В соответствии с пунктом 18 Договора за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Срок выполнения мероприятий, указанный в пункте 5 Договора, составляет 6 месяцев со дня уведомления заявителем сетевой организации о доведении финансирования для заключения настоящего Договора. Согласно пункту 10 Договора размер платы за технологическое присоединение составляет 64328,88 рублей. 05 декабря 2019 года сетевая организация направила письмо Дирекции (ответчику) о необходимости предоставить уведомление о доведении лимитов , в ответ на которое ответчик 26.12.2019 обратился в сетевую организацию с просьбой направить проект Соглашения о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 25018-0903. Общество письмом от 21.01.2020 за № 669/2-20 направило в адрес Дирекции соглашение о расторжении Договора и акт об оказании услуг, для оплаты понесенных истцом расходов по разработке Технических условий. Акт ответчиком не подписан, услуги не оплачены. Истцом в адрес ответчика направлена претензия от 25.05.2020 №
том числе по выполнению возложенных на нее мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях. Срок выполнения мероприятий, указанный в пункте 5 договора, составляет 6 месяцев со дня уведомления заявителем сетевую организацию о доведении финансирования для заключения договора. Согласно пункту 10 Договора размер платы за технологическое присоединение составляет 38 491 667,69 руб. Письмом от 05.12.2019 сетевая организация напомнила Дирекции о необходимости предоставить уведомление о доведении лимитов , в ответ на которое ответчик 26.12.2019 обратился в сетевую организацию с просьбой направить проект соглашения о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 25018-0907. Письмом от 21.01.2020 истец направил в адрес Дирекции соглашение о расторжении Договора и акт об оказании услуг для оплаты понесенных истцом расходов по разработке Технических условий (письмо № № 668/2-20 от 21.01.2020). Поскольку акт ответчиком не подписан и услуги не были оплачены, Общество направило претензию
реализации государственного контракта до момента финансовых проблем, начавшихся в ООО «Промстройсервис». Только лишь после заявления о признании ООО «Промстройсервис» несостоятельным (банкротом) государственному заказчику начали поступать заявления о проблемах, связанных с реализацией государственного контракта. Между тем ни одного сообщения о невозможности продолжения работ, или их приостановке государственному заказчику от генерального подрядчика не поступало. При этом согласно пункту 3.8 контракта генподрядчик выполняет свои обязательства, определенные в пункте 2.1 контракта, после того, как получит от госзаказчика уведомление о доведении лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год, позволяющих оплатить работы по госконтракту. Начиная с 2016 года, генподрядчик исполняет свои обязательства, оплата которых будет производиться в 2016 году и последующие годы, только после получения от государственного заказчика уведомления о доведении заказчику объема прав на принятие и (или) исполнение обязательств, позволяющего в соответствующем году оплатить контракт без изменения его условий. В силу пункта 3.10 контракта оплата работ производится по мере поступления денежных средств из федерального бюджета,
том числе по выполнению возложенных на нее мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях. Срок выполнения мероприятий, указанный в пункте 5 договора, составляет 6 месяцев со дня уведомления заявителем сетевую организацию о доведении финансирования для заключения договора. Согласно пункту 10 Договора размер платы за технологическое присоединение составляет 30 648 926,90 руб. Письмом от 05.12.2019 сетевая организация напомнила Дирекции о необходимости предоставить уведомление о доведении лимитов , в ответ на которое ответчик 26.12.2019 обратился в сетевую организацию с просьбой направить проект Соглашения о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 25018-0924. Письмом от 21.01.2020 истец направил в адрес Дирекции соглашение о расторжении Договора и акт об оказании услуг для оплаты понесенных истцом расходов по разработке Технических условий (письмо № № 667/2-20 от 21.01.2020). Поскольку акт ответчиком не подписан и услуги не были оплачены, Общество направило претензию
указанные даты совпадают, очередность определяется с учетом общей продолжительности военной службы на дату принятия на учет нуждающихся в жилых помещениях, что установлено пунктом 11 Инструкции о предоставлении военнослужащим - гражданам Российской Федерации, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, жилых помещений по договору социального найма, утвержденной приказом Министра обороны Российской Федерации от 30 сентября 2010 года № 1280 (далее – Инструкция). Далее представитель ФИО3 «<данные изъяты>» указала на то, что уведомление о доведении лимитов бюджетных обязательств по статье «Единовременная денежная выплата (субсидия) на приобретение жилого помещения» на ДД.ММ.ГГГГ год поступило в Управление ДД.ММ.ГГГГ. При этом выделенной суммы недостаточно для обеспечения выплаты жилищной субсидии всем нуждающимся очередникам. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в очереди, изъявивших желание получить субсидию, находятся <данные изъяты> военнослужащих, принятых на жилищный учет до ДД.ММ.ГГГГ, включая внеочередников с любыми датами принятия на учет. ФИО2, не имеющий статус «внеочердник», в указанном списке состоит под номером <данные изъяты>.
