со стороны заказчика. Налоговый орган занимал позицию о возможности взыскания убытков в виде НДС, пени и штрафа с "проблемных" контрагентов, поскольку это является допустимым способом компенсации потерь, которые понесены истцом ввиду его коммерческой неосмотрительности, имея в виду установленную налоговым органом невозможность выполнения работ привлеченным контрагентом. Тот факт, что налоговые вычеты предусмотрены нормами налогового, а не гражданского законодательства, не препятствует их признанию в качестве особого механизма компенсации расходов истца. Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации не согласилась с выводами судов и направила дело на новое рассмотрение исходя из следующего. В силу положений пункта 3 статьи 1, пункта 3 статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. В частности, при исполнении обязательства и после его прекращения стороны обязаны действовать добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга, взаимно оказывая необходимое содействие для достижения
получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи; возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; иных, не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок. В соответствии со статьей 718 Гражданского кодекса заказчикобязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором подряда, оказывать подрядчику содействие в выполнении работы. Согласно статье 719 Гражданского кодекса подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредставление технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328 Гражданского кодекса), а также, если иное не предусмотрено договором
на себя обязательства по разработке мероприятий, направленных на ликвидацию несанкционированной свалки на земельных участках в Ворошиловском районе г. Ростова-на-Дону, территории вдоль балки Темерник, в районе СНТ «Союз», «Агропром», «Луч» (разработка проекта рекультивации несанкционированной свалки на земельных участках в Ворошиловском районе г. Ростова-на-Дону, территории вдоль балки Темерник, в районе СНТ «Союз», «Агропром», «Луч»). В пункте 2.1 контракта стороны согласовали, что цена контракта составляет 2 288 134 рубля 08 копеек. Согласно пункту 3.4.2 контракта заказчик обязан оказывать содействие подрядчику в выполнении работ, предусмотренных пунктом 1.1 контракта, в том числе в получении исходных данных, необходимость которых возникла в ходе проектирования. Подрядчик обязался выполнить работы, предусмотренные контрактом, с момента заключения контракта и не позднее 06.12.2018 (приложение № 3 «График выполнения работ»). Пунктом 7.4 контракта предусмотрено, что пени начисляются за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливаются в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат. В соответствии с пунктом 1 статьи 759 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан передать подрядчику задание на проектирование, а также иные исходные данные, необходимые для составления технической документации. Задание на выполнение проектных работ может быть по поручению заказчика подготовлено подрядчиком. В этом случае задание становится обязательным для сторон с момента его утверждения заказчиком. Заказчик обязан оказывать содействие подрядчику в выполнении проектных и изыскательских работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре (статья 762 Гражданского кодекса Российской Федерации). Таким образом, заказчик обязан оказывать подрядчику содействие в выполнении работ по контракту, а также предоставлять исходные данные на условиях, установленных контрактом. По условиям технического задания исполнитель обязан выполнить проект согласно техническим условиям, выданным заказчиком. Топосъемку предоставляет заказчик. Из материалов дела усматривается, что письмом от 07.04.2016 № 30 исполнитель запросил у заказчика исходные
администрации в суд с иском. В силу пункта 1 статьи 759 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан передать подрядчику задание на проектирование, а также иные исходные данные, необходимые для составления технической документации. Задание на выполнение проектных работ может быть по поручению заказчика подготовлено подрядчиком и становится обязательным для сторон с момента его утверждения заказчиком. По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан оказывать содействие подрядчику в выполнении проектных и изыскательских работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре; участвовать вместе с подрядчиком в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления (статья 762 Гражданского кодекса Российской Федерации). В соответствии с пунктом 1 статьи 718 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором подряда, оказывать подрядчику содействие в выполнении работы. Согласно пункту 1 статьи 719 Гражданского
е. до 22.12.2013). Календарным планом производства работ предусмотрено проведение следующих этапов работ: до июля 2013 года – инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания; до августа 2013 года – обследование, оценка технического состояния, испытание конструкций здания; до сентября 2013 года – разработка проектной документации на закрепление грунтов в основании существующего здания; до ноября 2013 года – разработка проектной документации; до января 2014 года – проведение экспертизы проектно-сметной документации, разработка рабочей документации. По условиям контракта государственный заказчик обязан оказывать содействие подрядчику в выполнении работ, предусмотренных контрактом (пункт 2.2.2 контракта), в течение 7 дней с момента подписания контракта передать подрядчику исходные данные (задание на проектирование, документы на земельный участок) (пункт 2.2.4.3 контракта). Согласно пункту 2.4.1 подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с условиями контракта, заданием на проектирование и иными исходными данными и техническими условиями. В разделе 15 задания на разработку проектно-сметной документации (приложение № 1 к контракту) предусмотрены дополнительные требования к проектированию, по условиям
Мишкинская производительностью 135 тыс. куб м/сут, внеплощадочных сетей с подключением к существующий сети г. Новочеркасска с водопроводной насосной станцией третьего подъема. Согласно пункту 5.2 контракта общая продолжительность работ, указанная в пункте 5.1 контракта, учитывает время необходимое для проведения государственной экспертизы, в соответствии с пунктом 29 положения об организации и проведении государственной экспертизы, проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145. Пунктом 3.4.2 контракта установлено, что заказчик обязан оказывать содействие подрядчику в выполнении работ, предусмотренных пунктом 1.1 контракта, в том числе в получении дополнительных исходных данных, необходимость которых возникла в ходе проектирования. В соответствии с пунктом 3.4.6 контракта заказчик обязан участвовать в выборе строительной площадки и оформлении документов на отвод земельного участка, в том числе с привлечением специализированных организаций. В пункте 6.3 контракта указано, что заказчик несет ответственность за своевременную передачу подрядчику исходных документов, необходимых для производства работ, за полноту задания на проектирование,
контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату(п.2 ст.763 ГК РФ). В соответствии с ч.1 ст.759 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан передать подрядчику задание на проектирование, а также иные исходные данные необходимые для составления технической документации. Согласно ст.762 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан оказывать содействие подрядчику в выполнении проектных и изыскательских работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре; участвовать вместе с подрядчиком в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления. В соответствии с ч.2 ст.34, ч.1 ст.95 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьями 34, 95 закона.
с иным видом разрешенного использования. Кроме того, договор подряда заключен с собственником 1\2 доли вышеуказанного земельного участка. Собственник другой 1\2 доли земельного участка указанный договор не заключал и не подписывал. Кроме того, ответчик указал о невозможности выполнить кадастровые работы по договору подряда в связи с тем, что имеется наложение земельных участков истицы и земельного участка с кадастровым номером :26:216040429:235, то есть, имеет место кадастровая ошибка. Согласно п.4.3.4 договора подряда от 01.11.2017 года заказчик обязан оказывать содействие подрядчику в выполнении работ. Однако, в материалах дела отсутствуют какие-либо доказательства, что заказчик предпринял меры к устранению кадастровой ошибки и сообщил об этом подрядчику. С учетом вышеуказанных фактов судебная коллегия полагает, что предъявленный иск об исполнении обязанности по выполнению подрядчиком работ не отвечает в данном случае требованиям закона, а также общим критериям допустимости иска о понуждения должника исполнить обязанность в натуре (эффективности, адекватности, целесообразности). Негативные последствия от ненадлежащего обращения в суд, в том
