РЭС и ООО «Отдых 2010» на опоре ВЛ-10кВ № 5-36/15, № 5-18/9 Ф.5 ПС «Михайловка», были установлены интеллектуальные приборы учета электроэнергии Рим 384.01/2 №009745,009744; Рим 384.01/2 №015005,015004 класс точности 0,5S, соответствует требованиям ГОСТ Р 52320-2005, ГОСТ Р 52323-2005, ГОСТ Р 52425-2005, ТУ 4228-061-11821941-2013, имеющий действующую поверку и клеймо органов государственного метрологического контроля и признан годным к эксплуатации. Прибор учета сертифицирован и включен в единый реестр средств измерения. Необходимость установки указанного прибора учета обусловлена Концепцией «Цифровая трансформация 2030» ПАО «Россети» и условиями п.144 Основных положений. При приемке поста учета Потребитель присутствовал и подписал Акт приема поста учета электрической энергии №117 от 09.12.2019. 28.01.2020 ПАО «Саратовэнерго» в адрес ПАО «Россети Волга» было направлено уведомление № 3000/0429 о необходимости введения ограничения потребления электрической энергии с 12.02.2020. 13.02.2020 ПАО «Россети Волги» было введено полное ограничение режима потребления электрической энергии ООО «Отдых 2010». Таким образом, суд апелляционной инстанции соглашается с выводами суда первой инстанции
лица вправе в порядке статьи 452 Гражданского кодекса Российской Федерации требовать изменения его условий. При этом, поведение ООО «Горэлектро» в обстоятельствах, которыми ответчик обуславливает возражения против удовлетворения иска, о взыскании неустойки после 10.10.2019, не свидетельствует в пользу его правовой позиции ввиду следующего. Действительно, письмом от 06.12.2019 исх. МР1-СМ/Р2-34/4072, ПАО «Россети Центр» предложило ООО «Горэлектро» принять участие и согласовать удобное для ответчика время для допуска в коммерческую эксплуатацию приборов учета, установленных в рамках государственной концепции «Цифровая трансформация 2030», в том числе прибора учета SMT10К зав. номер 201918007000087, смонтированного 14.10.2019 на границе балансовой принадлежности: оп. 10 (ТП-804, ТП-867, ТП-934) ВЛ 6кВ №608 ПС 35/6 Водозабор, однако письмом от 19.12.2019 исх. 1102 ответчик заявил возражения относительно применения данных приборов в коммерческих расчетах, указав, в частности, по ПС Водозабор Л-608 на необходимость переоформления документов о технологическом присоединении (т.1 л.д. 61-62). Апелляционный суд полагает, что указанная переписка сторон не может рассматриваться в качестве обстоятельства,
работ с просьбой ускорить указанную приемку и произвести оплату фактически выполненных работ. 08.10.2018 письмом исх. № ЭС/00-1013 подрядчик повторно указал заказчику на необходимость принятия фактически выполненных работ по 23-м объектам подготовленных на основании первоначального технического задания к договору, полезность для заказчика новых, представленных подрядчиком материалов для формирования нового технического задания, отвечающего требованиям системного оператора. Письмом от 18.02.2019 исх. № 1.1./232/2557-исх заказчик сообщил подрядчику о необходимости приостановки работ по договору до одобрения советом директоров концепции «Цифровая трансформация 2030». Письмом от 20.02.2019 исх. № ЭС/00-155 подрядчик сообщил о согласии на дальнейшую работу при условии оплаты ранее выполненных работ по договору. Задание на проектирование, поступившее от заказчика на согласование системному оператору 17.08.2018, после устранения всех замечаний, неоднократно выдававшихся оператором, согласовано системным оператором письмом от 22.03.2019 № P39-62-I-19-878. Уведомлением исх. 07.02.2020 заказчик отказался от исполнения договора со ссылкой на пункт 13.5 договора предусматривающего право одностороннего отказа на основании статьи 717 Гражданского кодекса Российской
работ (том 1 л.д. 134-135). 08 октября 2018 года письмом исх. № ЭС/00-1013 подрядчик повторно указал заказчику на необходимость принятия фактически выполненных работ по 23-м объектам подготовленных на основании первоначального технического задания к договору, полезность для заказчика новых, представленных подрядчиком материалов для формирования нового технического задания, отвечающего требованиям системного оператора (том 1 л.д. 135). Письмом от 18.02.2019 исх. № 1.1./232/2557-исх заказчик сообщил подрядчику о необходимости приостановки работ по договору до одобрения советом директоров концепции «Цифровая трансформация 2030» (том 2 л.д. 129). Письмом от 20.02.2019 исх. № ЭС/00-155 подрядчик сообщил о согласии на дальнейшую работу при условии оплаты ранее выполненных работ по договору. Задание на проектирование поступившее от заказчика на согласование системному оператору 17.08.2018, после устранения всех замечаний, неоднократно выдававшихся оператором согласовано системным оператором письмом от 22.03.2019 № P39-62-I-19- 878. После 22.03.2019 новый договор подряда либо дополнительное соглашение к существующему на выполнение работ по измененному заданию на проектированию не заключались.
