не могли быть выполнены в срок, о чем постоянно сообщалось истцу и указывалось на необходимость продления сроков окончания работ. Кроме того, в процессе производства работ была выявлена необходимость в проведении дополнительных работ, не входящих в сметную стоимость, что также повлияло на срок исполнения договора. При этом дополнительные объемы работ заказчик отказывался принимать, а без них ввод в эксплуатацию объемов, предусмотренных договором, не представлялся возможным. При этом ответчик обращает внимание суда, что в договоре не указано календарные или рабочие дни учитываются, в связи с чем, полагает необходимым учитывать дни, в которые общество имело возможность выполнять работы. Ответчик признает просрочку 20 дней. Кроме того, договор подряда заключен по результатам проведения истцом запроса котировок цен. При размещении закупки истец предложил свой проект договора подряда с условиями, не подлежащими корректировке. Следовательно, ответчик вынужден был присоединиться к условиям, диктуемым заказчиком. Пунктом 11.6 договора ответственность заказчика за просрочку оплаты выполненных работ ограничена 1% от цены договора.
платеж вносится не позднее 3-х дней с момента подписания договора. В указанном выше договоре предусмотрено (пункт 4.1), что подрядчик обязан приступить к выполнению работ в течении 3-х дней с момента получения аванса и согласно пункту 4.3 подрядчик обязуется выполнить все строительные работы в объеме, предусмотренном настоящим договором и сметой, и сдать работу в установленный срок. Исходя из условий договора, суд полагает, что начальный и конечный срок выполнения работ не установлен, поскольку в договоре не указано календарные или рабочие дни должны учитываться при исчислении срока, не предусмотрен срок в случае неуплаты авансового платежа. Согласно части 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых
(промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. Согласно пункту 1.4 работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются подрядчиком в течение 3 месяцев, а в случае невозможности выполнения работ из-за погодных условий срок производства работ увеличивается. Исходя из условий договора, суд полагает, что начальный и конечный срок выполнения работ не установлен, поскольку в договоре не указано календарные или рабочие дни должны учитываться при исчислении срока, не предусмотрен срок в случае неуплаты авансового платежа. Согласно части 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых
1 статья 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Пунктом 7.1 договора предусмотрено, что срок проведения работ по договору составляет 15 рабочих дней после получения аванса на расчетный счет субподрядчика. Исходя из условий договора, суд полагает, что начальный и конечный срок выполнения работ не установлен, поскольку в договоре не указано календарные или рабочие дни должны учитываться при исчислении срока, не предусмотрен срок в случае неуплаты авансового платежа. Согласно части 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых
