настоящего Договора является подписание Сторонами Акта исполнения обязательств по Договору, передача Субподрядчиком Подрядчику документации предусмотренной разделом 6. Договора, при условии освобождения Субподрядчиком строительной площадки от принадлежащего ему имущества (п. 1.4 договора). Стоимость работ определяется на основании Расчета стоимости (Приложение №3 к настоящему Договору). Стоимость работ может быть изменена по соглашению сторон (п. 2.1 договора). Оплата выполненных работ производится за фактически выполненные Субподрядчиком и принятые Подрядчиком работы по формам КС-2, КС-3, в порядке, предусмотренном разделом 10 настоящего Договора (п. 2.4 договора). Календарные сроки выполнения общего объема работ: Начало работ: 22 января 2020 г.; Окончание работ: 31 марта 2020 г. (п. 3.1 договора). Согласно п. 5.1.15 договора Субподрядчик компенсирует Подрядчику: ежемесячно стоимость фактически потребленной водо-, тепло-, электроэнергии согласно показаниям счетчиков по действующим тарифам за счет средств, предусмотренных в п. 2.1. настоящего Договора, путем удержания Подрядчиком соответствующей суммы из оплат, производимых Субподрядчику в порядке раздела 10 настоящего Договора. Подрядчик предоставляет Субподрядчику Акт
до 31.07.2015 г. 31.01.2014 между сторонами заключено дополнительное соглашение № 2, в соответствии с которым стороны внесли изменения в договор, в том числе дополнив договор пунктом 4.3.1, согласно которому, генподрядчик выставляет оплату за потребленную субподрядчиком, в отчетном периоде, электроэнергию, согласно установленным Региональной энергетической комиссией тарифам, с учетом коэффициента отклонения на оптовом рынке. Расчетно-платежные документы (счет-фактура и акт приема- передачи) оформляются и направляются генподрядчиком не позднее 26 числа месяца, следующего за расчетным, с предоставлением документом подтверждающих тариф на электроэнергию, стоимость услуг по техническому обслуживанию и ремонту электроустановок и сетей (счета-фактуры, распределения). Оплата субподрядчиком производится на основании выставленного счета-фактуры за: фактически потребленную в отчетном периоде электроэнергию, в соответствии показаниям расчетных приборов учета электрической энергии; оказанные услуги (согласно пункту 6.2.11 договора), пропорционально отношению количества электроэнергии, потребленной субподрядчиком в текущем периоде, ко всему количеству электроэнергии, прошедшему через сеть генподрядчика в этом же периоде. 18.11.2015 между сторонами заключено дополнительное соглашение № 5, в соответствии с
объекте отсутствовал. 31.08.2015 между ФГУП «Спецстройинжиниринг при Спецстрое России», ОАО «УСК МОСТ» и АО «Компания ЭМК-Инжиниринг» было заключено Соглашение о передаче договора субподряда №ДГЗ-П-3/11-158.1 от 19.09.2013, по которому все права и обязанности ОАО «УСК МОСТ» были переданы новому субподрядчику - АО «Компания ЭМК-Инжиниринг». Таким образом, ОАО «УСК МОСТ» не осуществляло бездоговорного потребления электроэнергии за период с 02.04.2015 по 26.11.2015. АО «Компания ЭМК-Инжиниринг», согласно отзыву на иск, полагает исковые требования необоснованными и не подлежащими удовлетворению, ссылается на то, что до подписания итогового акта и передачи свидетельства о государственной регистрации права собственности на каждый объект капитального строительства ФГУП «Спецстройинжиниринг при Спецстрое России» не является собственником имущества и соответственно не является лицом, осуществляющим бездоговорное потребление электрической энергии, поскольку эти расходы и обязанности по их возмещению, на период строительства объекта возложены на субподрядчиков . В ходе судебного разбирательства заслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, арбитражный суд установил следующие обстоятельства. Между Министерством обороны Российской
