каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, определенном в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 N 1063, но не менее чем 1/300 действующей на дату уплатыпени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем. 8.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель выплачивает Государственному заказчику штраф в размере ________%, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 N 1063. 8.6. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пени). 8.7. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что просрочка
случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления банковской гарантии, Государственный заказчик при неисполнении либо ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе Техническим заданием (Приложение N 1 к Контракту), направляет Подрядчику требование об уплате неустойки (штрафа, пени), подлежащей уплате в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования об уплате соответствующего требования. В случае, если по истечении установленного в настоящем пункте срока на уплату неустойки (штрафа, пени) Подрядчик в добровольном порядке не уплатит названную неустойку (штраф, пени), тогда Государственный заказчик направляет гаранту требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии. Государственный заказчик обладает правом на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Государственного заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. 17.7. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 5.1. В случае если услуги, указанные в настоящем Договоре, оказаны Исполнителем не в полном объеме либо ненадлежащим образом, либо просрочка оказания услуг составляет более 7 (Семь) календарных дней сверх срока, установленного в п. 3.2 настоящего Договора, Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор путем одностороннего отказа от его исполнения без оплаты фактически понесенных Исполнителем расходов, затраченных на оказание услуг по настоящему Договору, направив об этом Исполнителю уведомление за 2 (Два) рабочих дня до даты расторжения Договора. При этом Исполнитель обязуется возместить Заказчику все понесенные убытки. 5.2. В случае несвоевременной оплаты услуг Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплатыпени в размере _____ (_______) процента от фактически не перечисленной суммы денежных средств за каждый день просрочки, направив Заказчику письменное требование об уплате пени. 5.3. В случае нарушения Исполнителем сроков, установленных в п.п. 3.1 и 3.2 Договора, сумма, подлежащая уплате Исполнителю, может быть уменьшена на 0,2 (Две десятых) процента от общей стоимости
без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также защита охраняемых законом публичных интересов. Таких оснований для пересмотра судебных актов в кассационном порядке по доводам кассационной жалобы не усматривается. В соответствии с пунктом 1 статьи 48 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) в случае неисполнения налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов) - физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, в установленный срок обязанности по уплате налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафов налоговый орган, направивший требование об уплате налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафов, вправе обратиться в суд с заявлением о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафов за счет имущества, в том числе денежных средств на счетах в банке, электронных денежных средств, переводы которых осуществляются с использованием персонифицированных электронных средств платежа, и наличных денежных средств, этого физического лица в пределах сумм, указанных в требовании об уплате налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафов, с
пределах двухмесячного срока, исчисляемого с момента истечения срока исполнения в добровольном порядке требования об уплате налогов. Обращаясь в Верховный Суд Российской Федерации с кассационной жалобой, налогоплательщик ссылается на нарушение сроков проведения выездной налоговой проверки и вынесения инспекцией решения по ее результатам, а также на нарушение вышестоящим налоговым органом сроков рассмотрения апелляционной жалобы общества, что, по мнению налогоплательщика, влечет за собой признание направомерными всех последующих решений и требований о взыскании доначисленных сумм налогов и пеней. Вместе с тем, указанное обстоятельство само по себе не свидетельствует о незаконности действий налоговых органов при проведении мероприятий налогового контроля и рассмотрении апелляционной жалобы общества, поскольку доказательств существенного нарушения прав налогоплательщика, неправомерного затягивания процесса рассмотрения материалов выездной налоговой проверки и апелляционной жалобы обществом в кассационной жалобе, направленной в Верховный Суд Российской Федерации, не приведено. Более того, судебным актом по делу № А40-233597/2020 Арбитражного суда города Москвы признаны обоснованными требования инспекции, судом подтверждено наличие задолженности по уплате