ООО «Отдых 2010», а именно на опоре ВЛ-10кВ № 5-36/15, № 5-18/9 Ф.5 ПС «Михайловка», были установлены интеллектуальные приборы учета электроэнергии Рим 384.01/2 №009745,009744; Рим 384.01/2 №015005,015004 класс точности 0,5S, соответствует требованиям ГОСТ Р 52320-2005, ГОСТ Р 52323-2005, ГОСТ Р 52425-2005, ТУ 4228-061-11821941-2013, имеющий действующую поверку и клеймо органов государственного метрологического контроля и признан годным к эксплуатации. Прибор учета сертифицирован и включен в единый реестр средств измерения. Необходимость установки указанного прибора учета обусловлена Концепцией «Цифровая трансформация 2030» ПАО «Россети», разработанной во исполнение Указов Президента РФ Путина В.В. № 203 от 09.05.2017г., №204 от 07.05.2018г., а также распоряжения Правительства РФ №1632р от 28.07.2017г., утверждающего программу «Цифровая экономика Российской Федерации», дополнительно необходимость установки рассматриваемых приборов учета на границе балансовой принадлежности продиктована условиями п.144 Основных положений №442. При приемке поста учета потребитель присутствовал и подписал акт приема передачи электрической энергии. Объем потребленной электрической энергии подтверждается актом снятия показаний за декабрь 2019г., подписанным
2881 кВтч. В зоне ответственности ПАО «Кубаньэнерго» проводятся работы по установке интеллектуальных приборов учета электроэнергии для осуществления дистанционного сбора и передачи данных показаний приборов учета. Данные работы производятся в рамках реализации требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в РФ» и направлены на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов, а также в целях исполнения концепции «Цифровой трансформации 2030», разработанной во исполнение Указа Президента РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О стратегии развития информационного общества в РФ на 2017-2030 годы». Прибор учета электрической энергии не нуждается в проведении дополнительной поверки перед установкой и вводом в эксплуатацию, первичную поверку прибор учета РИМ 489.18, заводской № прошел на заводе-изготовителе, о чем имеется соответствующая отметка в его техническом паспорте, в связи с чем ПАО «Кубаньэнерго» и не должно иметь свидетельство аккредитации. С заявлением об установке старого
связи с чем бездействие прокуратуры г. Москвы при рассмотрении его обращения от ДД.ММ.ГГГГ (получено ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ), а равно по непринятию мер реагирования по указанным в обращении фактам, не находят своего подтверждения. Суд также не может согласиться с доводами административного истца о получении его обращения от ДД.ММ.ГГГГ, направленного на электронный адрес Таганской межрайонной прокуратуры - «<данные изъяты>», административным ответчиком Таганской межрайонной прокуратурой г. Москвы, поскольку согласно Приказу Генпрокуратуры России от ДД.ММ.ГГГГ №«Об утверждении Концепции цифровой трансформации органов и организаций прокуратуры до 2025 года» для использования возможностей интерактивного общения при организации рассмотрения поступающих обращений граждан на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации создана интернет-приемная https://genproc.gov.ru, ссылка на который имеется на сайтах субъектовых и иных прокуратуры, сведений о направлении обращения по данному адресу истцом не представлено, кроме того, административным истцом не представлено уведомление о получении его обращения районной прокуратурой. Вместе с тем, суд полагает доказанным факт получения Таганской межрайонной прокуратурой обращения
