Заказчик до подписания акта выполненных работ требование об уплате пени - гражданское законодательство и судебные прецеденты

работы считаются фактически исполненными Подрядчиком, является дата подписания актов о приемке выполненных работ № КС-2 Заказчиком. Размер ставки определяется по формуле С=Сцб х ДП (Где Сцб - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки). Количество дней просрочки ДП определяется по формуле ДП = ДИР - ДВР, где ДП -количество дней просрочки; ДИР - день исполнения работ, то есть день подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ № КС-2 и, соответственно, день исполнения обязательства Подрядчиком выполнить работы в срок; ДВР - дата работ по контракту в целом в соответствии с п. 2.2 настоящего контракта, либо указанная в заявке Заказчика в соответствии с п. 2.15. настоящего контракта дата выполнения работ по этапу работ. В случае предъявления Заказчиком требования об уплате пени до приемки работ количество дней просрочки исчисляется по формуле ДП = ДПТ - ДВР, где

РФ, предусмотренные контрактом работы должны быть выполнены не позднее 21.05.2015. Как следует из материалов дела, результат выполненных ответчиком работ истец принял по акту № 1 от 24.05.2015, содержащему отметку заказчика о подписании его 09.06.2015. По мнению истца, подписание заказчиком акта приемки выполненных работ 09.06.2015 подтверждает нарушение ответчиком сроков по контракту. На основании статей 329, 330 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, которой признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства. Согласно пункту 7.3 контракта, в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней ). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка

оплата выполненных работ производится заказчиком на основании выставленного счета-фактуры (счета) и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в течение 15-ти рабочих дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика. Обеспечительный платеж возвращается в течение 30-ти банковских дней со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования подрядчика (пункт 9.4.3 контракта). Истец за просрочку оплаты работ и возврата обеспечительного платежа начислил пеню: 16602,86 руб. за просрочку оплаты работ за период с 19.12.2018 по 18.03.2019 (714101,49 руб. х 7,75%/300 х 90 дней), 975,28 руб. за просрочку возврата обеспечительного платежа за период с 12.01.2019 по 18.03.2019 (57201,22 руб. х 7,75%/300 х 66 дня). Суд, проверив расчет, нарушений не установил. Ответчик расчет не оспорил, контррасчет не представил. Истцом также заявлены требования о взыскании пени, начисленную на сумму основного долга по день фактической уплаты, а также пени , начисленную на сумму

работ. Приемка осуществляется заказчиком в течение 5 рабочих дней с момента получения по накладной проектной документации путем подписания акта сдачи-приемки выполненных работ или направления подрядчику мотивированного отказа от приемки работ. По истечении указанного срока при отсутствии мотивированного отказа заказчика от приемки работ работы считаются принятыми заказчиком и подлежащими оплате в бесспорном порядке на основании одностороннего акта сдачи-приемки выполненных работ. Основаниями для отказа в приемке работ является несоответствие документации, разработанной подрядчиком, требованиям действующего законодательства и нормативных документов РФ, государственным стандартам, а также требованиям технического задания и указаниям заказчика, представленным в установленном договоре порядке. В случае отказа заказчика от приемки работ сторонами в течение 3 дней с момента получения подрядчиком мотивированного отказа составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения (пункты 4.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 договора). Пунктом 5 договора установлено, что в случае просрочки заказчиком исполнения обязательства, предусмотренного договором, подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (пени ), которая начисляется

был составлен акт приема-передачи. Никаких замечаний по качеству выполненных работ от заказчика не поступило. Работы были фактически приняты заказчиком, однако от подписания акта приема выполненных работ ответчик отказалась. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обратилась с претензией в отношении части работ, которые были устранены, о чем свидетельствует подпись заказчика в акте гарантийного обслуживания. До настоящего времени заказчик уклоняется от оплаты задолженности по договорам. На дату подачи иска, задолженность по договору купли-продажи оконных конструкций составила 15 690 руб., размер пени (процентов) составил 25731 руб. 60 коп. По договору подряда задолженность составляет 32 200 руб., размер процентов - 52 808 руб. Просил взыскать с ФИО1 задолженность по договорам в размере 47 890 руб., пеню (проценты) в размере 78539 руб. 60 коп., расходы по оплате госпошлины 3728 руб. 60 коп. В последующем увеличил исковые требования в части уплаты пени (процентов), просил взыскать с ФИО1 дополнительно пеню (проценты) в размере 100 090 руб., в остальной части поддержал требования,

бумажном носителе комплекта и одного комплекта на электронном носителе, а также акт сдачи-приемки выполненных работ; - пункт 4.2.2., приемка работы осуществляется заказчиком в течение 10-ти рабочих дней с момента получения по накладной проектной документации путем подписания акта сдачи - приемки выполненных работ или направления Подрядчику мотивированного отказа от приемки работ. По истечении указанного срока при отсутствии мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, работы считаются принятыми Заказчиком и подлежащими оплате в бесспорном порядке на основании одностороннего акта сдачи-приемки выполненных работ. Основаниями для отказа в приемке работ является несоответствие документации, разработанной Подрядчиком, требованиям действующего законодательства и документов РФ, государственным стандартам, а также требованиям технического задания и указаниям Заказчика, представленным в установленном Договором порядке: - пункт 5.1.: в случае просрочки Заказчиком исполнения обязательства, предусмотренного Договором, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (пени ), которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пени)