работ, при условии представления субподрядчиком генподрядчику полного комплекта следующих документов: счета, акта сдачи-приемки выполненных работ (форма № КС-2), подписанного сторонами; справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), подписанной сторонами, счета-фактуры, акта об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже оборудования, зданий и сооружений (форма № Вн-М-05) в соответствии с пунктом 7.1 договора. В соответствии с графиком выполнения работ (приложение № 3) работы по первому этапу работ «Разработка и согласование ППР на демонтаж железобетонной дымовой трубы Н = 150,00 м с отм. +150,00 м до отм. +60 м. Подготовительные работы» должны быть начаты 24.07.2019 и окончены в срок до 10.08.2019. В пункте 11.2 договора предусмотрена ответственность субподрядчика за нарушение срока начала и/или окончания выполнения работ, установленного в статье 2 или графике производства работ. Заказчик имеет право потребовать от субподрядчика уплаты неустойки, а субподрядчик обязан выплатить генподрядчику неустойку в размере 0,1 % от договорной цены за каждый
техники в поселке Алябьевский», установлены нарушения кирпичной кладки внутри здания, установки оконных проемов, предъявление к оплате работ, не предусмотренных в смете, работ, которые не выполнялись, расценки на виды работ не соответствуют утвержденной в смете. Фактическая стоимость работ по сметным ценам составила 201240р., с учетом действующих в УКС накладных расходов и сметной прибыли – 194311р.. Подрядчик не приложил к акту по форме КС-2 акты на скрытые работы. Подрядчик не представил сертификаты качества на материалы, ППР на демонтаж ЖБИ. Истцом также представлено техническое заключению №35 о состоянии строительных конструкций, составленному индивидуальным предпринимателем ФИО4, которым указано, что выявленные конструктивные отклонения в процессе строительства позволяют допустить выполнение дальнейших работ с учетом дополнительного усиления конструкций стен и перекрытий. Истец на том основании, что ответчиком работы по договору строительного подряда не были выполнена надлежащим образом и в согласованный срок просит взыскать убытки в размере ранее перечисленного аванса в размере 2 080 000 руб.. Согласно ст.
направил по электронной почте заказчику проект по демонтажу эстакад, указав, что данная документация будет корректироваться после получения данных от проектного института. 01.11.2019 подрядчик направил заказчику по электронной почте разделы проектной документации ПОД, ППР. 15.11.2019 подрядчик сообщил заказчику по электронной почте о том, что в отношении ППР и ПОД замечания исправлены (т. 5 л.д. 86). 25.11.2019 заказчик сообщил подрядчику в письме № ПГ/01/2769 о том, что проверка ПОД на демонтаж здания рыбохозяйственного комплекса и ППР на демонтаж здания рыбохозяйственного комплекса проведена, замечания устранены. Предложил предоставить проект на бумажном носителе для согласования (т. 5 л.д. 15). 27.11.2019 подрядчик передал заказчику проект производства работ 2019.07.17.-17.1-ППР, проект организации работ 2019.07.17.-17.1-ПОД, таблицы ответов на замечания 2019.07.17.-17.1-ППР, 2019.07.17.-17.1-ПОД, что подтверждается письмом от 25.11.2019 № 843-12 (т. 5 л.д. 5). 03.12.2019 заказчик направил в адрес подрядчика уведомление № ПГ/01/2845 о расторжении договора, указав на нарушение сроков выполнения работ. Согласно уведомлению договор расторгнут с 13.12.2019 (т. 1
2 ст. 17.15 КоАП РФ, и подвергнуто административному наказанию в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей. Не согласившись с постановлением должностного лица, ООО "Торгово-промышленная топливная компания "Волганефтьхолдинг" обратилось в суд с жалобой на предмет его отмены. В жалобе просит отменить указанное постановление по мотивам его незаконности и необоснованности. Указывает, что срока для исполнения решения недостаточно. Для демонтажа АЗС необходимо: оформление ордера на снос АЗС, обследование конструкции АЗС с выдачей заключения, разработка ППР на демонтаж АЗС и согласование проекта со всеми административными органами и надзирающими службами, оформление акта о демонтаже АЗС, разработка и согласование регламента по обращению с опасными отходами, закрытие ордера на снос. Производство работ по демонтажу АЗС и резервуаров, проходит в несколько этапов. Первый этап - сбор и изучение документов, проведение обследования АЗС: на данном этапе необходимо изучение имеющиеся материалов на АЗС или топливные емкости (как правило, это технический паспорт объекта или проектная документация на строительство
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), и подвергнуто административному наказанию в виде административного штрафа в размере 50 000 руб. Не согласившись с указанным постановлением, генеральный директор ООО «ТПТК «Волганефтьхолдинг» ФИО8 обжаловал его в суд. В жалобе просит отменить указанное постановление по мотивам его незаконности и необоснованности. Указывает, что срока для исполнения решения недостаточно. Для демонтажа АЗС необходимо: оформление ордера на снос АЗС, обследование конструкции АЗС с выдачей заключения, разработка ППР на демонтаж АЗС и согласование проекта со всеми административными органами и надзирающими службами, оформление акта о демонтаже АЗС, разработка и согласование регламента по обращению с опасными отходами, закрытие ордера на снос. Производство работ по демонтажу АЗС и резервуаров, проходит в несколько этапов. Первый этап - сбор и изучение документов, проведение обследования АЗС: на данном этапе необходимо изучение имеющиеся материалов на АЗС или топливные емкости (как правило, это технический паспорт объекта или проектная документация на строительство
ч. 2 ст. 17.15 КоАП РФ, и подвергнуто административному наказанию в виде административного штрафа в размере ----- рублей. Не согласившись с постановлением должностного лица, ООО "Торгово-промышленная топливная компания "Волганефтьхолдинг" обратилось в суд с жалобой на предмет его отмены. В жалобе просит отменить указанное постановление по мотивам его незаконности и необоснованности. Указывает, что срока для исполнения решения недостаточно. Для демонтажа АЗС необходимо: оформление ордера на снос АЗС, обследование конструкции АЗС с выдачей заключения, разработка ППР на демонтаж АЗС и согласование проекта со всеми административными органами и надзирающими службами, оформление акта о демонтаже АЗС, разработка и согласование регламента по обращению с опасными отходами, закрытие ордера на снос. Производство работ по демонтажу АЗС и резервуаров, проходит в несколько этапов. Первый этап - сбор и изучение документов, проведение обследования АЗС: на данном этапе необходимо изучение имеющиеся материалов на АЗС или топливные емкости (как правило, это технический паспорт объекта или проектная документация на строительство
17.15 КоАП РФ, и подвергнуто административному наказанию в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей. Не согласившись с постановлением должностного лица, ООО "Торгово-промышленная топливная компания "Волганефтьхолдинг" обратилось в суд с жалобой на предмет его отмены. В жалобе просит отменить указанное постановление по мотивам его незаконности и необоснованности. Указывает, что срока для исполнения решения было предоставлено недостаточно. Для демонтажа АЗС необходимо: оформление ордера на снос АЗС, обследование конструкции АЗС с выдачей заключения, разработка ППР на демонтаж АЗС и согласование проекта со всеми административными органами и надзирающими службами, оформление акта о демонтаже АЗС, разработка и согласование регламента по обращению с опасными отходами, закрытие ордера на снос. Производство работ по демонтажу АЗС и резервуаров, проходит в несколько этапов. Первый этап - сбор и изучение документов, проведение обследования АЗС: на данном этапе необходимо изучение имеющиеся материалов на АЗС, изучаются характеристики объекта, его конструктивные особенности, правовой режим и необходимый объем сбора и согласования
