программы и договора от 04.08.2020 N 72 между Компанией (заказчик) и ООО "ЛЭМ" (подрядчик) заключен договор от 05.10.2020 на выполнение поставки МТРиО и выполнение СМР и ПНР на участке сооружаемой ВЛ 330 кВ Ондский - Петрозаводск от угла 65 до портала ПС 330 кВ Петрозаводск (далее - объект). Во исполнение указанного договора ООО "ЛЭМ" с согласия Компании заключило с ООО "Индустрия" (субподрядчик) договор субподряда от 29.09.2020 N ЛЭМ-СП-З54/20-67 на выполнение комплекса работ по вырубке и расчистке просеки в залесенных участках (включая утилизацию деловой и дровяной древесины, в случае необходимости) на территории Медвежьегорского, Кондопожского и Пряжинского лесничеств под ВЛ на объекте энергетики федерального значения на участке сооружаемой ВЛ 330 кВ Ондский - Петрозаводск от угла 65 до портала ПС 330 кВ Петрозаводск в рамках реализации инвестиционного проекта "Строительство ВЛ 330 кВ Ондская ГЭС - ПС 330 кВ Петрозаводская, ориентировочной протяженностью 278 км". Работы по вырубке и расчистке просеки в рамках реализации
договору в материалы дела представлены: акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 № 1 от 25.08.2014на сумму 388 640 рублей (отчетный период с 26.07.2014 по 24.08.2014) и справкао стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 № 1 от 25.08.2014 на ту же сумму, подписанные со стороны заказчика генеральным директором ООО «Содружество» ФИО7 с проставлением печати общества с ограниченной ответственностью «Архитрав»; акты освидетельствования скрытых работ № 1 от 10.09.2014 (работы – вырубка просеки , площадь – 22 400 кв.м., объем – 825 деревьев), № 2 от 10.09.2014 (работы: корчевание пней на просеке, площадь – 22 400 кв.м., объем – 825 пней), № 3от 10.09.2014 (работы: устройство основания дороги после удаления пней и порубочных остатков, площадь – 22 400 кв.м., выемка грунта – 4 480 куб.м., обратная засыпка грунта – 4 480 куб.м.); исполнительная схема площади вырубки леса с приложением. Письмом с исходящим № 34 от 29.08.2014 подрядчик
«Промышленные технологии», ООО «Энергострой» и ООО «Монтажкомплект». Так, заключены договоры субподряда с ООО «Энергострой» (субподрядчик) от 09.10.2013 № СДО/212/13 и от 08.07.2014. № СДО/253/14. Согласно условиям договора субподряда от 09.10.2013№ СДО/212/13 подрядчик поручает, а субподрядчик принимает на себя выполнение работ собственными силами на строительстве Объекта: «ВЛ 220 кВ Надым- Салехард» по вырубке просеки. По условиям договора субподряда от 08.07.2014г. №СДО/253/14 подрядчик принял обязательства выполнения работ собственными силами на строительстве Объекта: «ВЛ 220 кВ Надым-Салехард»: вырубка просеки (недорубы) в составе работ, предусмотренных Ведомостью состава работ (Приложение № 1 к Договору). Всего: 4,95 га; уборка штабелей с лесом. Всего: 479,66 га; засыпка траншеи после укладки заземлителем. Всего: 747 км. Договор подписан со стороны субподрядчика от имени ФИО4. С ООО «Промышленные технологии» заключен договор субподряда от 24.01.2014 № СДО/80/14 по сооружению лежневых дорог протяженностью 6,75 км на строительстве ВЛ 220 кВ Надым-Салехард. От ООО «Монтажкомплект» заявителем приняты к налоговому учету услуги по устройству
(л.д.16), указанные акты составлены на основании локальных смет: № 00-04-02-01 - «прокладка КЛ 110 кВ. Участок от оп.№ 1а до ТПС Гатчина»; № 00-04-02-02 - «прокладка КЛ 110 кВ на участке от опоры №19 до опоры №20»; № 00-04-02-03 - «прокладка КЛ 110 кВ на участке от опоры №110а до ТП Владимирская»; № 00-05-04-01 - «строительство волоконно-оптической линии связи КЛ»; № 00-04-01-01 - «строительство ВЛ 110 кВ на участке Гатчина-Новолисино»; № 00-01-02-01 - « вырубка просеки и кустарника с кустами на участке ФИО3»; № 00-01-02-01 - «вырубка просеки и кустарника с кустами на участке Ленинградская - Ульяновка». Требования к составлению и содержанию сметной документации установлены Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 N 15/1 (ред. от 16.06.2014) "Об утверждении и введении в действие Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации". Согласно п. 3.1. Постановления №15/1, под сметной стоимостью работ понимается сумма денежных средств, необходимых для осуществления строительства в соответствии с
стоимости СМР применен коэффициент для районов Крайнего Севера 1,02 (20 104 118,52 *1,02=20 506 200,91 руб.), также применен индекс изменения стоимости на 3 квартал 2012 года на основании Письма Министерства регионального развития России №23167- АП/08 от 03.09.2012 = 12,3 (20 506 200,91* 12,3=252 226 271,19 руб.). Из плана-графика выполнения работ по обустройству вдольтрассового проезда (автозимника) на данном объекте следует, что ООО «Стройиндустрия» выполнено 7 видов работ, которые указаны в акте выполненных работ КС-2: - вырубка просеки вдоль оси проектируемой линии: срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье средние; срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье редкие; сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье средние; сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и
