№20», расположенная по адресу: <...> – (пункты 1.12, 2.1 договора). Согласно пункту 3.1 договора цена договора определяется на основании локального сметного расчета и составляет 1 500 рублей за один м3, без НДС. В цену договора включена стоимость всех затрат субподрядчика, необходимых для выполнения работ по договору, в том числе: заработная плата на устройство, утепление плиты по периметру, изготовление и монтаж опалубки, вязка арматурных сеток, устройство деформационного и температурных швов, прием бетона, шлифовка полов, уход за бетоном , демонтаж опалубки (пункт 3.3 договора). Пунктом 5 договора сторонами определен срок и порядок выполнения работ, а именно: дата начала работ – 01.08.2014, дата окончания работ -14.08.2014. Письмом от 14.08.2014 истец просил предоставить документацию, определиться по стоимости работ в базовых и текущих ценах. В соответствии с актом на скрытые работы от 15.08.2014 № 1, представителями сторон установлено, что все строительные материалы использовались по требованиям ГОСТа, в соответствие с проектом и рабочими чертежами. 22.08.2014
работ и их цены. Согласно пункту 3.1 Договора, исполнитель обязуется выполнить работы в следующие сроки: начало работ – 25.09.2019, сроки сдачи работ по общему объему фундаментов – 25.03.2019. Стоимость работ согласована сторонами в пункте 2.1 Договора следующим образом: стоимость устройства 1 кубического метра фундаментов составляет 6 700 руб., в том числе: 670 руб. - устройство опалубки, 4 020 руб. - армирование (устройство армокаркаса в проектном положении), 1 340 руб. - бетонирование, 670 руб. уход за бетоном , разборка опалубки и складирование ее на территории строительной площадки. Пунктом 2.2.1 Договора предусмотрена оплата исполнителю аванса в размере 1 500 000 руб. Разделом 2 Договора установлен следующий порядок сдачи и оплаты результата работ: - исполнитель еженедельно представляет заказчику акт в свободной форме выполненных работ по каждому из фундаментов с указанием объема установленной опалубки, устройства армокаркаса, залитого бетона, снятой опалубки (пункт 2.2.2.1); - заказчик должен рассмотреть акты в срок не более 3 дней;
подготовки, цементно-песчаной стяжки; устройство фундаментных плит ростверка; устройство монолитных стен (в т.ч. монолитных шахт лифтов), опор, колонн, пилонов; устройство монолитных перекрытий, покрытий (в том числе капителей, балок, лестничных площадок); устройство монолитных лестничных маршей; устройство монолитных парапетов; устройство конструкций кровли; устройство монолитных конструкций крылец, пандусов, приямков; монтаж сборных ж/б конструкций (за дополнительную плату по согласованию сторон в соответствии с п. 2.1.5 договора). Устройство монолитных конструкций включает разметку, фанеровку и установку опалубки, армирование, бетонирование, и уход за бетоном , сдача монолитных поверхностей согласно требований СП, СНиП 3.03.01-87. Общая стоимость работ по договору определена в Протоколах согласования договорной цены № 1 (Приложение № 1) и с учетом всех действующих налогов составляет 33 578 627 руб. 00 коп. (п. 2.1.1 договора). В п. 3.1 договора сторонами согласованы сроки выполнения работ; начало работ - в течение 2-ух рабочих дней с момента подписания договора, окончание работ: по секциям №№ 5,6 не позднее 30.07.2019; по автостоянкам
работ (ОЖР) 81-84). Вместе с тем, судом первой инстанции не учтено, что согласно п.4.2. договора субподрядчик обязан подать заявку генподрядчику за 5 рабочих дней до предполагаемой даты использования материалов. Однако доказательств направления субподрядчиком в адрес генподрядчика заявок не представлено (ст.65 АПК РФ). Оценив в порядке ст.71 АПК РФ материалы дела, суд апелляционной инстанции находит обоснованными доводы генподрядчика о том, что отсутствие заявок на материалы, необходимых для устройства бетонной подготовки, армирования ростверка, бетонирования ростверка, уход за бетоном и гидроизоляция свидетельствует об отсутствии готовности субподрядчика к выполнению указанных работ. Относительно требований генподрядчика о взыскании неустойки по акту № 5 от 25.10.2018 в размере 274 671 руб., начисленной за период с 04.09.2018 по 26.10.2018, суд первой инстанции указал, что генподрядчиком поставлен некачественный бетон (письмо ООО «ИнФормат» исх. № 46 от 01.10.2018). В указанной части судом апелляционной инстанции принято во внимание, что соответствующая неустойка начислена за нарушение срока выполнения таких видов работ фундамент
договору истцом произведена в полном объеме в размере 1 686 000 руб. Вместе с тем, до настоящего времени принятые на себя обязательства Ответчиком не исполнены, строительные работы в полном объеме не произведены. Ответчиком произведены следующие работы: 1. Жилой дом: планировка участка и разметка осей, разметка свай и забуривание свай; разметка и армирование ростверка, сборка каркаса фундамента, монтаж опалубки, крепление, устройство песчаной подушки, сварочные работы, земляные работы; бетонирование свай, бетонирование фундамента, устройство -колец (шамбо); уход за бетоном , разборка и складирование опалубки. 2. Гараж, хозблок, баня: планировка участка и разметка осей, разметка свай забуривание свай; разметка и армирование ростверка, сборка каркаса фундамента, монтаж опалубки, крепление, устройство песчаной подушки, земляные работы; бетонирование свай, бетонирование фундамента; уход за бетоном, разборка и складирование опалубки. Стоимость выполненных Ответчиком работ оценена в размере 523 604,4 руб. Кроме того, в договоре на выполнение работ № допущена опечатка: указано неверное имя Заказчика - Эльмир вместо Эльвир. Ранее
