отличаться от указанных в техническом задании. Величины этих простоев фиксируются в судовом журнале, по выпискам из которого определяются фактические затраты времени и составляется двусторонний акт. При определении простоев по гидрометеорологическим причинам к выпискам из судового журнала прикладываются сводки гидрометеорологической станции о состоянии погоды за указанный период. Затраты времени на пропуски судов и занятость участка согласовываются с портнадзором. В рассматриваемом случае Подрядчик выполнил работы, реализация которых является объектом налогообложения, что не оспаривается налоговым органом. Оплата простоев по независящим от Заказчика и Подрядчика причинам является суммой, связанной с оплатой ремонтных работ. Следовательно, выставление счетов-фактур на оплату простоев не противоречит главе 21 НК РФ и не лишает Общество права на вычет. По эпизоду доначисления налога на доходы физических лиц в сумме 464944 руб. и соответствующих пеней. Проверкой установлена задолженность бюджету за проверяемый период с учетом выплаченной заработной платы по состоянию на 29 декабря 2008 года составляет 464 944 руб., в том числе: -
стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. В силу статьи 711 ГК РФ сдача результата работ заказчику является основанием для возникновения у него обязательства по оплате принятых работ. Пунктом 1 статьи 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат). Факт выполнения истцом работ, предусмотренных спорным договором подтверждается материалами дела, а именно, актом выполненных работ от 22.10.2011, подписанным сторонами без претензий и разногласий. Пунктом 2 протокола согласования цены (Приложение № 1 к договору) прямо предусмотрено, что в стоимость работ включается время возможного простоя в работе, возникшего по независящим от исполнителя причинам (включая, неблагоприятные погодные и волновые условия в районе работ). Подтверждением времени, затраченного исполнителем на выполнение работ по настоящему договору, являются соответствующие записи в Судовых вахтенных журналах задействованных в выполнении работ плавсредств исполнителя и
считать с 23.10.2012 г. по 05.11.2012 г. Кроме того, из материалов дела следует, что в ходе оказания услуг имели место простои, вызванные ожиданием поставки необходимого для оказания услуг оборудования, о чем между сторонами составлялись соответствующие акты (л.д. 126-128), в которых указывалось на необходимость включения времени простоя в общее время выполнения работ и дополнительной оплаты указанного времени работникам буровой бригады. Время простоя также фиксировалось в акте на выполнение работ двух участков по 5м в эксплуатационной колонне 168,3 мм. На скважине №РН10 Нарыкско-Осташкинской площади от 06.11.2012 года. Время простоя (ожидания) в оказании услуг по вине заказчика или по независящим от подрядчика обстоятельствам в силу п. 3.1. договора и протокола соглашения о договорной подлежало дополнительной оплате заказчиком по ставке ожидание из расчета 21 600 руб. (25 488 руб. с НДС) в сутки. Актом выполненных работ № 51 от 12.11.12 г. предусмотрена оплата со стороны заказчика времени ожидания (технологического дежурства) за 9,8 суток в
техникой ответчиком оказаны также 28.02.2011 по разовой сделке оказания услуг, что подтверждается актом от 28.02.2011, нарядами, путевым листом и не оспаривается ответчиком. Согласно части 1 статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг. Согласно пункту 3.1. договора (в редакции протокола согласования разногласий от 16.03.2011 к договору) Оплата за услуги производится за фактически отработанные м/часы. Стоимость 1 м/часа определяется на основании расчета стоимости (приложения №1), являющегося неотъемлемой частью договора. Время простоя по независящим от исполнителя причинам, оплачивается без учета ГСМ по стоимости 1 003 руб. 39 коп. без учета налога на добавленную стоимость за 1 час простоя, на основании приложения №3. В соответствии с пунктом 3.2. договора (в редакции протокола согласования разногласий от 16.03.2011 к договору) оплата оказанных исполнителем услуг производится подекадно на основании акта выполненных работ, составленного на основании нарядов и подписанного заказчиком без
и окончание простоя по вине грузополучателя, которые подписаны истцом без возражений. Таким образом, акты общей формы доказывают факт простоя вагона №80002025 по вине истца, накопительная ведомость и платежно-расчетные документы подтверждают дальнейшую оплату за нахождение вагона на железнодорожных путях общего пользования по вине самого истца. Указанные доказательства относятся непосредственно к рассматриваемому делу и подтверждают факт вины истца и дальнейшую оплату за простой вагона на путях. Фактически спорный вагон был доставлен ОАО "РЖД" на станцию назначения через 2 суток после установленного транспортной накладной срока. Просрочка доставки груза с 08.09.2021 по 23.09.2021 возникла по независящим от ОАО "РЖД" причинам, представитель грузополучателя согласился с тем фактом, что простой вагонов на путях общего пользования произошел по его вине, акты общей формы, накопительная ведомость, подписаны без разногласий. В настоящем случае истец не подтвердил свободность путей необщего пользования для возможности подачи вагона по спорной накладной для выгрузки. С учетом вышеизложенного суд апелляционной инстанции пришел к выводу о
в результате таких выплат могут не получить соответствующего удовлетворения своих требований, в связи с их недостаточностью конкурсной массы, свидетельствует о злоупотреблении правом со стороны лиц, подписывавших дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ об увеличении заработной платы, что влечет неприменение его условий в части, превышающей установленный трудовым законодательством принцип оплаты труда работника за труд в зависимости от его квалификации, а также гарантий, предусмотренных законом. Как следует из представленных расчетных листков, ФИО2 за июль 2017 года начислена оплата простоя по независящим от работодателя причинам в размере 107 286,67 руб., из них удержано НДФЛ в размере 13 427 руб., выплачено - 93 339,67 руб., расчет оплаты произведен исходя из размера оклада 160 930 руб.; за август 2017 года начислена компенсация отпуска (основной отпуск) в размере123 934,72 руб., оплата простоя по независящим от работодателя причинам за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 51 311,01 руб., оплата простоя по независящим от работодателя причинам за период с
