Заказчик вправе уменьшить на сумму неустойки - гражданское законодательство и судебные прецеденты

с даты начала выполнения работ (в течение 1 дня после поступления аванса). К указанному сроку Подрядчик обязан завершить выполнение всех работ в соответствии с условиями Договора (согласно п.7.2 Договора) В соответствии с п. 12.1 Договора при нарушении Подрядчиком срока выполнения работ, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от общей цены работ, определенных сметой, за каждый календарный день, начиная с нарушения обязательств по Договору до момента устранения нарушений. При этом заказчик вправе уменьшить на сумму неустойки сумму, причитающуюся к оплате Подрядчику. Согласно п.12.6 Договора в случае нарушения условий Договора Заказчик вправе отказаться от выполнения работ. Подрядчик обязан в течение 14 календарных дней вернуть заказчику оплаченные по Договору денежные средства. Пунктом 14.3 Договора предусмотрено, что спорные вопросы, возникшие в ходе исполнения Договора, разрешаются путем переговоров, а при недостижении сторонами согласия – в Арбитражном суде Нижегородской области с соблюдением досудебного (претензионного) порядка разрешения споров. Срок рассмотрения претензии – 10 дней

за собой дополнительные расходы Заказчика (приобретение дополнительного материала, аренда спец. техники, оплата использованных энергоресурсов, оплата труда и т.п.), то Заказчик вправе уменьшить сумму подлежащую уплате за выполненные работы, на стоимость этих дополнительных расходов. Ответчик ссылался на вышеуказанные акты выявления недостатков. Представитель истца, указал на то, что после 20.09.2018 истец устранял недостатки. Допрошенный в качестве свидетеля ФИО1, производитель работ, бывший работник ответчика, но допрошенный со стороны истца, по ходатайству истца, показал, что недостатки в ходе работ имелись и они оперативно устранялись работниками истца. Таким образом, недостатки работ были, ответчик обоснованно, при наличии недостатков (пункт 4.3. договоров) не подписывал акты принятых работ. Акты принятых работ подписаны 26.12.2018 в том числе и истцом, что указывает на согласование истцом срока окончания работ. Таким образом, нарушение сроков выполнения работ имело место, ответчик обоснованно начислил заявленную неустойку по обоим договорам за нарушение сроков выполнения работ в размере 298 500 рублей и 108 000 рублей. Возражения ответчика

образом, с 15.03.2016 основания для удержания оборудования и материалов у Подрядчика отсутствуют. Информация о местонахождении данного оборудования и материалов, их сохранности, техническом состоянии и пригодности для использования по назначению, у Заказчика отсутствует. Таким образом, в силу пункта 1 статьи 713 ГК РФ с Подрядчика в пользу Заказчика подлежит взысканию стоимость оборудования и материалов в размере 43602.71 руб. (с учетом НДС). Пунктом 9.7 договора подряда предусмотрено, что заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить подлежащую оплате сумму денежных средств на размер требования в сумме неустойки , начисленной в соответствии с пунктом 9.3 договора, путем одностороннего заявления о зачете. В соответствии с пунктом 1 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Согласно пункту 4 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422 ГК РФ). В соответствии со

(пункт 4.1 настоящего договора) за каждый день просрочки, при этом Заказчик вправе в одностороннем порядке зачесть размер пени в счет оплаты по данному договору (уменьшить договорную сумму), сумма пени договорная и не подлежит снижению в порядке статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации. Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. В силу пункта 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации, исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором. В соответствии с пунктом 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. На основании вышеизложенного,

с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления от Заказчика. В случае, если для выполнения действий, предусмотренных пунктом 9.5 Договора, необходим более длительный срок, этот срок должен быть письменно согласован Сторонами. При нарушении Подрядчиком срока выполнения Работ «Заказчик» вправе взыскать с «Подрядчика» неустойку в размере 0,05 % от общей цены работ по этапу в соответствии с Приложением 4, за каждый календарный день с момента нарушения обязательств по договору до момента устранения нарушений. При этом Заказчик вправе уменьшить на сумму неустойки сумму, причитающуюся к оплате Подрядчику. Общий размер неустойки не может превышать 5% общей стоимости Работ по настоящему договору. Заказчик несет ответственность за нарушение сроков платежей по Договору. При нарушении заказчиком сроков платежей Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,05 % от общей цены работ по этапу в соответствии с Приложением 4 за каждый календарный день с момента нарушения обязательств по договору до момента устранения нарушений, но не более 5% общей