авансовый платеж в размере 15 717 600 руб. Дополнительным соглашением от 15.03.2016 № 2 к договору стороны перенесли срок поставки товара на 30.06.2016 (пункт 1.4). Пунктом 7.3 договора сторонами согласована ответственность поставщика за нарушение условий по поставке продукции в виде пени в размере 0,03 % от суммы товара за каждый день просрочки. В связи с нарушением поставщиком сроков поставки товара общество «Святогор» 21.11.2016 направило претензию № 15-31/32 с требованием о возврате суммы предварительной оплаты и об уплате 1 131 667 руб. 20 коп. пени за просрочку поставки продукции. Ссылаясь на то, что требования истца ответчиком добровольно не исполнены, общество «Святогор» обратилось в арбитражный суд с настоящим иском. Суд первой инстанции признал требования общества «Святогор» обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме. При этом, отклоняя возражения ответчика и взыскивая пени за период с 01.07.2016 по 05.12.2016 с продолжением ее начисления по день фактической уплаты долга, суд указал на то, что по
2016 истец обратился в банк с ходатайством о принятии к исполнению инкассовых поручений. Истцом 07.06.2016 в адрес АКБ «Энергобанк» (ПАО) направлены инкассовые поручения №№ 01316070983109, 01316070983110, 01316070983111, 01316070983112 на списание с расчетного счета ООО «Нур-1» суммы доначисленных пени за 3 кв. 2015 года по недоимке по уплате страховых взносов за 1 квартал 2012 года. В инкассовых поручениях указано: «Взыскание денежных средств в ПФР – доначисленные пени на недоимку 1 квартала 2012 ( срок уплаты пени по требованию 09.11.2015) по решению УПФР Высокогорского района № 013 S02150023109 от 30.12.2015 ст. 19 № 212-ФЗ от 24.07.2009 (решение АС от 21.12.2010 КП ООО «Нур-1»)». Инкассовые поручения от 07.06.2016 возвращены АКБ «Энергобанк» (ПАО) 14.06.2016 без исполнения со ссылкой на их недействительность по пункту 5 статьи 19 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации», в виду нарушения 60-дневного срока. Указанные обстоятельства явились основанием для обращения истца в
сумму 19 019 руб. 58 коп., от 07.06.2016 № 01316070983112 на сумму 46 193 руб. 17 коп. в целях безакцептного списания с расчетного счета ООО «Нур-1» суммы доначисленных пени за 3 квартал 2015 года по недоимке по уплате страховых взносов за 1 квартал 2012 года (т. 1 л.д. 13-16). В назначении платежа в данных инкассовых поручениях было указано: «Взыскание денежных средств в ПФР – доначисленные пени на недоимку 1 квартала 2012 ( срок уплаты пени по требованию 09.11.2015) по решению УПФР Высокогорского района № 013 S02150023109 от 30.12.2015 ст. 19 № 212-ФЗ от 24.07.2009 (решение АС от 21.12.2010 КП ООО «Нур-1»)». Инкассовые поручения за данными номерами и на те же суммы, на основании того же решения, выставлялись истцом ранее – 21.03.2016, 10.05.2016. Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 21.12.2010 по делу № А65-34414/2009 плательщик по названным инкассовым поручениям – ООО «Нур-1», был признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него
настоящему спору по транспортному налогу за 2007 год было возбуждено исполнительное производство №12/5/16008/9/2010. Апелляционный суд также соглашается с позицией суда первой инстанции и по размеру пени за не уплату транспортного налога в сумме 56 078,99 руб. За каждый календарный день просрочки исполнения обязанности по уплате транспортного налога с физических лиц должнику были начислены пени в сумме 55 224,18 рублей (требование об уплате налога №34844 от 13.05.2009 г. на сумму 854,51 руб. (установленный срок уплаты пени по требованию - 01.05.2009 г., решение о взыскании налога, пени с физического лица через суд по статье 48 Налогового кодекса Российской Федерации №2942 от 05.12.2009 г., заявление №14 от 02.07.2009 г. на выдачу судебного приказа на взыскание транспортного налога, судебные приказы №2-624/09 от 07.07.2009 г. на сумму 854,51 руб. и №2-543/11 от 25.05.2011 о взыскании недоимки по транспортному налогу на сумму 55224,48 руб., требование об уплате налога №53 от 12.01.2011 г. на сумму 40
в банк с ходатайством о принятии к исполнению инкассовых поручений. 07.06.2016 истцом в адрес АКБ «Энергобанк» (ПАО) направлены инкассовые поручения №№ 01316070983109, 01316070983110, 01316070983111, 01316070983112 (т.1 л.д. 13-16) на списание с расчетного счета ООО «Нур-1» суммы доначисленных пени за 3 кв. 2015 года по недоимке по уплате страховых взносов за 1 квартал 2012 года. В инкассовых поручениях указано: «Взыскание денежных средств в ПФР – доначисленные пени на недоимку 1 квартала 2012 ( срок уплаты пени по требованию 09.11.2015) по решению УПФР Высокогорского района № 013 S02150023109 от 30.12.2015 ст. 19 № 212-ФЗ от 24.07.2009 (решение АС от 21.12.2010 КП ООО «Нур-1»)». Инкассовые поручения от 07.06.2016 возвращены АКБ «Энергобанк» (ПАО) 14.06.2016 без исполнения со ссылкой на их недействительность по пункту 5 статьи 19 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации», в виду нарушения 60-дневного срока, что явилось основанием для обращения истца с иском