ограниченной ответственностью «ЮгПроектСтройМонтаж» о взыскании задолженности по договору подряда, установил: ФИО12, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО13, ФИО14, ФИО25, ФИО12 обратились в суд с иском к ООО «ЮгПроектСтройМонтаж» о взыскании задолженности за выполненные работы по договору подряда. В обоснование заявленных требований указали, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЮгПроектСтройМонтаж» и истцами был заключен договор подряда на выполнение строительно – монтажных работ, а именно, бетонирование подпорной стенки первого яруса: армирование, монтаж-демонтаж опалубки, уплотнение деформационных швов, уход за бетоном , переноска строительных материалов, приспособлений, уборка рабочего места. Стоимость за работу была определена в размере 1150,00 руб. за 1 куб.метр; бетонирование подпорной стенки второго яруса: армирование, монтаж-демонтаж опалубки, уплотнение деформационных швов, уход за бетоном, переноска строительных материалов, приспособлений, уборка рабочего места. Стоимость была определена в размере 1724,00 руб. за 1 куб.мет<адрес> работы на сумму 296700 рублей истцами были выполнены и сданы представителю ответчика соответствующим нарядом на сдельную работу в октябре 2012 года. Ответчик
ФИО1 и представителя ФИО3, ФИО6 и ФИО9 – ФИО13, судебная коллегия, У С Т А Н О В И Л А: ФИО1, ФИО10, ФИО9, ФИО8, ФИО7, ФИО12, ФИО5, ФИО4, ФИО3, ФИО2, ФИО1 обратились в суд с вышеуказанным иском к ООО «ЮгПроектСтройМонтаж». В обоснование иска указали, что <дата> между ООО «ЮгПроектСтройМонтаж» и истцами был заключен договор на выполнение строительно-монтажных работ, а именно, бетонирование подпорной стенки первого яруса: армирование, монтаж- демонтаж опалубки, уплотнение деформационных швов, уход за бетоном , переноска строительных материалов, приспособлений, уборка рабочего места. Стоимость за работу была определена в размере <данные изъяты> куб.метр; бетонирование подпорной стенки второго яруса: армирование, монтаж-демонтаж опалубки, уплотнение деформационных швов, уход за бетоном, переноска строительных материалов, приспособлений, уборка рабочего места. Стоимость была определена в размере <данные изъяты> куб.метр. Вышеуказанные работы на сумму <данные изъяты> рублей ими были выполнены и сданы представителю ответчика соответствующим нарядом на сдельную работу в октябре 2012 года. Ответчик за указанную
____). Жилой дом ____. ____ 2019г. указанный договор зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РС (Я). ____ 2019г. между ООО «Алмазная корона Приполярья» и ООО «Сахаэнергострой» заключен договор подряда, по условиям которого заказчик (истец) поручает, подрядчик (ответчик) обязуется в соответствии с утвержденной проектной документаций шифр 0453-5-КЖ ООО Проектное бюро «Горпроект» выполнить следующий комплекс работ по устройству монолитных железобетонных конструкций: монтаж-демонтаж опалубки и армирование стен, колонн каждого этажа, бетонирование, уход за бетоном ; монтаж-демонтаж опалубки и нарезка, укладка арматуры плиты перекрытия, установку термовкладышей, бетонирование, уход за бетоном; монтаж-демонтаж опалубки и армирование железобетонных лифтовых шахт, лестничных клеток, колонн всех этажей, бетонирование, уход за бетоном; монтаж сборных лестничных маршей, в количестве ___ м3 за устройство монолитных железобетонных конструкций на объекте Застройщика квартала ____ Согласно п. 2.4.3 Договора оплата работ, указанных в п. 2.4.2, производится в следующем порядке: стоимость прав требования однокомнатной квартиры в сумме ___ руб., номер
заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. Срок выполнения работ определен: начало выполнения работ – 07 мая 2018 года; дата окончания выполнения работ – 06 июля 2018 года. Общая стоимость выполнения работ составляет 1500000 рублей. Согласно пункту 2.4 договора работы выполняются подрядчиком поэтапно и оплачиваются заказчиком в следующем порядке: I этап: армирование фундамента – авансовый платеж 200000 рублей, срок выполнения работ с даты получения авансового платежа составляет 7 дней; II этап: бетонирование, уход за бетоном (минимум 3к.д.), набор прочности объемом 45,2 куб.м. Бетон М350; авансовый платеж 200000 рублей, срок выполнения работ с даты получения авансового платежа составляет 10 дней; расчет после подписания акта приема-сдачи – 170000 рублей; III этап: монолитные колонны 1 этажа, перекрытие на отм 3,020, уход за бетоном, набор прочности (минимум 3 к.д) объемом 8,4 куб.м. Бетон М350 и 23,9 куб.м Бетон М350; авансовый платеж 250000 рублей, срок выполнения работ с даты получения авансового платежа составляет
