этапов работ. На графике указать основные этапы работ, их ориентировочную длительность, дать перечень всех видов работ и испытаний по каждому этапу в отдельности. Представить планируемые графики наладки и испытаний отдельных сооружений, систем или элементов ЯУ ЯТЦ. 9.6. Дополнительные требования к вводу в эксплуатацию ЯУ ЯТЦ. Изложить дополнительные требования, которые должны учитываться при подготовке к работам и в процессе их проведения на площадке размещения ЯУ ЯТЦ, в том числе: - к условиям подготовки, согласования и утверждениярабочейдокументации (технологических регламентов, комплекта инструкций и др.); - к участию эксплуатационных и дополнительно привлекаемых работников (персонала) в проведении работ и испытаний и в выпуске документации, в том числе отчетной (включая требования к форме отчетной документации); - к организационно-техническим мерам и действиям в случае получения непроектных характеристик или отклонений от проекта, в том числе необходимости корректировки проекта и эксплуатационной документации; - к организации службы производственно-технического обслуживания и архивизации документов; - к организации служб противопожарного
оперативного персонала, а также подготовку противоаварийных и эксплуатационных инструкций (или давать ссылку на соответствующий раздел главы 13 ООБ АС). При написании раздела следует руководствоваться типовым графиком, применяемым на практике при пуске энергоблоков с ВВЭР [21]. 14.1.5. Дополнительные требования по вводу энергоблока АС в эксплуатацию Необходимо подробно излагать дополнительные требования, которые должны учитываться при подготовке к работам и в процессе их проведения на площадке АС, в том числе по: 1. Подготовке и условиям согласования и утверждениярабочейдокументации на АС: комплекта инструкций, в том числе по действиям в аварийных условиях; технологического регламента безопасной эксплуатации; ООБ АС и др. 2. Участию эксплуатационного и дополнительно привлекаемого персонала в проведении работ и испытаний и выпуске документации, в том числе отчетной (включая требования к форме отчетной документации и передаче ее заинтересованным организациям). 3. Организационно-техническим мерам и действиям в случае получения непроектных характеристик или отклонений от проекта, в том числе необходимости корректировки проекта и эксплуатационной
утверждение заявки по инвестиционному проекту (10 рабочих дней с момента согласования заявки с Федеральным агентством лесного хозяйства), а также продолжена проверка заявки, что не свидетельствует о законности действий Министерства, поскольку работа по отбору и утверждению заявки должна быть организована им таким образом, чтобы обеспечить соблюдение установленных сроков, признали незаконным бездействие Министерства (нарушение сроков, неуказание на недостатки заявки на первом этапе процедуры). Отказывая в удовлетворении требования об обязании Министерства и Правительства Красноярского края в течение 10 рабочих дней с даты вступления в законную силу решения суда по настоящему делу принять решение об утверждении заявки, оформленное в виде соответствующего акта, суды исходили из того, что Министерством издан приказ от 26.10.2020 № 86-2016-од о подготовке и организации открытого конкурса на право заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной собственности, расположенного на территории Манзенского лесничества, Манзенского участкового лесничества, в том числе подготовке документации об открытом конкурсе. При этом имеется наложение части лесных участков,
настоящего договора (пункт 1.3. договора). Согласно пункту 1.5. договора комплекс работ выполняется в 2 этапа: - 1 этап - сбор исходных данных, необходимых для проектирования объекта. Проведение инженерных изысканий (в том числе обследование существующего объекта незавершенного строительства). Разработка проектной документации по строительству объекта в соответствии с техническим заданием заказчика (Приложение № 1); - 2 этап - разработка рабочей документации на основе согласованной и утвержденной заказчиком проектной документации. Подготовка и представление заказчику на согласование и утверждение рабочей документации , исполнительной сметы, календарного графика производства работ по строительству объекта. Выполнение всех необходимых подготовительных, основных и вспомогательных работ по строительству и вводу в эксплуатацию объекта в соответствии с утвержденной заказчиком проектной документацией (включая получение заключения органа государственной строительного надзора о соответствии построенного дома требованиям технических регламентов и проектной документации). В разделе 4 договора установлены сроки выполнения работ: срок начала выполнения работ 1 этапа - 05 сентября 2015 года (пункт 4.1.); срок выполнения
в соответствии с техническим заданием Заказчика (приложение 1), выполнение необходимых согласований по ней; организацию проведения экспертизы материалов инженерных изысканий и проектной документации с получением положительного заключения; передачу Заказчику выполненных и получивших положительное заключение экспертизы отчетных материалов инженерных изысканий и проектной документации; согласование и утверждение Заказчиком разработанной проектной документации на строительство объекта. Второй этап включает в себя разработку рабочей документации на основе согласованной и утвержденной Заказчиком проектной документации; подготовку и представление Заказчику на согласование и утверждение рабочей документации , исполнительной сметы, календарного графика производства работ по строительству объекта; выполнение всех необходимых подготовительных, основных и вспомогательных работ по строительству и вводу в эксплуатацию объекта в соответствии с утвержденной Заказчиком проектной документацией (включая получение заключения органа государственной строительного надзора о соответствии построенного дома требованиям технических регламентов и проектной документации). В силу пунктов 2.1, 2.2 договора общая стоимость работ по договору составляет 169 760 000 руб., в том числе налог на добавленную стоимость