Российской Федерации как единой централизованной системы с подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному прокурору следует, что Генеральный прокурор Российской Федерации обладает исключительной ролью в системе и организации органов прокуратуры Российской Федерации. Из преамбулы приказа от 22 июля 2019 г. №508 следует, что он издан Генеральным прокурором Российской Федерации на основании статьи 17 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" в целях реализации поручения Президента Российской Федерации от 4 сентября 2017 г. № Пр-1761 и Концепции цифровой трансформации органов и организаций прокуратуры Российской Федерации до 2025 г., утвержденной приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 14 сентября 2017 г. №627. Пунктом 1 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 22 июля 2019 г. №508 Генеральная прокуратура Российской Федерации (за исключением управлений Генеральной прокуратуры Российской Федерации в федеральных округах, дислоцированных вне г.Москвы) обязана провести начиная с 5 августа 2019 г. опытную эксплуатацию новой версии АИК «Надзор-WEB». Этим же приказом утвержден временный регламент использования АИК
перерасчет размера платы за коммунальную услуги направить потребителю в сроки, установленные для оплаты коммунальных услуг за расчетный период, в котором исполнителем была проведена проверка, требование о внесении доначисленной платы за предоставленные потребителю коммунальные услуги либо уведомление о размере платы за коммунальные услуги. излишне начисленной потребителю. Материалами дела подтверждается и не оспаривается сторонами, что ДД.ММ.ГГГГ в рамках реализации энергосервисного контракта, направленного на энергосбережение и повышение энергоэффективности использования энергетических ресурсов, а также в целях выполнения концепции «Цифровой трансформации 2030» у потребителя проведена замена прибора учета по договору энергоснабжения №. В результате которой, установлены расхождения между показаниями проверяемого прибора учета и объема электроэнергии, предоставляемого потребителем. При этом, причиной расхождения предоставляемых показаний потребителем и фактическими показаниями проверяемого прибора учета явилось нарушение потребителем эксплуатации расчетного прибора учета при снятии показаний потребляемого объема коммунального ресурса. В частности, непредоставление сведений о показаниях прибора учета электрической энергии. Расчет суммы задолженности потребителя основан на фактически принятом абонентом количестве
- ПАО "Кубаньэнерго"), акт съема (контрольного съема) показаний расчетных электрических счетчиков потребителей (юридических лиц) от 23.08.2019 передан гарантирующему поставщику, и отображенные в нем показания прибора учета электроэнергии стали основанием для дальнейших расчетов за электроэнергию между истцом и ответчиком. 19.11.2019 представителями сетевой компании ПАО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети была осуществлена замена прибора учета электроэнергии в рамках реализации энергосервисного контракта, направленного на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов, а также в целях исполнения концепции "Цифровой трансформации 2030", разработанной во исполнение Указа Президента РФ Путина В.В. от 09.05.2017 № 203 "О стратегии развития информационного общества в РФ на 2107-2030 гг." и поручений по созданию "Цифровой сети", выданных Президентом РФ В.В. Путиным в послании Федеральному Собранию, на территории Сочинского района электрических сетей филиала ПаО "Кубаньэнерго" Сочинские электрические сети на прибор учета РИМ 489.14, заводской №, с коэффициентом трансформации 1. По результатам замены составлен акт от ДД.ММ.ГГГГ № допуска (замены, проверки) расчетных
