порядка урегулирования спора, суд должен исходить из реальной возможности погашения конфликта между сторонами при наличии воли сторон к совершению соответствующих действий, направленных на разрешение спора. При наличии доказательств, свидетельствующих о невозможности досудебного урегулирования спора, иск подлежит рассмотрению в суде (определение Верховного Суда Российской Федерации от 23.07.2015 по делу № 306-ЭС15-1364). В соответствии с пунктом 6.3 Договора 6.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде . По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии. Истец направил в адрес ответчика претензию с требованием о расторжении договора и возвращении суммы аванса 17.07.2021, согласно почтовой квитанции с РПО № 80110462936734. Претензия получена ответчиком 02.08.2021. Факт неполучения ответчиком претензии не оспорен. Ответчик отказался от добровольного
федеральным законом или договором. В силу пункта 2 части 1 статьи 148 АПК РФ арбитражный суд оставляет исковое заявление без рассмотрения, если после его принятия к производству установит, что истцом не соблюден претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора с ответчиком, если это предусмотрено федеральным законом или договором. В пункте 10.3 контракта стороны согласовали, что до передачи спора на разрешение арбитражного суда стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде . По полученной претензии сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 21 дня с даты ее получения. Истцом в материалы дела представлена направленная в адрес ответчика претензия от 28.10.2014 № ЮР/4122 с требованием об уплате неустойки в сумме 3 209 074 руб. в течение пяти календарных дней с даты ее получения, в ответе на которую (письмо от 26.11.2014 № 450/1732/14229) ответчик указал, что претензия оформлена с нарушением
он предусмотрен федеральным законом или договором. В силу пункта 2 части 1 статьи 148 АПК РФ арбитражный суд оставляет исковое заявление без рассмотрения, если после его принятия к производству установит, что истцом не соблюден претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора с ответчиком, если это предусмотрено федеральным законом или договором. Пунктом 10.3 контракта предусмотрено, что до передачи спора на разрешение арбитражного суда стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде . По полученной претензии сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 21 дня с даты ее получения. Истцом в материалы дела представлена претензия от 28.10.2014 № ЮР/4112, направленная в адрес ответчика 13.11.2014. В вышеуказанной претензии истцом заявлено требование об уплате неустойки в сумме 1 176 288 руб. 69 коп., рассчитанной, исходя из 1/300 ставки рефинансирования за просрочку выполнения работ на основании статей 10 и 11 контракта. То
(штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, Предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока, исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) равен 5% от стоимости невыполненных работ единовременно и 0,1% от стоимости невыполненных работ (недопоставленной продукции) за каждый день просрочки исполнения обязательств. В соответствии с пунктом 10.3 контракта до передачи спора на разрешение Арбитражного суда стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде . По полученной претензии сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 21 дня с даты ее получения Согласно разделу 11 контракта установлено, что настоящий контракт вступает в силу с момента заключения и действует до 31.12.2011. Работы по контракту в 2011 году должны быть выполнены в срок до 15.11. 2011. Обязательства исполнителя в 2011 году по предоставлению заказчику документов на оплату выполненных работ должны быть исполнены не позднее
стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок. Согласно п. 6.2 договора купли-продажи от <дата>, заключенного между ФИО1 и ООО «<...>», в случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны разрешают их в судебном порядке. При этом обязательно соблюдение сторонами претензионного порядка урегулирования спора. Претензия должна быть направлена в письменном виде по указанному в договоре фактическому адресу продавца заказным письмом с уведомлением./л.д.4/ Фактический адрес продавца по договору – <адрес>. Истица представила суду доказательства направления письменной претензии ответчику заказным письмом с уведомлением от <дата>./л.д.10/ В связи с чем ссылки ответчика на несоблюдение досудебного порядка урегулирования спора несостоятельна. В соответствии со ст.450 п.2 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: 1) при существенном нарушении
перед ФИО1 по муниципальному контракту № 66 от 13.08.2019. Срок требования наступил 30.10.2019. После зачета требований остаток задолженности МБОУ г. Магадана «Средняя общеобразовательная школа № 28» перед ФИО1 составляет 154923 рубля 00 копеек. 27.09.2021 ФИО1 направил в адрес ответчика претензию с требованием оплаты задолженности по договору подряда в размере 154923 рубля 00 копеек, претензия получена адресатом, но оставлена без удовлетворения. В соответствии с п. 12.2.1 муниципального контракта № 66 от 25.07.2019 претензия должна быть направлена в письменном виде . По полученной претензии сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 дней с момента ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии. На основании изложенного, просил суд взыскать с МБОУ г. Магадана «Средняя общеобразовательная школа № 28» денежные средства в размере 154923 рубля 00 копеек по муниципальному контракту № 66 от 25.07.2019 по ремонту кровли, а также расходы по уплате государственной
пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом. Кроме того, пунктами № раздела «№. Ответственность сторон» государственного контракта установлена ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Контракта Подрядчиком. Пунктами № установлено следующее: стороны примут необходимые меры к тому, чтобы любые споры, разногласия либо претензии, возникающие из настоящего Контракта, были урегулированы путем обсуждения и обоюдного согласия. до передачи спора на разрешение в суд Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде . По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. любые споры, разногласия и требования, возникающие из контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде <данные изъяты>. Таким образом, согласно действующему законодательству Заказчик обязан произвести оплату Подрядчику за фактически выполненные работы (отдельный этап исполнения контракта) в сумме, указанной в документе о приемке, а в случае начисления Подрядчику неустойки (штрафа, пени)
за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 82547 рублей 11 копеек. В соответствии с пунктом 6.2 договора в случае невнесения арендной платы в сроки, установленные настоящим договором, арендатор уплачивает арендодателю пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центробанка Российской Федерации от суммы долга за каждый день просрочки. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ сумма начисленных пеней за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 1157 рублей 87 копеек. В соответствии с пунктом 8.3 договора претензия должна быть направлена в письменном виде . По полученной претензии сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии. Администрацией <адрес> Республики в адрес ответчика была направлена претензия № от ДД.ММ.ГГГГ с требованием погасить образовавшуюся задолженность по арендной плате по договору аренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно отчету об отслеживании почтовых отправлений письмо с претензией было
обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. 8.Порядок урегулирования споров. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров. Все достигнутые договоренности стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных сторонами. Претензия должна быть направлена в письменном виде . По полученной претензии сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный ;рок означает признание требований претензии. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты стороны, которой направлена претензия. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и
