предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи; возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; иных, не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок. В соответствии со статьей 718 Гражданского кодекса заказчикобязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором подряда, оказывать подрядчику содействие в выполнении работы. Согласно статье 719 Гражданского кодекса подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредставление технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328 Гражданского кодекса), а также,
(т. е. до 22.12.2013). Календарным планом производства работ предусмотрено проведение следующих этапов работ: до июля 2013 года – инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания; до августа 2013 года – обследование, оценка технического состояния, испытание конструкций здания; до сентября 2013 года – разработка проектной документации на закрепление грунтов в основании существующего здания; до ноября 2013 года – разработка проектной документации; до января 2014 года – проведение экспертизы проектно-сметной документации, разработка рабочей документации. По условиям контракта государственный заказчик обязан оказывать содействие подрядчику в выполнении работ, предусмотренных контрактом (пункт 2.2.2 контракта), в течение 7 дней с момента подписания контракта передать подрядчику исходные данные (задание на проектирование, документы на земельный участок) (пункт 2.2.4.3 контракта). Согласно пункту 2.4.1 подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с условиями контракта, заданием на проектирование и иными исходными данными и техническими условиями. В разделе 15 задания на разработку проектно-сметной документации (приложение № 1 к контракту) предусмотрены дополнительные требования к проектированию, по условиям
станицы Мишкинская производительностью 135 тыс. куб м/сут, внеплощадочных сетей с подключением к существующий сети г. Новочеркасска с водопроводной насосной станцией третьего подъема. Согласно пункту 5.2 контракта общая продолжительность работ, указанная в пункте 5.1 контракта, учитывает время необходимое для проведения государственной экспертизы, в соответствии с пунктом 29 положения об организации и проведении государственной экспертизы, проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145. Пунктом 3.4.2 контракта установлено, что заказчик обязан оказывать содействие подрядчику в выполнении работ, предусмотренных пунктом 1.1 контракта, в том числе в получении дополнительных исходных данных, необходимость которых возникла в ходе проектирования. В соответствии с пунктом 3.4.6 контракта заказчик обязан участвовать в выборе строительной площадки и оформлении документов на отвод земельного участка, в том числе с привлечением специализированных организаций. В пункте 6.3 контракта указано, что заказчик несет ответственность за своевременную передачу подрядчику исходных документов, необходимых для производства работ, за полноту задания на проектирование,
Д.П.) в удовлетворении иска отказано. Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.04.2015 (судьи Махрова Н.А., Карпусенко С.А., Костин В.Ю.) решение суда отменено. Исковые требования удовлетворены. Общество «Техпроект кпд», не согласившись с постановлением, обратилось с кассационной жалобой, в которой просит его отменить, ссылаясь на неправильное применение судом апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, несоответствие выводов фактическим обстоятельствам дела. В обоснование доводов заявитель ссылается на п. 4.1.1 договора от 27.12.2013 № 2013/56, согласно которому заказчик обязан оказывать содействие для своевременного выполнения проектных работ в части предоставления исходных данных, п. 3.3 рассматриваемого договора, согласно которому подрядчик вправе изменить сроки работ на срок задержки предоставления заказчиком исходных данных, на нарушение заказчиком ч. 6 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в связи с отсутствием градостроительного плана земельного участка заявитель полагает свои действия в части приостановления подрядных работ на основании ст. 717, 719 Гражданского кодекса Российской Федерации, ч. 6 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации
обращения администрации в суд с иском. В силу пункта 1 статьи 759 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан передать подрядчику задание на проектирование, а также иные исходные данные, необходимые для составления технической документации. Задание на выполнение проектных работ может быть по поручению заказчика подготовлено подрядчиком и становится обязательным для сторон с момента его утверждения заказчиком. По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан оказывать содействие подрядчику в выполнении проектных и изыскательских работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре; участвовать вместе с подрядчиком в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления (статья 762 Гражданского кодекса Российской Федерации). В соответствии с пунктом 1 статьи 718 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором подряда, оказывать подрядчику содействие в выполнении работы. Согласно пункту 1 статьи 719 Гражданского