Суд пришел к такому выводу по следующим основаниям. Статьей 57 Конституции РФ закреплена обязанность каждого законно платить установленные налоги и сборы. Как установлено в судебном заседании и это следует из материалов дела, в отношении налогоплательщика ФИО1 Межрайонной ИФНС № по <адрес> оформлялись требования об уплате налога, пени и штрафа: - № от ДД.ММ.ГГГГ – пени по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности в размере <данные изъяты> рубля 85 копеек. Срок уплаты пени по требованию установлен до ДД.ММ.ГГГГ года; - № от ДД.ММ.ГГГГ – пени по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности в размере <данные изъяты> рубля 83 копейки. Срок уплаты пени по требованию установлен до ДД.ММ.ГГГГ года; - № от ДД.ММ.ГГГГ – пени по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности в размере <данные изъяты> рубля 59 копеек. Срок уплаты пени по требованию установлен до ДД.ММ.ГГГГ года; - № от ДД.ММ.ГГГГ
обстоятельств, послуживших основанием для взыскания обязательных платежей и санкций, возлагается на административного истца. Судом установлено и следует из материалов дела, что ФИО1 состоит на налоговом учете в Межрайонной ИФНС России __ по Новосибирск области, ИНН __. Согласно требованию __ по состоянию на 25.10.2019 вынесенному ИФНС России по Заельцовскому району г.Новосибирска, за ФИО1 числится общая задолженность в сумме 5302,23 руб., в том числе по налогам (сборам, страховым взносам) 1941,95 руб., которая подлежит уплате. Срок уплаты пени по требованию был установлен до 13.11.2019. Согласно требованию 1047 по состоянию на 10.05.2018 вынесенному ИФНС России по Заельцовскому району г.Новосибирска, за ФИО1 числится общая задолженность в сумме 2610,46 руб., которая подлежит уплате. Срок уплаты пени по требованию был установлен до 30.05.2018. Согласно требованию 6208 по состоянию на 20.03.2018 вынесенному ИФНС России по Заельцовскому району г.Новосибирска, за ФИО1 числится общая задолженность в сумме 3353,83 руб., которая подлежит уплате. Срок уплаты пени по требованию был установлен
не исполнены этим физическим лицом на дату подачи налоговым органом (таможенным органом) заявления о взыскании в суд и сумма превышает 3000 рублей, за исключением случая, предусмотренного абз. 3 п. 2 настоящей статьи. Заявление о взыскании подается в суд общей юрисдикции налоговым органом (таможенным органом) в течение шести месяцев со дня истечения срока исполнения требования об уплате налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафов, если иное не предусмотрено настоящим пунктом. Согласно представленным документам: - срок уплаты пени по Требованию № от ДД.ММ.ГГГГ был установлен до ДД.ММ.ГГГГ, поэтому срок обращения в суд подлежит исчислению с ДД.ММ.ГГГГ и истек ДД.ММ.ГГГГ; - срок уплаты недоимки и пени по Требованию № от ДД.ММ.ГГГГ был установлен до ДД.ММ.ГГГГ, поэтому срок обращения в суд подлежит исчислению с ДД.ММ.ГГГГ и истек ДД.ММ.ГГГГ; - срок уплаты пени по Требованию № от ДД.ММ.ГГГГ был установлен до ДД.ММ.ГГГГ, поэтому срок обращения в суд подлежит исчислению с ДД.ММ.ГГГГ и истек ДД.ММ.ГГГГ; -
и санкций, возлагается на административного истца. Судом установлено и следует из материалов дела, что в период с ФИО1 состоит на налоговом учете в Межрайонной ИФНС России __ по Новосибирск области, ИНН __ (л.д.5). Согласно требованию __ по состоянию на 22.06.2018 вынесенному ИФНС России по Заельцовскому району г. Новосибирска, за ФИО1 числится общая задолженность в сумме 1582,63 руб., в том числе по налогам (сборам, страховым взносам) 1225, 00 руб., которая подлежит уплате (л.д.6-7). Срок уплаты пени по требованию был установлен до 07.08.2018. Согласно требованию __ по состоянию на 01.03.2017 вынесенному ИФНС России по Заельцовскому району г. Новосибирска, за ФИО1 числится общая задолженность в сумме 6774,05 руб., в том числе по налогам (сборам, страховым взносам) 4501,13 руб., которая подлежит уплате (л.д.8). Срок уплаты пени по требованию был установлен до 25.04.2017. Согласно требованию __ по состоянию на 30.01.2019 вынесенному ИФНС России по Заельцовскому району г. Новосибирска, за ФИО1 числится общая задолженность в
обстоятельств, послуживших основанием для взыскания обязательных платежей и санкций, возлагается на административного истца. Судом установлено и следует из материалов дела, что ФИО1 состоит на налоговом учете в Межрайонной ИФНС России __ по Новосибирск области, ИНН __. Согласно требованию __ по состоянию на 24.08.2018 вынесенному ИФНС России по Заельцовскому району г.Новосибирска, за ФИО1 числится общая задолженность в сумме 1159,69 руб., в том числе по налогам (сборам, страховым взносам) 916 руб., которая подлежит уплате. Срок уплаты пени по требованию был установлен до 03.12.2018. Согласно требованию 2602 по состоянию на 15.08.2016 вынесенному ИФНС России по Заельцовскому району г.Новосибирска, за ФИО1 числится общая задолженность в сумме 1907,36 руб., в том числе по налогам (сборам, страховым взносам) 1377,73 руб., которая подлежит уплате. Срок уплаты пени по требованию был установлен до 10.10.2016. Согласно требованию __ по состоянию на 14.11.2019 вынесенному ИФНС России по Заельцовскому району г.Новосибирска, за ФИО1 числится общая задолженность в сумме 1757.99 руб.,
