Российской Федерации, который должен соответствовать требованиям, установленным в техническом задании. Заказчик, в свою очередь, обязуется принять результат оказанных услуг и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом и приложениями к нему. В силу пункта 1.3 контракта исполнитель приступает к оказанию услуг в течение одного рабочего дня с момента заключения контракта. Дата завершения оказания услуг – 25.12.2012. В соответствии с пунктом 2.1 контракта цена услуг составляет 2 250 000 рублей. Общество «Успех-А» сопроводительным письмом направило управлению результаты выполненных работ, акт об оказании услуг и счет на их оплату. Указанное письмо получено управлением 28.12.2012. Ссылаясь на то, что выполненные обществом «Успех-А» работы сданы с нарушением срока, установленного контрактом, а также на направление 26.12.2012 в адрес общества уведомления о расторжении контракта в одностороннем порядке, управлении отказалось от оплаты оказанных услуг. Полагая, что управление неправомерно уклоняется от подписанияактавыполненныхработ и их оплаты, общество «Успех-А» обратилось в арбитражный суд с
пункта 3.2 договора, по условиям которого если заказчик не направляет исполнителю мотивированные возражения в течение семи календарных дней с момента получения акта, работы (услуги) считаются оказанными и принятыми заказчиком без возражений на основании акта, подписанного исполнителем. Таким образом, представленные истцом акты сдачи-приемки выполненных работ, за период с 30.04.2017 по 31.12.2017 обоснованно приняты судом первой инстанции в качестве надлежащего доказательства оказания услуг. Кроме того, по условиям пункта 3.3 договора в случае, если заказчик уклоняется от подписания акта выполненных работ , факт выполнения работ также подтверждается журналом обхода трасс исполнителя и/или ведомостью обслуживания газопроводов и газоиспользующего оборудования. В материалы дела истцом, как было указано ранее, представлены «Эксплуатационный журнал газопроводов» №14, «Эксплуатационный журнал пункта редуцирования газа» №36, «Эксплуатационный журнал пункта редуцирования газа (КР)» №11. Таким образом, у суда первой инстанции отсутствовали основания для отказа в удовлетворении исковых требований о взыскании задолженности и пени в заявленном размере. Решением суда первой инстанции также взысканы
составляются исполнителем и направляются заказчику по электронной почте и заказной почтовой корреспонденцией с уведомлением / (передаются нарочно подроспись) вместе со счетами на оплату, счетами-фактурами. В течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения акта выполненных работ и счетов-фактур заказчик должен подписать полученные акты и передать один экземпляр акта исполнителю. В последующие 5 (пять) банковских дней заказчик обязан произвести оплату оказанных и принятых услуг / (выполненных и принятых работ). В случае если заказчик уклоняется от подписания акта выполненных работ в срок, указанный в настоящем пункте, оказанные услуги / (выполненные работы) считаются принятыми по истечении 5 (пяти) банковских дней с момента получения заказчиком акта выполненных работ на подписание. В последующие 5 (пять) банковских дней заказчик обязан произвести оплату стоимости оказанных услуг / (выполненных работ) в размере, указанном в полученном им на подписание акте выполненных работ и счета-фактуре (пункт 4.4 договора). Истцом представлены акт №1 от 18.07.2019 на выполнение работ-услуг (л.д. 22
акты выполненных работ № 9, от 11.01.2016, № 10 от 11.01.2016, № 11 от 11.01.2016, № 12 от 11.01.2016, № 113 от 30.01.2016, № 114 от 30.01.2016, № 115 от 30.01.2016, № 116 от 30.01.2016 для подписания. Данные акты выполненных ответчик не подписал и мотивированный отказ от подписания актов в адрес истца не направил. В соответствии с условиями договоров № 24 от 27.05.2015 и № 46 от 24.08.2015 в случае, если заказчик уклоняется от подписания акта выполненных работ в течение 2 (двух) рабочих дней с момента его получения от исполнителя, не предоставляя мотивированного отказа от его подписания, акт считается утвержденным, работы выполненными и принятыми. Довод ответчика о том, что услуги, указанные в данных актах, не оказывались является несостоятельным, поскольку ответчик ООО "МУП Первомайского района" в нарушение норм статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее- АПК РФ) не представил суду доказательств данного обстоятельства. Кроме того, в период действия договоров
