В соответствии с п. 3.1 договора стоимость работ по договору определяется из суммарной стоимости работ по районам, указанным в п. 1.1 договора. Общая стоимость работ по договору составляет 31 234 100 руб. с НДС. Согласно п. 5.1 договора в редакции дополнительного соглашения от 30.11.2012 г. № 2 подрядчик приступает к выполнению работ с момента подписания договора и завершает выполнение работ в срок до 03.04.2013 г. Срок выполнения работ по каждому району: начало выполнения работ с момента подписания договора , окончание выполнения работ - 03.04.2013 г. Пунктом 6.8 договора предусмотрено, что при нарушении сроков выполнения работ подрядчик выплачивает заказчику штрафную неустойку в размере 0,3% от стоимости договора за каждый день просрочки выполнения обязательств до полного (надлежащего) исполнения обязательств. Подрядчик по состоянию на 28.06.2013 г. работы в полном объеме не выполнил, в ходе проверки передаваемых результатов работ были выявлены многочисленные недостатки. В связи с нарушением срока выполнения работ заказчик направил в
работ и уплатить обусловленную договором цену (пункт 1); стоимость работ составила 960 000 рублей (пункт 2.1); пунктом 2.2 договора определено, что оплата по договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет подрядчика, либо внесением денежных средств по приходному кассовому ордеру в размере 960 000 рублей в течение трех дней после получения уведомления от подрядчика о готовности изделия к монтажу; разделом 4 договора предусмотрены сроки выполнения работ: начало выполнения работ с момента подписания договора , окончание выполнения работ – в течение 45 рабочих дней. В подтверждение выполнения работ по договору подряда от 02.09.2021 ООО «Арт-Сталь» представлены акт № 109 от 02.10.2021 на выполнение работ-услуг, акт сверки от 05.10.2021, подписанные обеими сторонами без замечаний по качеству, объемам и срокам выполнения работ. В подтверждение фактического осуществления деятельности по производству строительных металлических конструкций, изделий и их частей кредитор представил копии счетов на оплату № 7192 от 21.04.2021, №
примыкания для подъезда от планируемого рудника и промышленной площадки к автомобильной дороге III категории «г. Кировград - п. Карпушиха - п. Левиха» (далее - объект) в соответствии с проектной документацией, техническим заданием (приложение №1) и локальным ресурсным сметным расчетом №1.1-18 (приложение № 2), являющимися неотъемлемой частью договора. Цена договора составляет 13 034 415 руб., в том числе НДС 18% 1 988 300,59 руб. (пункт 2.1. договора). Пунктом 3.1 договора предусмотрено, что начало выполнения работ - с момента подписания договора , при наличии всех разрешительных документов, предоставляемых заказчиком, окончание выполнения работ через 2 (два) календарных месяца с начала выполнения работ. В соответствии с пунктом 3.2. договора сроки выполнения отдельных видов работ определяются календарным графиком производства работ (Приложение № 3 к договору). В случае задержки оформления разрешительных документов со стороны заказчика стороны путем переговоров вносят изменения в календарный график производства работ. Между сторонами подписано Дополнительное соглашение от 18.05.2018 №1 к Договору, согласно
28.10.2020 (далее - Договор), в редакции дополнительного соглашения №1 от 16.11.2020, по условиям которого подрядчик принял на себя обязательства выполнить комплекс работ по ремонту фасада, а также все технологически неразрывно связанные сопутствующие работы на объекте: «Капитальный ремонт помещений в здании с перепланировкой приспособления под размещение гостиницы 4*. расположенном по адресу: «<...>». Цена Договора составляет 3 173 515,80 руб. (пункт 2.1 Договора с учетом дополнительного соглашения от 16.11.2020 № 1), срок выполнения: начало выполнения работ с момента подписания Договора и предоставления подрядчику строительной площадки (фронта работ),окончание работ - не позднее 31.01.2021 (пункт 3.1 Договора). Платежными поручениями от 19.11.2020 № 79 на 55 054,74 руб., от 03.11.2020 № 44 на 384 568,08 руб., от 22.12.2020 № 730 на 150 000 руб. заказчик перечислил подрядчику аванс. Поскольку работы не были выполнены в установленный срок, в претензии от 10.02.2021 № 29 заказчик уведомил подрядчика об одностороннем отказе от Договора и потребовал возврата аванса,
договор на выполнение проектных работ № 37-ПИР-11 (далее - договор), по условиям которого исполнитель обязался выполнить работы по корректировке проекта по объекту: «Детсад на 320 мест в микрорайоне № 4 жилого района «Центральный» в городе Нягани» в соответствии с заданием на выполнение работ по корректировке проекта, утвержденным приложением № 1 к договору. В задании на разработку проектной документации стороны договора изложили требования, предъявляемые к результату проектных работ, выполнение которых предусмотрено договором. Начало выполнения работ – с момента подписания договора , срок выполнения работ – три месяца (пункт 1.2 договора). Стоимость работ по корректировке проекта составляет 3 782 870 руб. (пункт 1 дополнительного соглашения от 06.06.2012 к договору). Согласно пункту 2.4 договора оплата за выполненные исполнителем работы осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя в следующем порядке: предоплата в размере 30% от общей стоимости работ по договору в течение 10 календарных дней с момента подписания сторонами договора; 60% от
(субподрядчик) заключен договор субподряда №-р, по условиям которого ООО «<данные изъяты>» (субподрядчик) обязуется по заданию Генподрядчика выполнить работы по устройству внутренних сетей водопровода, канализации, отопления по объекту: «<адрес> (<адрес>), реконструкция учреждения» в соответствии с условиями настоящего договора, технической документацией и локально-сметным расчетом, а Генподрядчик обязуется принять результата выполненных работ и уплатить обусловленную договором цену. Срок выполнения работ с учетом дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору субподряда №-р от ДД.ММ.ГГГГ определен: начало выполнения работ – с момента подписания договора , окончание выполнения работ – ДД.ММ.ГГГГ (том 2 л.д. 97-113, 148-149). ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» (подрядчик) и ООО «<данные изъяты>» (Субподрядчик) заключен договор субподряда № по условиям которого ООО «<данные изъяты>» (Субподрядчик) обязуется по заданию ООО «<данные изъяты>» (подрядчик) выполнить работы по устройству системы вентиляции по объекту: «<адрес> (<адрес>), реконструкция учреждения» в соответствии с условиями настоящего договора, технической документацией и локально-сметным расчетом, а подрядчик обязуется принять результата выполненных работ и
с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. В соответствии со ст.310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и односторонние изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Судом установлено, что ____ между истцом и ответчиком был заключен договор об оказании услуг №№ на выполнение работ по монтажу сетей тепло-водоснабжения многоквартирного жилого дома в квартале ____ (АО ДСК). Согласно п.3.1 договора цена Договора составляет 450 000 рублей. Начало выполнения работ: с момента подписания договора ; окончание выполнения работ: ____. ____ сторонами подписан акт сдачи-приемки выполненных работ № на сумму 450 000 рублей. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг претензий не имеет. