мотивированный отказ от подписания акта. В случае если Заказчик не подпишет в срок, установленный настоящим пунктом договора, акт об оказании услуг и не направит Исполнителю мотивированный письменный отказ от его подписания, акт об оказании услуг считается утвержденным, а услуги - принятыми Заказчиком. 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 6.2. В случае нарушения Заказчиком сроков исполнения обязательств, предусмотренных Договором , а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 6.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 6.4. Любые споры, возникающие из настоящего Договора и не урегулированные во внесудебном порядке, подлежат разрешению в суде. 7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Подрядчик передаст заказчику за пять дней до начала приемки завершенного строительством объекта два экземпляра исполнительной документации в составе, определенном заказчиком, согласно пункту 5.5. статьи 5 настоящего договора. Подрядчик письменно подтвердит заказчику, что данные комплекты документации полностью соответствуют фактически выполненным работам. 11.4. С момента приемки объекта заказчиком он переходит в его собственность. Заказчик берет на себя риск возможного его разрушения или повреждения. Подрядчик после оформления приемки объекта заказчиком не освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренных договором подряда, которые остались невыполненными или выполнены с ненадлежащим качеством ко времени подписания акта о его приемке. В этом случае к акту прилагается перечень недоделок с указанием сроков их устранения.
и объектов", принятый Государственной Думой 4 ноября 1998 г. и одобренный Советом Федерации 12 ноября 1998 г. Отдельные положения Федерального закона не имеют достаточно продуманной концепции правового регулирования финансирования особо радиационно опасных и ядерно опасных производств и объектов (далее именуются особо опасные объекты). В подпункте 3 пункта 2 статьи 1 Федерального закона определен порядок расчетов за товары, поставленные особо опасными объектами. При этом установлено, что в случае невыполнения организацией - потребителем своих платежных обязательств, предусмотренных договором (контрактом), списание средств производится по требованию особо опасного объекта безакцептно. В указанной норме Федерального закона допущено нарушение норм Гражданского кодекса Российской Федерации, в частности статей 395, 486, 516 и других. Правоотношения сторон по договору (контракту) при неисполнении одной из них денежных обязательств определены императивными нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, иные же законодательные акты, в том числе рассматриваемый Федеральный закон, могут быть приняты лишь на основании соответствующих норм Гражданского кодекса Российской Федерации (статья 3).
документами, до дня окончания срока аренды, установленного Договором. 6.4. За нанесение ущерба Объекту, причиненного неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Арендатора, предусмотренных Договором, Арендатор обязан возместить Арендодателю убытки, в том числе возместить расходы на ремонтно-восстановительные работы по устранению нанесенного ущерба, рассчитанные в установленном порядке. 6.5. Оплата неустойки (штрафа и пени), установленной Договором, не освобождает Арендатора от выполнения возложенных на него обязательств или устранения нарушений, а также от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных Договором . 7. Порядок изменения, досрочного расторжения Договора 7.1. Изменение условий Договора, за исключением условий, предусмотренных пунктами 7.2, 7.3 и 7.4 Договора, и его досрочное расторжение, допускаются по соглашению Сторон. Предложения по изменению условий Договора и его досрочному расторжению рассматриваются Сторонами в тридцатидневный срок и оформляются дополнительным соглашением. 7.2. Договор подлежит досрочному расторжению судом по требованию одной из Сторон в случаях, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации. 7.3. Договор подлежит досрочному расторжению судом по
договора. 24.6. Подрядчик обязан нести в виде штрафа гражданско-правовую ответственность перед Государственным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей, в том числе: а) за представление документов, указанных в пунктах 24.2 - 24.4 Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков; б) за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в контракте. 24.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором , заключенным с Подрядчиком, Подрядчик вправе осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя. 24.8. Подрядчик, являющийся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией и подтвердивший свое отнесение к числу субъектов малого предпринимательства или социально ориентированных некоммерческих организаций, не обязан привлекать к исполнению Контракта субподрядчика(ов) из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 30 (тридцати) процентов от цены Контракта. Подрядчик, являющийся субъектом малого
и оплачивать пользование ими. Ежемесячная постоянная арендная плата без учета налога на добавленную стоимость (НДС) составляет 1 216 491 руб. 67 коп. (пункт 5.1 договора). В соответствии с пунктом 3.2 договора арендатор с 23.08.2018 вправе начать завозить мебель для размещения офиса, а 27.08.2018 обязан принять помещения по акту. В пункте 1 договора стороны определили, что гарантийным взносом именуется денежная сумма, перечисляемая арендатором арендодателю в обеспечение обязательств по договору; гарантийный взнос является способом обеспечения обязательств, предусмотренных договором и статьей 329 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), но не является задатком. Согласно пункту 6.1.1 договора арендатор в срок до 01.09.2018 обязан уплатить первую часть гарантийного взноса в размере 1 216 491 руб. 67 коп. (без учета НДС), через шесть месяцев с даты начала аренды уплатить вторую часть этого взноса в размере 1 216 491 руб. 67 коп. (без учета НДС). Арендатор уплачивает НДС в соответствии с действующим законодательством. Гарантийный
пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных арендодателем. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения арендодателем обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором, начиная со дня, следующего после истечения установленного договором срока исполнения обязательства»; - пункт 5.3: «За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения арендодателем обязательств, предусмотренных договором , за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, арендатор направляет арендодателю требование об уплате штрафа в размере 10 процентов от цены договора. За каждый факт неисполнения или 26 ненадлежащего исполнения арендодателем обязательства, предусмотренного договором, не имеющих стоимостного выражения, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, арендатор направляет требование об уплате штрафа в размере 1000 руб. За каждый факт неисполнения арендатором обязательств, предусмотренных договором, арендодатель вправе потребовать уплаты штрафа
уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом. Отменяя судебные акты судов нижестоящих инстанций в данной части, суд округа, отметил, что подпунктом 10.3.1 договора от 26.07.2019 № 396/19 предусмотрено, что в случае несвоевременного выполнения поставщиком обязательств, предусмотренных в договоре, поставщик обязуется выплатить заказчику пени; согласно подпункту 10.3.2 договора штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных договором , за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. В связи с несвоевременным выполнением поставщиком обязательств по договору предприятием в адрес общества было выставлено требование от 10.04.2020 об уплате пени. Факт уплаты обществом пени подтверждается платежным поручением от 08.05.2020. При таких обстоятельствах, суд округа, руководствуясь статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, положениями статей 34, 96 Закона № 44-ФЗ, с учетом условий договора от 26.07.2019 № 396/19, принимая во внимание, что обязательства по договору
Гагарина до ул. Ленинградской; ремонт автодороги по ул. Правды от ул. Суворова до ул. Советской (2 проезжие части); ремонт автодороги по ул. Казакова; ремонт автодороги по ул. Кирова от ул. Щорса до ул. Калибровщиков; ремонт автодороги по ул. Калибровщиков; ремонт автодороги по ул. Московской от ул. Суворова до ул. Советской (северная сторона). Срок начала работ: 17.06.2014. Срок окончания работ: 01.10.2014 (п. 1.6.1, 1.6.2 договора). Пунктом 5.2 договора стороны предусмотрели ответственность за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных договором , в виде пени, начисляемой за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения указанного обязательства, которая составляет 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных подрядчиком. Согласно п. 5.3 договора за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, подрядчик
работы, определенно в договорене упомянутые, но необходимые для нормальной эксплуатации объекта в соответствиис его целевым назначением; сдать результаты работ субподрядчику, а субподрядчик – принять результат работ ООО «Инженер» и оплатить его в порядке и на условиях данного договора. В соответствии с пунктом 2.1 договора стоимость работ по договору составляет8 554 042 рубля 52 копейки. Пунктом 3.1 договора установлены сроки выполнения работ: с 17.08.2015по 24.10.2015. Согласно пункту 14.4 договора в случае просрочки исполнения субподрядчиком обязательств, предусмотренных договором , а также иных случаях неисполненияили ненадлежащего исполнения субподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, субсубподрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. Неустойки начисляютсяза ненадлежащее исполнение субподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств,
и т.п.) Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов), за которые отвечает субподрядчик (пункт 9.4 договора № 02-13/88с) Согласно пункту 9.5 договора № 02-13/88с при обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов), генподрядчик в течение 7 дней уведомляет субподрядчика об их обнаружении, о месте и времени составления акта о недостатках (дефектах) По условиям пункта 11.2 договора № 02-13/88с в случае просрочки исполнения генподрядчиком обязательств, предусмотренных договором , а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения генподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, субподрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения генподрядчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Согласно пункту 11.4
к ФИО1 о взыскании денежных средств, государственной пошлины установил: ЗАО "БИНБАНК кредитные карты" обратился в суд с указанным иском, в котором просит взыскать с ФИО1 задолженность по кредитному договору от 12.11.2009 года в размере 168 298,68 рублей, из них: общая задолженность по основному долгу 65 694,15 рублей, просроченные проценты, начисленные за задолженность по основному долгу, 71 709,35 рублей, задолженность по комиссии – 20500 рублей, штраф за нарушение сроков платежей по любому из денежных обязательств, предусмотренных договором , более чем на 90 дней – 2500,00 рублей, штраф за нарушение сроков платежей по любому из денежных обязательств, предусмотренных договором, более чем на 90 дней в размере 5% от суммы задолженности по кредитному лимиту, с учетом начисленных и просроченных процентов и комиссий – 7 895,18 рублей, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 4 565,97 рублей. В обоснование иска указано, что 12.11.2009 между ЗАО "БИНБАНК кредитные карты" и ответчиком ФИО1