был выполнить индивидуальный предприниматель ФИО3 в рамках отдельного договора, заключенного с ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». О данном обстоятельстве Подрядчик уведомил Заказчика письмом от 03.09.2020 исх. № 210, в котором также просил оказать содействие в подписании договора субподряда со стороны ИП ФИО3 для возможности скорейшего начала производства работ. ООО «СДМК» заключило с индивидуальным предпринимателем ФИО3 договор субподряда № 20-3801 от 01.09.2020 на выполнение работ по вырубке леса, по которому срок выполнения работ составлял 60 дней. Вырубка просеки была завершена ООО «СДМК» 03.12.2020. 18.12.2020 ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» и ООО «СДМК» подписали Акт о приостановке работ по объекту в связи с устойчивыми температурами ниже -40оС и прогнозируемым падением температуры до -50оС на территории площадки выполнения работ. Работы по договору были возобновлены с 04.03.2021 после установления температуры от -35оС и выше (Акт о возобновлении работ по объекту от 04.03.2021). Срок приостановки работ составил 76 календарных дней. По состоянию на 01.03.2021 ООО «СДМК» частично
может быть использована обочина проезжей части *****, как это делают другие жильцы. Специалист Ростехнадзора Д. суду показал, что при осмотре электропровода, идущего к домовладению ФИО1 установлено, что он является самонесущим, изолированным, не создает угрозы безопасности домовладения, а поэтому выпиловки деревьев не требуется. Данное обстоятельство подтверждается справкой ОАО «Орелоблэнерго», из которой следует, что электроснабжение жилого *****, выполнено от ВЛ-0,4кВ изолированным проводом марки АПВ-16 и в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» при прохождении по зеленым насаждениям вырубка просеки не обязательна, при этом расстояние от изолированных проводов до зеленых насаждений должно быть не менее 0,5 м. Допрошенные в судебном заседании свидетели Т., Ж., Ч., С. суду пояснили, что плодовые деревья на территории домовладения ответчиков и перед забором посажены их родителями много лет назад, когда истица еще не проживала в домовладении. Проводов ранее не было. После приобретения части домовладения истицей, она произвела пристройку и провела провода. Им известно, что ответчицы ухаживают за деревьями, опиливают
охраны электрических сетей со стороны населения, информировать граждан, находящихся в районе прохождения ВЛ о положениях указанных правил. В соответствии с пунктом 2.4.8 Правил устройства электроустановок при прохождении ВЛИ по лесным массивам и зеленым насаждениям вырубка просек не требуется. При этом расстояние от проводов до деревьев и кустов при наибольшей стреле провеса СИП и наибольшем их отклонении должно быть не менее 0,3 м. При прохождении ВЛ с неизолированными проводами по лесным массивам и зеленым насаждениям вырубка просеки не обязательна. При этом расстояние от проводов при наибольшей стреле провеса или наибольшем отклонении до деревьев и кустов должно быть не менее 1м. Расстояние от изолированных проводов до зеленых насаждений должно быть не менее 0,5м. В соответствии с пунктом 5.4.11 вышеуказанных Правил технической эксплуатации сетей на столбовых трансформаторных подстанциях, переключательных пунктах и других устройствах, не имеющих ограждений, приводы разъединителей и шкафы щитков низкого напряжения должны быть заперты. Стационарные лестницы у площадки обслуживания должны быть
к участию в деле в качестве третьего лица привлечен Департамент лесного хозяйства Костромской области. Представитель третьего лица по доверенности Е.С.С.. в судебном заседании предоставила отзыв, в котором директором Департамента указано, что Департамент лесного хозяйства Костромской области не имеет возражений по заявленным требованиям ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» о расторжении договора на подключение объектов, расположенных по адресу: <адрес>, дом на кордоне (в квартале №), <адрес> электрическим сетям. Для подключения указанных объектов к электрическим сетям проектируется вырубка просеки между лесными кварталами № Красносельского участкового лесничества Костромского лесничества. В соответствии с описанием окружных границ особо охраняемой природной территории регионального значения государственный природный заказник «<данные изъяты>», указанным в пункте 5 Положения об особо охраняемой природной территории регионального значения государственный природный заказник «<данные изъяты>» (далее - Положение об OOIIT), утвержденного постановлением Администрации Костромской области от ДД.ММ.ГГГГ №-а, лесные кварталы № находятся в границах указанного природного заказника. В соответствии с частью 3 статьи 103 Лесного кодекса
договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ №/Л-18 (далее - по тексту договор аренды). Лесной участок представлен в пользование на срок до ДД.ММ.ГГГГ, в целях использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, в соответствии со статьей 45 Лесного Кодекса РФ9(далее-ЛК РФ). ДД.ММ.ГГГГ АО «Россети Тюмень», согласно требованиям ст.26 ЛК РФ, подало в Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО лесную декларацию № (к Договору аренды). Согласно, которой срок начала строительства январь 2019 год, вырубка просеки выполнена в марте 2019 года. Срок действия лесной декларации на 2019 год, представленной АО «Россети Тюмень» по договору аренды истек ДД.ММ.ГГГГ. Организации, обязанные проводить лесовосстановительные работы, должны в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока действия лесной декларации или с даты внесения сведений об изменении вида разрешенного использования земельного участка в ЕГРН, со дня выдачи разрешения на строительство или со дня принятия акта о переводе земель или земельных участков- направить в уполномоченный орган
