устройств заявителя - многоквартирные дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, подземной стоянкой (далее - объект) и строймеханизмов объекта, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), а заявитель обязался оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора (пункт 1). Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств составляет: 1 год со дня заключения договора - для объекта; 6 месяцев - для строймеханизмов объекта (пункт 5). В случае нарушения одной из сторон сроков исполнения своих обязательств по договору такая сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки уплачивает другой стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения настоящего договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по договору,
следует из материалов дела, между сторонами заключен договор от 12.05.2015 № ИА-15-302-250(909053), по условиям которого сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств общества, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство и реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств заявителя, а также урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им энергопринимающих устройств. В соответствии с пунктом 1.3 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению по договору со стороны общества и сетевой организации составляет не более двух лет с даты заключения договора. Перечень мероприятий по технологическому присоединению и распределение обязанностей между сторонами по их выполнению определены в технических условиях, являющихся приложением № 1 к договору (пункт 1.1 договора). Пунктом 1.6 договора предусмотрено, что по окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению стороны составляют акты разграничения границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, акт об осуществлении технологического присоединения по
Федерации. Как усматривается из судебных актов, между обществом (сетевая организация) и ФИО1 (заявитель) заключен договор от 16.11.2016 № 362/16-пр об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по условиям которого сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет шесть месяцев со дня заключения договора при условии соблюдения заявителем своих обязательств. Указанный срок может быть пересмотрен и изменен сторонами. В связи с обращением 11.06.2019 ФИО1 в управление с жалобой на невыполнение обществом обязанности по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям в соответствии с условиями договора антимонопольным органом в отношении общества возбуждено дело об административном правонарушении по признакам, предусмотренным частью 2 статьи 9.21 КоАП РФ. Усмотрев в бездействии общества нарушение пункта
рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации. Как установлено судами и следует из материалов дела, между обществом (сетевая организация), предприятием (заявителем) и управлением (плательщиком) заключен договор, по условиям которого сетевая организация обязуется выполнить мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя, а заявитель - мероприятия, предусмотренные техническими условиями. Плательщик обязуется оплатить сетевой организации расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора. В силу пункта 5 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 2 года со дня заключения договора. Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется плательщиком в следующем порядке: 50% платы за технологическое присоединение вносятся в течение 30 дней со дня заключения договора; 50% платы за технологическое присоединение вносятся ежемесячно равными долями в течение срока, установленного пунктом 5 договора, но не позднее даты фактического присоединения. Согласно пункту 10.1 договора (в редакции дополнительного соглашения № 1) размер платы за технологическое присоединение составляет 42 726 938
и обоснованность решения суда первой инстанции проверены в апелляционном порядке. Как следует из материалов дела, между ПАО «Россети Ленэнерго» (далее – Общество) и гр. Щ-ым Д.И. заключен договор № 22-021844-100-032 от 05.05.2022 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающего устройства объекта «индивидуальный жилой дом», расположенного по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, Шапкинское с.п., <...> кад. № 47:26:0510001:745, присоединяемая мощность – 15 кВт. В соответствии с пунктом 12.2 технических условий к Договору, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 месяца со дня заключения настоящего Договора, то есть до 05.09.2022. Управлением установлено, что в установленный срок Общество не осуществило мероприятия по технологическому присоединению объекта. Между Обществом и гр.С-к А.В. заключен договор № 22-003992-100-03 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающего устройства объекта «баня», расположенного по адресу: Ленинградская обл., Сланцевский р-н, Гостицкое с.п. западнее д. Гостицы, СНТ «Урожай 1», ул. № 7, уч. 154, кад. № 47:28:0127001:7, присоединяемая мощность –
В пункте 11 технических условий стороны согласовали перечень мероприятий по технологическому присоединению, подлежащих выполнению ответчиком. Стороны подписали акт от 22.03.2021 № 19-10952/АВ о выполнении ответчиком технических условий. Сторонами подписан акт от 12.04.2021 №11191095200-ОД-СПб-7999-19/10952-Э-19-21383 об осуществлении технологического присоединения (далее – АТП). Платежным поручением от 23.08.2021 № 1014 ответчик уплатил истцу 41 184,00 рублей (4-й и 5-й платежи по Договору). Полагая, что ответчик нарушил сроки внесения 4-го и 5-го платежей по Договору, а также срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению , истец обратился с настоящим иском в арбитражный суд. Суд первой инстанции, требования удовлетворил в части. Суд апелляционной инстанции, исследовав представленные в материалы дела документы, приходит к следующему. ПАО «Россети Ленэнерго» начислило неустойку за нарушение сроков внесения платежей по Договору, ссылаясь на подпункт «в» пункта 16 и подпункт «г» пункта 16(6) Правил N861. Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и
