№ КС-3. Датой окончания выполнения работ по контракту считается дата подписания заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 (пункт 9.8 контракта). В соответствии с пунктом 11.2 контракта в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях, неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства , предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы (пункт 11.2.3 контракта). Между Администрацией (заказчик) и обществом «Перспектива» (подрядчик) заключен муниципальный контракт 25.05.2020 № 0843500000220001022-01, по условиям которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по ремонту
министерству в рамках реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие здравоохранения», в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год, в соответствии с Краевой адресной инвестиционной программой на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов, утвержденной постановлением правительства Ставропольского края от 26.10.2018 № 472-п (пункт 2.2 контракта). Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (пункт 8.1 контракта). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства , предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорционально объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком (пункт 8.7 контракта). 2 декабря 2020 года стороны заключили соглашение по взаиморасчетам, согласно пункту 2 которого они пришли к обоюдному согласию
день после истечения срока предоставленного для подписания акта приема-передачи выполненных работ. Расчет по контракту осуществляется заказчиком за фактически выполненные работы, путем безналичного перевода денежных средств на расчетный счет подрядчика в течение 14 календарных дней на основании подписанного заказчиком документа о приеме выполненных работ (пункт 7.1. контракта). Пунктом 8.2 контракта предусмотрена ответственность заказчика в случае просрочки исполнения обязательств, неисполнения или ненадлежащие исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, в виде уплаты неустоек (пени, штрафов). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства , предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока обязательства. Ставка пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. Споры и разногласия, возникшие между сторонами по контракту, разрешаются путем переговоров (пункт 10.1. контракта) Сторона, имеющая к другой стороне претензии, обязана направить в течение 10 рабочих дней другой стороне претензию в письменном виде,
администрации МО город Алексин претензию о необходимости оплаты задолженности по контракту от 06.06.2016. Претензия ООО «СМУ-2» не была удовлетворена, в связи с чем, ООО «СМУ-2» вынуждено было обратиться в Арбитражный суд Тульской области. Согласно пунктам 8.1, 8.2 контракта от 06.06.2016, в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства , предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Тульской области от 29.06.2017 № установлен факт нарушения администрацией МО город Алексин обязательств по своевременной оплате выполненных ООО «СМУ-2» работ, предусмотренных контрактом
денежных средств на указанный в Контракте счет Подрядчика. Обязательства Заказчика по оплате цены контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем цену Контракта, со счета Заказчика. Пунктом 6.1 контракта установлено, что в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе требовать уплаты неустоек (штрафов, пени). Пунктом 6.2 контракта стороны пришли к соглашению, что пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства , предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. Из акта о приемки выполненных работ по ремонту 3-го этажа лечебного корпуса МОГБУ «Оздоровительно-реабилитационный центр «Синегорье» следует, что сторонами он подписан 17 августа 2016 года. Следовательно, в соответствии с условиями контракта
на условиях контракта, а подрядчик обязуется собственными силами и привлеченными силами и средствами выполнить работы на объекте: «Комплексное благоустройство территории «Нижнего парка в г. Липецке, подэтап2» в соответствии с выданной заказчиком в производство работ проектно-сметной документацией. В п. 8.1 контракта стороны предусмотрели, что в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а так же в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства , предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной суммы в срок. Вышеуказанным решением суда взыскано с ООО «Квант» в пользу ООО «СУ-1» 3129429 рублей 40 копеек, в том числе 2927415 рублей - основного долга по контракту № 1 от 15.11.2019 года,
№1 в размере 7 106 437 руб. Указанное решение явилось основанием для выдачи исполнительного листа серии ФС № 038307162. 03.03.2022 платежным поручением № 319232 денежные средства в указанной сумме переведены ответчиком истцу. В соответствии с п. 7.2 договора в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Согласно п. 7.3 договора пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства , предусмотренного договором, начиная со дня следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной заказчиком суммы. Размер пени за период просрочки исполнения денежного обязательства по гражданско-правовому договору с 22.01.2021 по 03.03.2022 составляет 1923475 руб. Указанную сумму, а также судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 17 817
