ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ЗАКОНЫ КОММЕНТАРИИ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Гражданский кодекс часть 1
Гражданский кодекс часть 2

Приостановка работ по соглашению сторон - гражданское законодательство и судебные прецеденты

Постановление № А05П-590/2021 от 07.09.2022 Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда
№ 21052511-01, контракт будет автоматически расторгнут в течение десяти дней с момента получения Заказчиком настоящего уведомления, если Заказчик не устранит все вопросы, связанные с приостановкой работ. Обществом 27.05.2021 от Учреждения получен проект дополнительного соглашения № 1 к контракту, в соответствии с которым в техническое задание к контракту вносятся следующие изменения: в абзаце 28 пункта 20 раздела II слова «, а также полигоны утилизации» исключить. Проект дополнительного соглашения 28.05.2021 подписан Обществом, при этом в сопроводительном письме указано, что данное соглашение касается только вопроса, перечисленного в пункте 7 письма от 24.05.2021. Общество указывает, что после подписания дополнительного соглашения Заказчик в требуемые сроки не предоставил Обществу сведений, подтверждающих, что подписанное соглашение соответствует закону о контрактной системе, а также сведения о согласовании данного соглашения с распорядителем бюджета. Между сторонами спора 03.06.2021 подписано соглашение об изменении требований к подготовке сметной документации. В письме от 03.06.2021 № 01-20-37/21-0-1 ответчик сообщил, что оснований для отзыва претензии
Постановление № А56-138303/18 от 04.04.2022 Тринадцатого арбитражного апелляционного суда
и N 9 на подрядчика возложена обязанность: - за свой счет обеспечивать содержание объекта, осуществлять охрану и иные мероприятия в целях обеспечения сохранности объекта, нести ответственность за объект; - за свой счет обеспечивать электробезопасность, энергобезопасность, пожарную безопасность на объекте, безопасность на объекте для третьих лиц и окружающей среды, безопасность труда на объекте. Любые расходы, убытки, возникшие у Общества в связи с приостановкой работ по государственному контракту возмещению не подлежат (соответственно пункты 5 и 4 дополнительных соглашений N 8 и N 9). В пункте 7 дополнительного соглашения N 8 стороны установили, что объем финансирования работ по государственному контракту составлял: в 2013 году - 163 399 800 рублей, в 2015 году - 69 017 156 рублей 77 копеек; в пунктах 7.3 и 7.4 указаны объемы финансирования в 2016 году и в 2017 году соответственно: 14 435 000 рублей и 421 294 443 рубля 23 копейки. Следует отметить, что в дополнительном соглашении N
Постановление № А06-1383/19 от 15.08.2019 АС Астраханской области
Письмом от 23.11.2015 ООО «Петроресурс» уведомило ООО «КНРГ Управление» о приостановлении работ до 31.12.2016, в связи с чем, 21.12.2015 стороны оформили дополнительное соглашение № 6, которым установили срок действия соглашения до 31.12.2016, в связи с приостановкой работ по проекту со стороны Заказчика Покупателя ООО «Петроресурс». Стоимость оборудования, график платежей, график поставки будут пересмотрены после возобновления работ по проекту со стороны Заказчика Покупателя ООО «Петроресурс». 21.12.2015 ПС переоформлен с указанием даты завершения исполнения обязательств 31.12.2016. Письмом от 07.12.2016 ООО «Петроресурс» уведомило ООО «КНРГ Управление» о приостановлении работ до 30.06.2017, в связи с чем, 21.12.2016 стороны оформили дополнительное соглашение № 7, которым установили срок Действия соглашения до 30.06.2017, в связи с приостановкой работ по проекту стороны Заказчика Покупателя ООО «Петроресурс». Стоимость оборудования, график платежей, график поставки будут пересмотрены после возобновления работ по проекту со стороны Заказчика Покупателя ООО «Петроресурс». 24.01.2017 ПС переоформлен с указанием даты завершения исполнения обязательств 30.06.2017 г. Письмом
Решение № 12-51/2022 от 12.09.2022 Псковского областного суда (Псковская область)
27 мая 2021 года предусматривалось, что в связи с приостановкой выполнения работ по независящим от сторон причинам заказчик не считается пропустившим срок выполнения своих обязательств по контракту в части оплаты аванса, и к нему не применяются штрафные санкции; на период приостановления срока действия контракта стороны прекращают исполнение всех обязательств по нему, и в этот период заказчик не вправе требовать от подрядчика исполнения обязательств по выполнению работ, а подрядчик не вправе требовать оплаты. Согласно пункту 5 дополнительного соглашения в пункт 13.1 контракта внесены изменения о действии настоящего контракта, а именно - действии контракта с момента подписания по 31 декабря 2021 года. В последующем, аванс в сумме 1779417,51 рублей был перечислен заказчиком на счет <данные изъяты> 14 июля 2021 года, а 09 декабря 2021 года выполненные работы были сданы подрядчиком и приняты заказчиком в полном объеме. 16 декабря 2021 года между сторонами контракта произведен окончательный расчет. Привлекая директора ФГБУ «Национальный парк