узла учета тепловой энергии и узла учета горячего водоснабжения по 1 000 руб. в месяц, для узла учета холодного водоснабжения 500 руб. в месяц. Общая ежемесячная стоимость работ по каждому объекту определяется по количеству и типу узлов учета в соответствии с Приложением № 1 к договору. В соответствии с пунктами 5.2. и 5.3 договора заказчик перечисляет исполнителю денежные средства ежемесячно на основании акта выполненных работ и счета. В том случае, если заказчик уклоняется от подписания акта выполненных работ в течение двух рабочих дней с момента его получения от исполнителя, не предоставляя мотивированного отказа от его подписания, акт считается утвержденным, работы выполненными и принятыми и у заказчика возникает обязанность оплаты за выполненные работы. В пункте 8.1. указано, что договор действует с 01.06.2015 до момента, пока одна из сторон за 30 дней не оповестит в письменном виде другую сторону о его расторжении. 29.01.2016 стороны подписали соглашение о расторжении договора от 01.06.2015
ДД.ММ.ГГГГ, стоимость услуг <иные данные> рублей), ДД.ММ.ГГГГ (по ДД.ММ.ГГГГ, стоимость услуг <иные данные> рубль), ДД.ММ.ГГГГ (по ДД.ММ.ГГГГ, стоимость услуг <иные данные> рублей), согласно которых истец приняла обязательство по заданию ответчика оказать услуги, характеристика и объем которых, указываются в техническом задании, а ответчик обязался принять и оплатить оказанные услуги. Услуги были оказаны истцом ответчику в срок и качественно. Претензий со стороны ответчика не предъявлялось. Однако, оплата за оказанные услуги ответчиком не произведена, заказчик уклоняется от подписания акта выполненных работ . Истец просила взыскать с ответчика: - задолженность по договору от ДД.ММ.ГГГГ в размере <иные данные> рублей; по договору от ДД.ММ.ГГГГ - <иные данные> рублей; по договору от ДД.ММ.ГГГГ – <иные данные> рублей; по договору от ДД.ММ.ГГГГ – <иные данные> рублей; по договору от ДД.ММ.ГГГГ – <иные данные> рублей; по договору от ДД.ММ.ГГГГ – <иные данные> рублей; по договору от ДД.ММ.ГГГГ – <иные данные> рублей; по договору от ДД.ММ.ГГГГ – <иные
а оплата вносится в следующем порядке: 5 000 рублей в момент подписания сторонами договора за подготовку проекта; предоплата при заключении договора составляет 540 050 рублей; оплата при завозе материала на участок составляет 540 050 рублей; оплата после поднятия дома под крышу – 540 050 рублей; окончательный расчет при завершении работ – 540 050 рублей производится на объекте после подписания акта выполненных работ. Работы по монтажу дома с баней строительством окончены, однако заказчик уклоняется от подписания акта выполненных работ и окончательного расчета в сумме 315 200 рублей. Представителем ответчика ФИО4 исполнителю оплачены: ДД.ММ.ГГГГ – 5 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 430 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 600 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 585 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 225 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ истцом в адрес ответчика и ее представителя были направлены претензии, которые оставлены без удовлетворения. На основании изложенного просил взыскать с ответчика задолженность по договору в размере 315 200 рублей, а
впоследствии он был перенесен на основной домен. В настоящее время, работа над сайтом завершена. <дата> он направил письмо заказчику о готовности сайта, и требование о принятии выполненных работ, а так же оставшейся суммы оплаты. Согласно, пункту 2.2.5 договора заказчик обязан осуществить приемку выполненных работ в течение 3 дней с момента окончания работ исполнителем (даже в случае досрочного окончания работ), о чем исполнитель уведомляет заказчика посредством электронного письма или телефонного звонка. Однако заказчик уклоняется от подписания акта выполненных работ . Согласно п. 4.2 договора заказчик несет ответственность за нарушение установленных настоящим договором сроков оплаты услуг, оказываемых исполнителем. В случае просрочки оплаты оказываемых услуг заказчиком, срок начала предоставления услуг отодвигается на количество дней, соразмерно допущенной просрочки платежа. При этом за каждый день просрочки заказчик оплачивает исполнителю неустойку в размере 0,1% от суммы задолженности. Оплата неустойки не освобождает заказчика от исполнения обязательства по оплате договора. На основании изложенного просил взыскать с ФИО5