направлена заявка на технологическое присоединение объекта со следующими техническими характеристиками: максимальная мощность энергопринимающих устройств - 15 кВт, в том числе электрокотел- 5 кВт, электроплита - 5 кВт, напряжение - 380 В. 07.12.2012 между гр. ФИО1 и ОАО «МРСК Сибири» заключен договор №20.24.10988.12 об осуществлении технологического присоединения земельного участка, расположенного по адресу: Красноярский край, Емельяновский район, трапеция 4452, контур, трапеция 4362, контур 453в, участок №71, к.н. 24:11:0310204:328. В соответствии с пунктом 5 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год. Согласно техническим условиям к договору об осуществлении технологического присоединения от 07.12.2012 №20.24.10988.12, точкой присоединения объекта заявителя является ближайшая опора новой ЛЭП 0,4 кВ, расположенная на расстоянии не далее 25 м от границы земельного участка заявителя. Согласно пункту 10 технических условий к договору от 07.12.2012 №20.24.10988.12 об осуществлении технологического присоединения к мероприятиям, исполнение которых возложено на ОАО «МРСК Сибири», относятся, в том числе, следующие: подготовка и выдача технических условий; проверка
основаны на статьях 309, 310, 422 Гражданского кодекса Российской Федерации, статье 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее – Закон № 35-ФЗ). Решением Арбитражного суда Кировской области от 15.05.2019 иск удовлетворен. Не согласившись с принятым решением, ответчик обратился во Второй арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит его изменить, отказать во взыскании неустойки в заявленном размере. В апелляционной жалобе заявитель считает неправильными выводы суда о том, что срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению для Общества составляет 4 месяца с даты заключения Договора; срок действия технических условий определяет временной период, в пределах которого заявитель вправе осуществить технологическое присоединение к сети сетевой организации. Ответчик не мог выполнить мероприятия по технологическому подключению в сроки, установленные в Договоре, в том числе с учетом срока до 31.05.2018. В Правилах № 861 срок выполнения мероприятий устанавливается только в зависимости от мощности присоединяемых энергопринимающих устройств, без учета сложности и объема работ на
по направлению на восток от д. <данные изъяты>: ФИО2, кадастровый номер земельного участка НОМЕР, ФИО3, кадастровый номер земельного участка НОМЕР, ФИО4, кадастровый номер земельного участка НОМЕР, ФИО5, кадастровый номер земельного участка НОМЕР, ФИО6, кадастровый номер земельного участка НОМЕР, ФИО7, кадастровый номер земельного участка НОМЕР, ФИО8, кадастровый номер земельного участка НОМЕР, ФИО9, кадастровый номер земельного участка НОМЕР, ФИО10, кадастровый номер земельного участка НОМЕР, ФИО11, кадастровый номер земельного участка НОМЕР. Согласно пункту 6 договоров срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня их заключения. Согласно пункта 23 договоров они считаются заключенными со дня оплаты заявителем счета. 1. ФИО2 произвел оплату договора № НОМЕР ДД.ММ.ГГГГ., таким образом срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению заканчивается НОМЕР. В указанный срок сетевая организация свои обязательства, перечисленные в разделе 10 технических условий № НОМЕР, являющихся приложением НОМЕР к договору об осуществлении технологического присоединения, не исполнила, а именно: 10.1. Выполнить реконструкцию ВЛ-1007 ПС «Куликово» в
лице СП "Западные ЭС" филиала АО "ДРСК" "Амурские ЭС" к ШНВ о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, взыскании неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по договору, судебных расходов, и встречному исковому заявлению ШНВ к АО "ДРСК" о взыскании неустойки а период с ДД.ММ.ГГГГ по дату вынесения судебного решения из расчета, что неустойка за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 19387,50 рублей, возложении обязанности заключить дополнительное соглашение, которым продлить срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению и срок действия ШНВ условий, установил: В Шимановский районный суд обратилось акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» в лице структурного подразделения «Западные электрические сети» филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» с исковым заявлением к ШНВ о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, взыскании неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по договору, судебных расходов. Из искового заявления усматривается, что между АО «ДРСК» (сетевая организация) и ШНВ (заявитель) был заключен договор
ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15 обратились в суд с иском к ПАО «Россети Сибирь» о защите прав потребителей, возложении обязанности по технологическому присоединению к электрическим сетям, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа. Требования мотивированы тем, что между истцами и ответчиком в период с 2021 по 2022 год заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ответчика дачных домов на земельных участках, расположенных в СНТ «Ветеран-Высотный». Установленный договорами срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению истек. Истцы со своей стороны выполнили обязательства, предусмотренные договором, техническими условиями. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств истцов ответчиком не выполнено, денежные средства не возвращены. На основании изложенного просят возложить на ответчика обязанность исполнить договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в течение двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу, осуществив технологическое присоединение энергопринимающих устройств, взыскать в пользу каждого из истцов неустойку за нарушение срока исполнения обязательств, компенсацию морального вреда
жилые дома, которые располагаются по адресу <адрес>, примерно в 400 м по направлению на восток от д. Бугры: ФИО1, кадастровый номер земельного участка НОМЕР; ФИО2, кадастровый номер земельного участка НОМЕР; ФИО3, кадастровый номер земельного участка НОМЕР; ФИО4, кадастровый номер земельного участка НОМЕР; ФИО5, кадастровый номер земельного участка НОМЕР; ФИО6, кадастровый номер земельного участка НОМЕР; ФИО7, кадастровый номер земельного участка НОМЕР; ФИО24, кадастровый номер земельного участка НОМЕР и НОМЕР. Согласно пункту 6 договоров срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня их заключения. Согласно пункта 23 договоров они считаются заключенными со дня оплаты заявителем счета. 1. ФИО1 произвел оплату договора НОМЕР ДД.ММ.ГГГГ, таким образом, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению заканчивается ДД.ММ.ГГГГ. В указанный срок сетевая организация свои обязательства, перечисленные в разделе 10 технических условий № НОМЕР, являющихся приложением НОМЕР к договору об осуществлении технологического присоединения, не исполнила, а именно: 10.1. Выполнить реконструкцию ВЛ-1007 ПС «Куликово» магистраль в
