превышать сумму арендной платы в год. Согласно п.п.3 п.7 Договора, «Арендатор» обязан своевременно и в соответствии с Договором аренды вносить арендную плату 10.01.2020г. решением Новопокровского районного суда <адрес> договор аренды земельного участка от 04.04.2014г., заключенный между ОАО «Радуга» и ФИО1, собственником земельного участка с кадастровым номером № общей площадью 77 899 кв.м., сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Россия, <адрес>, с/п Калниболотское, в границах <адрес> секция 1 часть контура 1, расторгнут. ДД.ММ.ГГГГ указанное решение
сто тридцать девять) рублей 00 коп. По обоюдному желанию сторон арендная плата может выплачиваться как в натуральной форме, так и в денежном выражении по рыночной стоимости сельскохозяйственной продукции на день ее выплаты. Согласно п.6 договора, срок выплаты арендной платы устанавливается до 31 декабря текущего календарного года. В случае неоплаты арендной платы в установленные Договором сроки по вине арендатора, арендатор выплачивает арендодателю неустойку в размере 0.01% в день от суммы невыплаченной арендной платы, общая сумма неустойки не может превышать сумму арендной платы в год. Согласно п.п.3 п.8 договора, арендатор обязан: - своевременно и в соответствии с Договором аренды вносить арендную плату; С 21.09.2018г. в соответствии с договором купли-продажи, земельный участок общей площадью 78 914 кв.м., сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Россия, <адрес>, с<данные изъяты>», секция 2 часть контура 2, секция 2 часть контура 6, с кадастровым номером № для сельскохозяйственного производства, находится в моей собственности. Право собственности на указанный выше участок
десятых) килограмма подсолнечного масла с учетом налога на доходы физических лиц; - 57.5 (пятьдесят семь целых пять десятых) килограмм сахара с учетом налога на доходы физических лиц; - в денежном выражении земельный налог 3 572 (три тысячи пятьсот семьдесят два) рубля 00 коп. Согласно п.5 договора, в случае неоплаты арендной платы в установленные Договором сроки по вине арендатора, арендатор выплачивает арендодателю неустойку в размере 0.01% в день от суммы невыплаченной арендной платы, общая сумма неустойки не может превышать сумму арендной платы в год. Согласно п.п.3 п.7 Договора, арендатор обязан своевременно и в соответствии с Договором аренды вносить арендную плату. Срок действия вышеуказанного договора аренды земельного участка истек 01.12.2018г. По вышеуказанному договору, за пользование земельным участком арендатором арендная плата была выплачена частично, у арендатора на настоящий момент образовалась задолженность по арендной плате в виде: - 22 989 (двадцать две тысячи девятьсот восемьдесят девять) килограмм озимой пшеницы (фураж); - 345 (триста сорок
целых семь десятых) килограмма подсолнечного масла с учетом налога на доходы физических лиц; 57,5 (пятьдесят семь целых пять десятых) килограмм сахара с учетом налога на доходы физических лиц; в денежном выражении земельный налог 3572 (три тысячи пятьсот семьдесят два) рубля 00 копеек. Согласно п. 5 Договора, в случае неоплаты арендной платы в установленные Договором сроки по вине арендатора, арендатор выплачивает арендодателю неустойку в размере 0,01% в день от суммы невыплаченной арендной платы, общая сумма неустойки не может превышать сумму арендной платы в год. В соответствии с п.п. 3 п. 7 Договора, арендатор обязан своевременно и в соответствии с Договором аренды вносить арендную плату. Срок действия вышеуказанного договора аренды земельного участка истек ДД.ММ.ГГГГ. По вышеуказанному договору, за пользование земельным участком арендатором арендная плата была выплачена частично. Согласно справке ОАО «Радуга», задолженность ОАО «Радуга» перед истцом по арендной плате за пользование земельным участком с кадастровым номером № за 2018 год составляет: 57,5
