общую сумму 150 000 руб. При отказе в реализации права пользования тупиком, заключении нового договора пользования тупиком исполнитель обязуется компенсировать заказчику указанную сумму. Впоследствии 09.09.2019 стороны заключили дополнительное соглашение к спорному договору, в котором согласовали условие о продлении срока действия договора до 31.12.2020. В силу пункта 2 дополнительного соглашения к договору сумма представления услуг по пользованию ж/д тупиком в месяц составляет 22 900 руб., данное положение вступает в силу с 01.01.2020. Во всем остальном стороны руководствуются положениями договора и действующим законодательством Российской Федерации (пункт 4 дополнительного соглашения к договору). Компания 02.12.2020 направила Обществу письмо, которым уведомила об отсутствии намерения пролонгировать договор от 10.09.2018 после истечения срока его действия (31.12.2020) и о расторжении указанного договора с 01.01.2021. Общество 09.12.2020 направило в адрес Компании возражения к соглашению о расторжении договора, экземпляр соглашения о расторжении договора с учетом данных возражений, а также претензию о необходимости компенсации 150 000 руб. за выполнение работ
отказе в реализации права пользования тупиком, заключении нового договора пользования тупиком Исполнитель обязуется компенсировать Заказчику указанную сумму. Впоследствии 09.09.2019 стороны заключили дополнительное соглашение к спорному договору, в котором согласовали условие о продлении срока действия договора до 31.12.2020 (пункт 1 дополнительного соглашения к договору). В силу пункта 2 дополнительного соглашения к договору сумма представления услуг по пользованию ж/д тупиком в месяц составляет 22 900 руб., данное положение вступает в силу с 01.01.2020. Во всем остальном стороны руководствуются положениями договора и действующим законодательством РФ (пункт 4 дополнительного соглашения к договору). Компания 02.12.2020 направила Обществу письмо, которым уведомила об отсутствии намерения пролонгировать договор от 10.09.2018 после истечения срока его действия (31.12.2020) и о расторжении указанного договора с 01.01.2021. Общество 09.12.2020 направило в адрес Компании возражения к соглашению о расторжении договора, экземпляр соглашения о расторжении договора с учетом данных возражений, а также претензию о необходимости компенсации 150 000 руб. за выполнение работ по
6.2 Договора. Датой подписания договора является дата выдачи Договора. В платежном документе указывается номер Договора, период, за который производится оплата, и сумма арендной платы. Днем оплаты платежей, указанных в Договоре, считается день зачисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя. Согласно пункту 15 Дополнительного соглашения № 4 все права и обязанности арендатора по договору аренды от 27.08.2002 № 11341 перешли к ПАО «ТГК-2» с 14.11.2017. Согласно пункту 16 Дополнительного соглашения № 4 во всем остальном стороны руководствуются положениями договора аренды № 11341 от 27.08.2002. Согласно пункту 18 Дополнительного соглашения № 4 датой подписания настоящего Дополнительного соглашения является дата выдачи Дополнительного соглашения. Непосредственно в самом Дополнительном соглашении № 4 указано, что оно выдано 15.03.2018. Согласно сведениям ЕГРН право собственности ПАО «ТГК № 2» на здание банка, расположенное на спорном земельном участке, зарегистрировано 14.11.2017. Дополнительное соглашение № 4 к договору аренды № 11341 зарегистрировано Управлением Росреестра по Ярославской области 26.03.2018. Пунктом 5.1
пункту 4 Соглашения производится АО «НПО Завод «Волна» поэтапно: - аванс в размере 80% от стоимости работ перечисляется на счет подрядчика в течение 10 банковских дней с момента подписания настоящего Дополнительного соглашения и предоставления счета на аванс; - окончательный расчет за выполненные подрядчиком и принятые заказчиком работы - в течение 10 банковских дней со дня получения заказчиком от подрядчика счета, счета-фактуры и подписанного сторонами акта сдачи-приемки работ. Согласно пункту 8 Соглашения во всем остальном стороны руководствуются положениями договора № 09/16/16 от 26.04.2016. В соответствии с пунктом 6.1 договора по факту завершения работ подрядчик предоставляет заказчику акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счет, счет-фактуру и исполнительную документацию. Заказчик в течение 5 рабочих дней проверяет соответствие объемов работ, указанных в форме КС-2, фактически выполненным. По истечении указанного срока заказчик подписывает и передает подрядчику акты о приемке выполненных работ по
значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом. Предметом пяти дополнительных соглашений к договору являлось изменения перечня поручаемых субподрядчику работ (дополнительные работы) и согласование начального и конечного срока их выполнения. Каждое дополнительное соглашение увеличивало объем поручаемых работ и соответственно их стоимость. Таким образом, цена договора с учетом дополнительных соглашений составила 10 470 769руб. Все дополнительные соглашения содержат условие о том, что во всем остальном стороны руководствуются положениями договора субподряда №220813 от 22.08.2013. Так как п. 12.1 договора не изменялся соглашениями сторон, ответчик обязан уплатить истцу неустойку при нарушении конечных сроков выполнения всех порученных работ, в том числе, и по дополнительным соглашениям. Кроме того, в своей апелляционной жалобе ответчик ссылается на несвоевременную передачу ответчику строительной площадки в связи с чем возникла просрочка выполнения работ. Между тем, в силу части 2 пункта 1 статьи 401 ГК РФ, предусматривающей основания ответственности за
обязались заключить основной договор купли-продажи в срок до 25 мая 2013 г. включительно, но не ранее 15 апреля 2013г. Продавец обязался уведомить покупателя о дате подписания договора купли - продажи за одну неделю, если такого уведомления не будет, то дата подписания 25 мая 2013г. Внесены изменения в п. 1.7 договора: продавец, необоснованно отказавшийся или уклонившийся от заключения основанного договора, обязался выплатить покупателю штраф в размере долларов США. Пункт 1.9. договора исключен. Во всем остальном стороны руководствуются положениями договора . 20 мая 2013г. сторонами заключено дополнительное соглашение №2 к предварительному договору купли-продажи, по которому в п. 1.3.4 внесены изменения: покупатель обязался открыть покрытый безотзывный аккредитив, обеспечив его покрытие денежными средствами в полном объеме цены помещения в течение 10 рабочих дней после подписания основного договора купли-продажи. Договор дополнен пунктом 1.3.9, согласно которому покупатель обязался в течение 5 рабочих дней с момента перехода к нему права собственности возместить продавцу уплаченную залоговую сумму,
стоимость продукции по договору определяется по каждой партии отдельно на основании спецификации и накладной, без НДС. Оплата производится покупателем в течение 10 дней после передачи продавцом и приемки покупателем продукции. (пункты 3.1,3.2 договора). Срок действия договора с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.(л.д.№) Дополнительным соглашением к договору купли-продажи № от 01.01.2016г., заключенным между теми же сторонами, предусмотрено, что настоящий договор вступает в силу с 01 июня 2016г. и действует по 31 декабря 2016г., а во всем остальном стороны руководствуются положениями договора № от 01.01.2016г. (л.д.№) Согласно письменному уведомлению бюджетные ассигнования в МБДОУ «Детский сад №» г.Болхова на 2016 год поступили <дата>г. (л.д.№) Постановлением мирового судьи судебного участка Болховского района Орловской области от 21 апреля 2017 года Н. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.15.10 КоАП РФ и ей назначено административное наказание в виде штрафа в сумме <...> Привлекая Н. к административной ответственности, мировой судья мотивировал постановление тем, что она, будучи
подтверждается платежным поручением № от 31.07.2015г. Согласно п. 8 указанного договора, в случае прекращения трудовых отношений с заемщиком, займодавец вправе предъявить требование о досрочном возврате оставшейся суммы займа и уплате процентов в соответствии с законодательством РФ. Дополнительным соглашением от 09.01.2016 г. к договору займа денежных средств № от 28.07.2015 г. п. 3 договоры был изменен и изложен в следующей редакции: займ заемщиком должен быть возвращен в срок не позднее 24.07.2018 г. Во всем остальном стороны руководствуются положениями договора займа. Истцом из заработной платы ФИО2 было удержано в счет погашения долга по вышеназванному договору займа - 290 579,56 рублей, что подтверждается расчетными листками (л.д. 20-30). 10.02.2016 г. между истцом и ответчиком был заключен договор денежного займа (л.д. 8-9), в соответствии с которым займодавец передает заемщику в собственность денежные средства в сумме 100 000 рублей, а заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в обусловленный договором срок (п. 1.1). Выданныйзайм является возвратным,
договорных обязательств, ДД.ММ.ГГГГ стороны, при согласии органов опеки и попечительства, так как при оплате использован материнский капитал, заключили соглашение о расторжении договора, которое 21.05.2019г. зарегистрировано в Росреестре. Согласно п.3 соглашения о расторжении, ответчик обязан возвратить истцу уплаченную сумму в размере 1722350 рублей в течение 14 календарных дней с момента государственной регистрации договора, а согласно п. 4 соглашения, исполнение признается с даты зачисления средств на счет истца. Пунктом 6 стороны установили, что во всем остальном, стороны руководствуются положениями договора , что дает право требовать неустойку включительно до даты обращения в суд, так как обязательства ответчиком не исполнены. 16.01.2019г. истцом в адрес ответчика была направлена претензия о выплате неустойки, однако в связи с истечением срока хранения, письмо не доставлено. В судебном заседании ФИО1 поддержала доводы, изложенные в исковом заявлении. Представитель ООО «СтройГрад» в судебное заседание не явился, о рассмотрении дела был извещен по последнему известному месту нахождения, причин неявки суду не
населенных пунктов с кадастровым номером НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН, расположенный по адресу: АДРЕС, вид разрешенного использования: для строительства гаражей для индивидуального автотранспорта с инженерными коммуникациями; участок предоставлен для завершения строительства объекта незавершенного строительства; срок аренды участка установлен с ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА. Дополнительным соглашением НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА к договору от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН установлено, что на участке имеется объект незавершенного строительства, объект капитального строительства с кадастровым номером НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН; во всем остальном стороны руководствуются положениями Договора НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от АДРЕС аренды находящегося в государственной собственности земельного участка. Дополнительным соглашением НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА к договору от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН установлено, что на участке имеется объект незавершенного строительства, объект капитального строительства с кадастровым номером НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН; в соответствии с решением Красноперекопского районного суда г. Ярославля от ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА по делу НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН земельный участок с кадастровым номером НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН образован путем перераспределения земельного участка с кадастровым
