основании письма от 16.07.2019, а именно передан кадастровый план и правоустанавливающие документы на земельный участок, три технических отчета об инженерно-геодезических испытаниях. Дополнительно в период с 27.08.2019 по 19.02.2020 заказчик на основании запросов проектировщика передавал: градостроительный план, ТУ на электроснабжение, ТУ на теплоснабжение, ТУ на систему телемедицины, ТУ на сети связи, дополнительные инженерно-геодезические изыскания, ТУ на водоснабжение. В период с 30.03.2020 по 23.04.2020 на основании приказов от 29.03.2020 №21, от 02.04.2020 №22 ответчик приостановил выполнение работ по контракту в связи с введением в организации периода самоизоляции, заказчик уведомлен о приостановке работ письмом от 30.03.2020. Ответчик выполнил работы на общую сумму 10 710 000 рублей (без НДС ), о чем сторонами без замечаний и возражений подписаны акт от 26.12.2020 (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) от 26.12.2020 № 1. Оплата выполненных работ по контракту ответчиком произведена в полном объеме на основании платежных поручений от 29.12.2020 №123148 (10
от 16.07.2019, а именно передан кадастровый план и правоустанавливающие документы на земельный участок, три технических отчета об инженерно-геодезических испытаниях. Дополнительно в период с 27.08.2019 по 19.02.2020 заказчик на основании запросов проектировщика передавал: градостроительный план, ТУ на электроснабжение, ТУ на теплоснабжение, ТУ на систему телемедицины, ТУ на сети связи, дополнительные инженерно-геодезические изыскания, ТУ на водоснабжение. В период с 30.03.2020 по 23.04.2020 на основании приказов от 29.03.2020 №21, от 02.04.2020 №22 ответчик приостановил выполнение работ по контракту в связи с введением в организации периода самоизоляции, заказчик уведомлен о приостановке работ письмом от 30.03.2020. Исполняя условия контракта, ответчик выполнил работы на общую сумму 10 710 000 рублей (без НДС ), о чем сторонами подписаны акт от 26.12.2020 (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) от 26.12.2020 № 1. Оплата выполненных работ по контракту ответчиком произведена в полном объеме на основании платежных поручений от 29.12.2020 №123148 (10 710 000
семинаре «Внедрение современных информационных технологий в здравоохранение: электронный мониторинг, телемедицина, электронный документооборот, электронная регистрация и медицинская карта» № 400-УЗВ-1У/053-1/27, по условиям которого заказчик поручает, а исполнитель в соответствии с условиями настоящего договора принимает на себя обязательства оказать услуги по обеспечению участия 1 (одного) представителя заказчика в работе семинара «Внедрение современных информационных технологий в здравоохранении: электронный мониторинг, телемедицина, электронный документооборот, электронная регистрация и медицинская карта», а также оказать услуги по размещению 1 (одного) представителя заказчика в гостинице сроком н двое суток. В соответствии с п. 4.1 договора стоимость услуг составляет 51 700 руб., НДС не облагается. Оплата производится в следующем порядке: предоплата в размере 15 510 уб. до 26.01.2015, и окончательный расчет в размере 36 190 руб. до 27.02.2015. Истец оплатил услуги по договору в полном объеме, что подтверждается платежными поручениями от 23.01.2015 № 342812, от 11.02.2015 № 637842. Однако истец ошибочно повторно перечислил ответчику денежные средства в размере 36
о его согласии на заключение договора/счета ( телемедицина) иное № *** от 10.09.2022 на сумму 100000 рублей с ООО «Финансовый ассистент» за счет средств кредита, а также указание о согласии на заключение соглашения о выдаче независимой гарантии «Платежная гарантия» с ООО «Авто-Защита» на сумму 62280 рублей за счет средств кредита (подп. «е», «ж» п. 10 заявления). Заемщиком ФИО2 10.09.2022 подписано заявление на подключение с ООО «Авто-Защита» соглашения о выдаче независимой гарантии «Платежная гарантия», на основании которого заявителю выдан сертификат № ПГ ***, срок действия которого с 10.09.2022 до 09.09.2024; сумма гарантии - 65280 рублей. Также заемщиком 10.09.2022 подписано заявление на перечисление денежных средств, в соответствии с которым просил банк перечислить со счета денежные средства в размере 65280 рублей в пользу ООО «Авто-Защита» с назначением платежа: «Оплата за выдачу независимой гарантии «Платежная гарантия» в сумме 65280 рублей в пользу ООО «Авто-Защита», без НДС ». На основании распоряжения на перевод 10.09.2022
автомобиля составляет 935000 руб. с учетом предоставленной скидки в размере 310 916 руб. При этом, пунктом 4 дополнительного соглашения предусмотрено, что скидка в размере ... руб. предоставляется при заключении ФИО3 с партнерами продавца: -договора Телемедицина (ДМС для физических лиц) на сумму страховой премии не менее ... (....) рублей; -договора страхования КАСКО на сумму страховой премии не менее ... (....) рублей; - договора-оферты на оказание услуг помощи на дорогах (с выдачей карты) на сумму не менее ... (....) рублей; -продленной гарантии на сумму не менее ....) рублей; - кредитного договора с целью использования денежных средств, предоставляемых банком Покупателю, на приобретение у Продавца Автомобиля; -дополнительного оборудования (с установкой) на сумму не менее 0,00 (Ноль рублей 00 коп.), НДС 0 рублей. ... между ФИО3 и ПАО «Росбанк» заключен договор потребительского кредита на сумму ...., из которой ... руб. перечислены в ООО «ФИО2» в качестве оплаты стоимости автомобиля ... .... Пунктами 5,6 дополнительного соглашения
