Заказчика, в соответствии с которым последний сообщает, что «.... в связи с некачественной разработкой ПСД. в процессе строительства выявлено несоответствие проектных решений и удорожание материалов, что приводит к срыву сроков проекта «Демография». Просит в срочном порядке откорректировать ПСД и утвердить достоверность корректировки в гос. обл. экспертизе.» Одновременно с тем, письмом от 15.10.2021 №83/837 (том 4 л.д.59) УКС сообщает проектной организации о том, что «.... Идет срыв сроков выполнения строительно-монтажных работ и срыв исполнения федеральной программы «Демография » по вине разработчика ПСД, а именно несоответствия проектных решений и локально-сметных расчетов, отсутствия проработанных строительных узлов. Отсутствие корректировки ПСД и заключения гос.экспертизы ведет к остановке производства работ по вине автора проекта -разработчика.» Указание об отсутствии проработанных строительных узлов, предшествовало ранее установленным Заказчиком обстоятельствам, который в письме от 01.10.2020 за №83/763 (том 4 л.д.35), адресованном проектной организации, сообщил о том, что «...отсутствует проработанный узел крепления монтажа витража, в сметной документации занижена стоимость изготовления светового
составе проекта планировки и проекта межевания территории ориентировочной площадью 8 га, расположенной на территории Мирновского сельского поселения Симферопольского района, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 90:12:090501:46, 90:12:090501:738, 90:12:150701:390, 90:12:090501:742, 90:12:090501:1664 не соответствует проекту ДПТ, по которому проводились общественные обсуждения, в части мест размещения объекта дошкольного образования и многофункционального центра в зоне размещения объектов автомобильного транспорта в связи с уточнением в ходе проектных работ емкости объектов дошкольного образования планируемых к размещению в рамках национальной программы «Демография ». Во исполнение протеста Прокуратуры Симферопольского района Республики Крым от 14.08.2019 №1339ж-2019 постановление администрации №344-п «Об утверждении документации по планировке территории в составе проекта планировке и проекта межевания территории Мирновского сельского поселения Симферопольского района» отменено. В соответствии с п. 2.15.3 административного регламента отсутствие утвержденной документации по планировке территории является основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги. На основании поступивших от ООО «СЗ «Вип Класс-Таврида» заявлений от 26.07.2019 № 1734/19 и от 26.07.2019 № 1733/19
приостановленных с 28.08.2019 года работ по Контракту в связи с отсутствием решения от третьего лица по срокам оплаты и источнику финансирования дополнительных видов работ, а также отсутствием у ответчика полного пакета рабочей документации. Однако, как пояснил Ответчик, 25 октября 2019 года работы по Контракту были возобновлены по настоянию Администрации Мичуринского района Тамбовской области и под гарантии Управления архитектуры и строительства Тамбовской области. При этом ответчик, действуя добросовестно, учитывал социальную значимость возводимого в рамках Федеральной программы «Демография » объекта капитального строительства. Письмом от 06.12.2019 года в ответ на претензию третьего лица ответчик в очередной раз указал на неоднократные нарушения Заказчиком своих обязанностей по договору, которые привели к нарушению промежуточных сроков, предусмотренных Контрактом. Вышеизложенная переписка свидетельствует об отсутствии у ответчика рабочей документации и опровергает довод истца о передаче рабочей документации ответчику в срок, установленный Договором. Кроме того, выполнение работ по муниципальному контракту № 3089/18-ОА от 28.12.2018г. с нарушением требований к рабочей документации,
которых предоставляется субсидия, и ответственность за невыполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств (пункт 3 статьи 132 Бюджетного кодекса). Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» Правительству Российской Федерации совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации поручено разработать (скорректировать) для рассмотрения на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам национальные проекты ( программы), в том числе по направлению «Демография ». Протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16 утвержден паспорт Национального проекта «Демография». Протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Демография» от 14.12.2018 № 3 утвержден паспорт федерального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва «Спорт – норма
№83/831 (том 1 л.д.173) Заказчик сообщает, что «.... в связи с некачественной разработкой ПСД. в процессе строительства выявлено несоответствие проектных решений и удорожание материалов, что приводит к срыву сроков проекта «Демография». Просит в срочном порядке откорректировать ПСД и утвердить достоверность корректировки в гос. обл. экспертизе». Кроме того, письмом от 15 октября 2021 года №83/837 Управление капитального строительства извещает исполнителя проектной документации о том, что «..Идет срыв сроков выполнения строительно-монтажных работ и срыв исполнения федеральной программы «Демография » по вине разработчика ПСД, а именно несоответствия проектных решений и локально-сметных расчетов, отсутствия проработанных строительных узлов. Отсутствие корректировки ПСД и заключения государственной экспертизы ведет к остановке производства работ по вине автора проекта-разработчика». Об отсутствии проработанных строительных узлов Заказчиком сообщалось и ранее. Так, в письме от 1 октября 2020 года №83/763 до проектной организации доведено, что «...отсутствует проработанный узел крепления монтажа витража, в сметной документации занижена стоимость изготовления светового витража В2, что не позволяет
предусмотренного ст. 286 ч. 1 УК РФ, прекращено по основанию, предусмотренному ст. 76.2 УК РФ, ст. 25.1 УПК РФ, с назначением ФИО1 меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 50.000 рублей. Установлен срок для уплаты ФИО1 судебного штрафа до 15.06.2022. Как следует из постановления, директор Центра занятости ФИО1, являясь должностным лицом, совершая действия, явно выходящие за пределы ее полномочий, действуя умышленно, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ незаконно заключила договоры на обучение граждан в рамках программы «Демография », заведомо зная о том, что Д1, Т1, С1, М1, К1 не будут проходить профессиональное обучение в рамках реализуемой программы в колледже, то есть не будут фактически посещать учебные занятия, не приобретут и не разовьют имеющиеся знания, компетенции и навыки, не пройдут итоговую аттестацию, а по итогу им буду выданы документы о квалификации, приняла не оказанные, предусмотренными договорами услуги, произвела полную оплату по договорам на общую сумму 69.000 рублей, что привело к существенному нарушению