которой просило изменить решение, отказав во взыскании неустойки в размере, превышающем 163 418 руб.22 коп. (50% от договорной неустойки). В обоснование жалобы приводит доводы о том, что предмет договора на момент его подписания, на момент оплаты аванса согласован не был, в связи с чем подрядчик не мог приступить к работе. После поступления от заказчика ведомости рабочих чертежей, подрядчик разрабатывал характеристики витража и порядок его монтажа и согласовывал их с заказчиком. Окончательное их согласование и утверждение рабочей документации произведено заказчиком в феврале 2020. Указанные обстоятельства свидетельствуют о возможности применения судом ст. 404 ГК РФ и снижения неустойки два раза. Определением суда от 28.05.2020 апелляционная жалоба ООО «Оконный стандарт» была принята к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон в соответствии с пунктом 47 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18.04.2017 № 10 «О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской
договора (пункт 1.3 договора). Пунктом 1.5 договора предусмотрено, что комплекс работ выполняется в 2 этапа: - 1 этап - сбор исходных данных, необходимых для проектирования объекта. Проведение инженерных изысканий (в том числе обследование существующего объекта незавершенного строительства). Разработка проектной документации по строительству объекта в соответствии с техническим заданием заказчика (приложение № 1); - 2 этап - разработка рабочей документации на основе согласованной и утвержденной заказчиком проектной документации. Подготовка и представление заказчику на согласование и утверждение рабочей документации , исполнительной сметы, календарного графика производства работ по строительству объекта. Выполнение всех необходимых подготовительных, основных и вспомогательных работ по строительству и вводу в эксплуатацию объекта в соответствии с утвержденной заказчиком проектной документацией (включая получение заключения органа государственной строительного надзора о соответствии построенного дома требованиям технических регламентов и проектной документации). Сроки выполнения работ согласованы сторонами в разделе 4 договора следующим образом: срок начала выполнения работ 1 этапа – 05.09.2015 (пункт 4.1); срок выполнения
3 к договору срок выполнения работ составил 120 дней. Также ответчик считает, что имела место просрочка кредитора, т.к. аванс был ему перечислен несвоевременно. Заслушав представителей сторон, рассмотрев материалы дела, арбитражный суд считает, что требования истца подлежат частичному удовлетворению в сумме 18 658 руб. 43 коп., на основании следующего. Заключенный между сторонами договор № 070607-26/2И от 07.06.2007 предполагал следующие сроки выполнения работы (приложение № 3 к договору). Разработка рабочей документации 115 календарных дней, согласование и утверждение рабочей документации – не более пяти календарных дней. Таким образом, начало производства работ – 07.06.2007, окончание – 04.10.2007. Представленный и подписанный акт сдачи-приемки проектной и изыскательской продукции датирован 31.10.2007. Следовательно, имела места просрочка в сдаче работы на 26 дней, а не на 31 как указано в исковом заявлении. Сумма пени за этот период составит 18 658 руб. 43 коп. Возражения истца о том, что 115 дней включают в себя и 5 дней, отпущенных для
функций, описания информационного обеспечения, описания комплектации и размещения программно-аппаратных средств, наличие которых предусмотрено пунктом 4.6 технического задания к государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ, не содержит сведений о структуре создаваемых в рамках КСБЖ Вологодской области подсистем, а так же о текущем состоянии технической оснащенности и пригодности, имеющихся технических средств, для включения их в состав создаваемых подсистем; - в нарушении требований ГОСТ 34.601-90 не была осуществлена разработка, оформление, согласование и утверждение рабочей документации на КСБЖ населения и территорий Вологодской области, необходимой для изготовления, строительства, монтажа и наладки автоматизированной системы в целом, а так же входящих в систему программно-технических, программно-методических комплексов и компонентов, программного и информационного обеспечения. Рабочая документация на подсистемы, входящие в состав КСБЖ населения и территорий на примере Вологодской области, датированная 2014 годом, разработанная вне сроков установленных государственными контрактами, свидетельствует об отсутствии ее в период выполнения работ с 2011 по 2013 года, что изначально
от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Предприятие Альтерна» и ФИО6 является по своей сути инвестиционным договором. В соответствии с п. 3.1 договора дольщик ФИО6 оплачивает строительство путем выполнения условий договора подряда ### между ООО «Предприятие Альтерна» и ИП ФИО6, где ООО «Предприятие Альтерна» является заказчиком, а ИП ФИО6 – подрядчиком. В соответствии с договором подряда ### от ДД.ММ.ГГГГ подрядчик принимает на себя организацию работ по подготовке пакета земельно-правовых, исходно-разрешительных документов, проведению проектно-изыскательных работ, разработке, согласованию и утверждению рабочей документации , получения разрешения на строительство, подбор генерального подрядчика, организация работ по строительству и сдаче в эксплуатацию многоэтажного многоквартирного жилого дома с встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, расположенного по адресу: <...>, (строительный адрес). Пунктом 2 договора установлено, что стоимость всех порученных по настоящему договору работ определяется следующим: Подрядчик получает право получения в собственность части доли ООО «Предприятие Альтерна» площади вышеуказанного дома и право реализации этой части по собственному усмотрению. Пунктом 3 договора от ДД.ММ.ГГГГ
