территории Российской Федерации ремонтно-реставрационных, консервационных и восстановительных работ, выполняемых при реставрации памятников истории и культуры, охраняемых государством, культовых зданий и сооружений, находящихся в пользовании религиозных организаций (за исключением археологических и земляных работ в зоне расположения памятников истории и культуры или культовых зданий и сооружений; строительных работ по воссозданию полностью утраченных памятников истории и культуры или культовых зданий и сооружений; работ по производству реставрационных, консервационных конструкций и материалов; деятельности по контролю за качеством проводимых работ). Реализация работ (услуг), указанных в подпункте 15 пункта 2 статьи 149 НК РФ, не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) при представлении в налоговые органы названных абзацах 3 и 4 подпункта 15 пункта 2 статьи 149 НК РФ документов, то есть такие операции не являются объектом обложения НДС . Как правильно отметил суд первой инстанции, налогоплательщик, осуществляющий операции по реализации товаров (работ, услуг), предусмотренных подпунктом 15 пункта 2 статьи 149 НК РФ, не вправе в соответствии
не содержит условий относительно работ по разработке ЗD-модели площадки ППСН "Ярега" и их стоимости. Согласно п. 2.1 договора Подрядчик обязан выполнить комплексные инженерные изыскания, разработку, согласование и утверждение градостроительного плана земельного участка и / или проекта планировки, межевания территории, археологическое обследование с получением заключения историко-культурной экспертизы, по объектам ТПП "Лукойл-Ухтанефтегаз", НШПП "Яреганефть" общество с ограниченной ответственностью "Лукойл-Коми" в соответствии с условиями Договора, Техническим заданием на производство инженерных изысканий, Заданием на разработку, согласование и утверждение градостроительного плана земельного участка и/или проекта планировки территории и Заданием на разработку межевого плана, а заказчик обязуется принять и оплатить работы, в порядке и на условиях определенных договором. Общая стоимость работ по договору составляет с учетом НДС не более 390 000 000 руб. Договорная цена является фиксированной и изменению не подлежит (пункт 3.1. договора). Дополнительным соглашением № 10/6726 к договору на выполнение проектно-изыскательских работ N 18П0533/19001 от 24.12.2018 установлен срок выполнения работ: начало 20.06.2019, окончание 15.07.2020
дней. Таким образом, срок окончания по всем этапам стадии «Инженерные изыскания», этапу «Археологические изыскания», этапу «Обследование территории на предмет выявления ВОП» остался прежним; а срок окончания работ по стадиям «Проектная документация» увеличился до 06.10.2018, «Государственная экспертиза» – до 06.12.2018, «Рабочая документация» – до 11.01.2019 (на основании статьи 193 ГК РФ). Фактически работы по этапу « Археологические изыскания» стоимостью 297893,93 руб. (с НДС) сданы 24.04.2018; просрочка с учетом положений статьи 193 ГК РФ за период с 13.03.2018 по 24.04.2018 составляет 43 дня. Работы по этапу «Обследование территории на предмет выявления ВОП» стоимостью 440237,66 руб. (с НДС ) также сданы 24.04.2018; просрочка за период с 17.03.2018 по 24.04.2018 составляет 39 дней. Работы по остальным этапам стадии «Инженерные изыскания» стоимостью 3318705,56 руб. (с НДС) сданы 23.07.2018; просрочка за период с 17.03.2018 по 23.07.2018 составляет 129 дней. Работы по стадии «Проектная документация» стоимостью 14653654,48 руб. (с НДС) сданы 21.11.2018; просрочка с учетом положений статьи
внесении изменения в приказ департамента финансово-бюджетного надзора Краснодарского края от 14.05.2021 №50 «О назначении плановой выездной проверки государственного бюджетного учреждения культуры Краснодарского края «Краснодарский государственный историко- археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына» срок проведения контрольного мероприятия был продлен на 10 рабочих дней. Департаментом было установлено, что в представленной к проверке аукционной документации на выполнение работ по капитальному ремонту системы автоматического газового пожаротушения в здании музея по адресу: <...> лит. А, сводным сметным расчетом к ней, условиями заключенных сторонами контракта, локально-сметным расчетом и актом о приемке выполненных работ к нему, подтверждается факт оплаты работ с применением повышающего договорного коэффициента, который документацией о закупке не предусматривался. В локальной смете №02-01 расчет стоимости работ сформирован с применением индексов пересчета в текущие цены с учетом затрат на уплату НДС в размере 20 процентов. Применение иных индексов (норм, коэффициентов) локальной сметой №02-01 не предусмотрено. Следовательно, начальная (максимальная) цена по указанной закупке рассчитана с учетом НДС. Контролирующим