администрации Хабаровского района Хабаровского края Кононовым Э.А. по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ не были доведены до 25 подведомственных муниципальных казенных учреждений дошкольного образования лимиты бюджетных обязательств на 2018 год. Мировым судьей не были приняты во внимание доводы защиты о том, что Финансовое управление администрации Хабаровского муниципального района Хабаровского края довело до сведения Управления образования уведомление о лимитах бюджетных обязательств на 2018 год только ДД.ММ.ГГГГ, а не ДД.ММ.ГГГГ, как отражено в протоколе об административном правонарушении. Уведомление о доведении лимитов бюджетных обязательств поступило в Управление образования только во второй половине дня пятницы ДД.ММ.ГГГГ. 30 и ДД.ММ.ГГГГ были нерабочими днями. В соответствии с пп. 1.4.2 п. 1.4 Порядка составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Хабаровского муниципального района Хабаровского края от ДД.ММ.ГГГГ, главный распорядитель бюджетных средств в течение одного рабочего дня после получения от финансового управления уведомления о бюджетных ассигнованиях бюджета муниципального района распределяет и
перед административным истцом значилось 1570 человек, претендующих на получение жилищной субсидии, по отношению к которым он каких-либо льгот или преимуществ на получение такой субсидии вне имеющейся очереди не имеет. В силу ч. 3 ст. 17 Конституции Российской Федерации осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. 13 января 2020 года в адрес ЗРУЖО поступило из Управления финансового обеспечения Министерства обороны Российской Федерации по Западному военному округу уведомление о доведении лимитов бюджетных обязательств по статье расходов сметы 8055 «Единовременная денежная выплата на приобретение жилого помещения», но указанных лимитов недостаточно для обеспечения всех военнослужащих, состоящих на учете нуждающихся с формой обеспечения – жилищная субсидия. Поэтому в случае, если поступивших на эти цели денежных средств не хватает для обеспечения в порядке очередности всех желающих получить названную субсидию, принятых на учет ранее ФИО1, следует исходить из того, что непосредственно для него денежные средства не выделялись и не
году, проводимой прокуратурой г.Армавира, 21.02.2020 главе муниципального образования город Армавир направлен запрос об обеспечении предоставления в прокуратуру г.Армавира сведений с приложением подтверждающих документов о реализации на территории города вышеуказанных национальных проектов, доведении Муниципальному образованию бюджетных ассигнований, плане расходования на 2020 год с приложением соглашений с органами государственной власти и главными распорядителями средств местного бюджета о предоставлении субсидий (в случае предоставления бюджетных ассигнований муниципальным бюджетным учреждения, также предоставить соответствующие соглашения (договоры), расходные расписания, казначейские уведомления о доведении лимитов бюджетных обязательств, актуальных редакций муниципальных программ, предусматривающих соответствующие мероприятия, закупочной и иной документации, в том числе обосновывающей необходимость и объем планируемых и (или) произведенных расходов, заключенных контрактов. В соответствии с запросом срок предоставления документов и явки должностных лиц установлен не позднее 28.02.2020. Требование прокурора города для исполнения отписано заместителю главы муниципального образования юрод Армавир ФИО1 согласно распоряжению о распределении обязанностей между заместителями. В установленный срок в прокуратуру города представлена письменная информация по запросу