принял на себя обязательства по разработке мероприятий, направленных на ликвидацию несанкционированной свалки на земельных участках в Ворошиловском районе г. Ростова-на-Дону, территории вдоль балки Темерник, в районе СНТ «Союз», «Агропром», «Луч» (разработка проекта рекультивации несанкционированной свалки на земельных участках в Ворошиловском районе г. Ростова-на-Дону, территории вдоль балки Темерник, в районе СНТ «Союз», «Агропром», «Луч»). В пункте 2.1 контракта стороны согласовали, что цена контракта составляет 2 288 134 рубля 08 копеек. Согласно пункту 3.4.2 контракта заказчик обязан оказывать содействие подрядчику в выполнении работ, предусмотренных пунктом 1.1 контракта, в том числе в получении исходных данных, необходимость которых возникла в ходе проектирования. Подрядчик обязался выполнить работы, предусмотренные контрактом, с момента заключения контракта и не позднее 06.12.2018 (приложение № 3 «График выполнения работ»). Пунктом 7.4 контракта предусмотрено, что пени начисляются за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливаются в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату(п.2 ст.763 ГК РФ). В соответствии с ч.1 ст.759 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан передать подрядчику задание на проектирование, а также иные исходные данные необходимые для составления технической документации. Согласно ст.762 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан оказывать содействие подрядчику в выполнении проектных и изыскательских работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре; участвовать вместе с подрядчиком в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления. В соответствии с ч.2 ст.34, ч.1 ст.95 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьями 34, 95 закона.
был заключен между истцом и ответчиком вышеуказанный Договор. В соответствии с п. 1.1 Договора Заказчик поручает и обязуется оплатить Исполнителю, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать следующие юридические услуги: ознакомление с материалами дела; анализ нормативно-правовой базы; составление технического задания, Формирование правовой позиции, составление искового заявления, составление заявлений, ходатайств, представление интересов в мировом суде, составление заявлений, ходатайств, составление искового заявления представление интересов в районном суде. В соответствии с п. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 Договора Заказчик обязан оказывать содействие Исполнителю в исполнении обязательств по настоящему Договору; своевременно предоставлять Исполнителю имеющиеся достоверные сведения и документы, необходимые для оказания юридических услуг, указанных в п. 1.1 настоящего Договора; оплатить услуги Исполнителя в размере, порядке и на условиях, определенных настоящим Договором. Согласно п. 3.1 Договора общая стоимость услуг по настоящему Договору составляет 60 000 рублей. В силу п.3.2, 3.3 Договора Заказчик при подписании настоящего Договора вносит сумму в размере 30 000 рублей. Оставшаяся сумма выплачивается Заказчиком
действующей от имени ФИО1 по доверенности, и МУП «Краснооктябрьское БТИ» г. Волгограда, был заключен договор на производство землеустроительных работ. Как следует из содержания договора, Исполнитель обязан выполнить землеустроительные работы в соответствии с договором и нормативно-техническими актами, согласовать с Заказчиком результаты выполненных работ, передать документы на согласование с районной Администрацией результаты выполненных работ, передать на утверждение в комитет по земельным ресурсам и землеустройству г. Волгограда результаты выполненных работ, передать Заказчику утвержденный экземпляр результатов работ. Заказчик обязан оказывать содействие Исполнителю в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных договором, согласовать с Исполнителем результаты выполненных работ. Договорная стоимость работ составляет 4920 рублей. Согласно имеющимся в деле квитанциям, истцом были израсходованы: по договору 4929 руб.; за доверенность № 2Д-74 от 26.01.2007 года 400 руб.; за вторую доверенность, которую ответчик заставил ее оформить, № 2Д-1320 от 09.11.2009 года 750руб.; за изготовление документов 05.02.2007 года 1.005 руб. 48 коп.; за дополнительную инвентаризацию от 24.06.2008 года