к этому договору оформлен протокол согласования о договорной цене, в котором цена работ определена в общей сумме 16 500 000 руб., без НДС. В связи с этим казначейство пришло к выводу о том, что учреждение не имело права производить оплату ООО «ДСК» НДС, предъявленному в выставленном им счете-фактуре, поскольку комплекс спасательных археологических полевых работ по сохранению объектов археологического наследия на территории строительства «Комплекс обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Волжское море» для обслуживания туристических судов в устье реки Шоша Этапы 1-3», выполненный иным привлеченным лицом – ООО «ИТЦ Специальных работ», освобожден от уплаты НДС . Вместе с тем в силу пункта 1 статьи 30 НК РФ полномочия по контролю за соблюдением законодательства о налогах и сборах, за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) в бюджетную систему Российской Федерации налогов, сборов, страховых взносов, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) в бюджетную систему
неотъемлемой частью проектной документации, расходы на выполнение которой, в силу пункта 8 Методических указаний учитываются для расчета размера платы за технологическое присоединение. Кроме того, по своему содержанию археологические спасательные работы являются одним из видов инженерных изысканий, расходы на проведение которых, также учитываются для расчета платы за технологическое присоединение (п.8 Методических указаний). При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что в нарушение положений статьи 23.2 Федерального закона "О газоснабжении в Российской Федерации, пункта 26(22) Основных положений, пункта 8 Методических указаний уполномоченное лицо не учло все понесенные газораспределительной организацией экономически обоснованные затраты на проведение мероприятий по прокладке газопровода. Названные нарушения привели к неверному определению административным ответчиком размера экономически обоснованной платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования в сумме 124 490,79 рублей (без НДС ) за объект и размера плановых выпадающих доходов от применения платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования на 2020 год в сумме № рублей (без НДС). С учетом
археологического наследия, их собственнику передается вырученная от продажи сумма за вычетом расходов на проведение публичных торгов, а также стоимости восстановительных работ в отношении объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия или стоимости мероприятий, необходимых для сохранения объекта археологического наследия, указанных в пункте 2 статьи 40 настоящего Федерального закона. В целях исполнения решения Курганского городского суда Курганской области от 16.10.2018 между Департаментом имущественных и земельных отношений Курганской области и ООО «Зеленая планета» 19.09.2019 заключен государственный контракт на оказание услуг по оценке здания и земельного участка, расположенных по адресу: <адрес>. Цена государственного контракта от 19.09.2019 составила 13000 руб., которые были перечислены Департаментом имущественных и земельных отношений Курганской области на счет ООО «Зеленая планета», что подтверждается платежным поручением от 08.10.2019 № 154986. Согласно отчету об оценке ООО «Зеленая планета» от 30.09.2019 № 2019/ГК№2/222 рыночная стоимость объекта оценки составляет 2842980 руб., из которых стоимость здания составила 295980 руб. (с учетом НДС
встроенным нежилым помещением под Центр подготовки паралимпийцев Сибири, расположенного по адресу: <адрес>. Объектом экспертизы является земельный участок (принадлежащий ответчику), документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на территории земельных участков, координаты которых отражены в Приложение № к настоящему Договору (Информационная карта земельных участков), отводимых под реализацию проекта по строительству многоквартирного жилого дома с подземной (двухуровневой) автопарковкой, с встроенным нежилым помещением под Центр подготовки паралимпийцев Сибири, расположенного по адресу: <адрес> (пункт 1.2. договора). В соответствии с пунктом 3.1. договора стоимость работ, выполняемых по условиям настоящего договора, определяется с учетом действующих нормативов, указывается в Приложении № (Сметный расчет) к договору и составляет 500 000 руб., НДС не облагается (Исполнитель освобожден от уплаты НДС на основании п.п. 2,3 ст. 346.11 НК РФ). Цена включает в себя стоимость работ, стоимость расходных материалов, иные расходы,