и ценам Курской области ответчик не обращался, что подтверждается письмом Комитета по тарифам и ценам Курской области исх. от 13.02.2017 № 07.1-03-08/251 (л.д. 104, том 2), истец при отсутствии утвержденного тарифа в рамах заключенных договоров и дополнительных соглашений к ним, были установлены «условия о компенсации затрат на передачуэлектроэнергию и содержание электросстевого хозяйства, что также подтверждается расчетом стоимости услуг по обеспечению энергоресурсами на 2016 год, утвержденными руководителем Ответчика» (л.д. 115, том 2). Данные условия, фактически имеет своей целью не приобретение истцом каких-либо услуг у ответчика, а взимание ответчиком платы за переток электрической энергии не только с истца, но и с других субподрядчиков , которые выполняют работы на объекте, при том, что согласно статье 210 Гражданского кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» содержание сетей и электрооборудования электрооборудования должно осуществляться в
2 этапу договора № 212- 103/18 от 01.11.2018. На основании пункта 3.3 Договора субподрядчиком подлежат возмещению расходы на обеспечение электроэнергией за период с апреля по июль 2019 года. Сумма расходов, подлежащих возмещению, определяется пропорционально доле участия в вышеуказанных расходах всех подрядных организаций на объекте в расчетном периоде, которая рассчитывается по формуле, приведенной в Договоре. Размер расходов на обеспечение электроэнергией в указанный период составил 592 405,46 руб., что подтверждается подписанными актами приема- передачиэлектроэнергии. На сумму авансового платежа субподрядчику в порядке статей 395 и 1107 ГК РФ начислены проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 106 271,02 руб. за период с 03.09.2019 по 20.09.2019. Истец по встречному иску утверждает, что подрядчиком не исполнено обязательство по передаче фронта работ по второму этапу (корпус №2), обязательство по передаче проектной и рабочей документации, в связи с чем, субподрядчик не мог приступить к выполнению второго этапа работ по Договору и отказ подрядчика в
(заказчик) и ООО «Энергомонтаж» (подрядчик) в соответствии с протоколом проведения открытого аукциона в электронной форме от 29 августа 2018 года №5756/ОАЭ-ТЭ/18/2 был заключен генподрядный договор № 309370 от 08 октября 2018 года (т.2 л.д.76-85) на выполнение капитального ремонта объектов, участвующих в передачеэлектроэнергии на Горьковской, Октябрьской, Северной, Северо-Кавказской и Приволжской железных дорогах. Среди объектов, подлежащих капитальному ремонту в зоне Приволжской железной дороги, имелись два линейных объекта - «сооружение ЛЭП-0,4 кВ электроснабжения жилых домов от ТП-6 в г. Волгограде». На Приволжской железной дороге ООО «Энергомонтаж» для выполнения на объектах работ по капитальному ремонту по договору подряда № 3093370/ПКПЭИС от 28 сентября 2018 года (т.3 л.д.107-116) привлекло в качестве субподрядчика ООО ПКП «Электрические Инженерные Системы». Согласно представленной ОАО «Российские железные дороги» проектно-сметной документации (т.3 л.д.122-148), на объектах подрядчиком силами своего субподрядчика выполнялись работы: замена существующих деревянных опор на железобетонные; замена существующих проводов А-35 и СИП-2 линии на провод марки СИП-2; замена
объектов, участвующих в передаче электроэнергии. В этой связи между ОАО «Российские железные дороги» (заказчик) и ООО «Энергомонтаж» (подрядчик) в соответствии с протоколом проведения открытого аукциона в электронной форме от ДД.ММ.ГГГГ №/ОАЭ-ТЭ/18/2 был заключен генподрядный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение капитального ремонта объектов, участвующих в передачеэлектроэнергии на Горьковской, Октябрьской, Северной, Северо-Кавказской и Приволжской железных дорогах. Среди объектов, подлежащих капитальному ремонту в зоне Приволжской железной дороги, имелись два линейных объекта - «сооружение ЛЭП-0,4 кВ электроснабжения жилых домов от ТП-6 в <адрес>». На Приволжской железной дороге ООО «Энергомонтаж» для выполнения на объектах работ по капитальному ремонту по договору подряда №/ПКПЭИС от ДД.ММ.ГГГГ привлекло в качестве субподрядчика ООО ПКП «Электрические Инженерные Системы». Согласно представленной ОАО «Российские железные дороги» проектно-сметной документации, на объектах подрядчиком силами своего субподрядчика выполнялись работы: замена существующих деревянных опор на железобетонные; замена существующих проводов А-35 и СИП-2 линии на провод марки СИП-2; замена отводов, выполненных из проводов БСМ1, на
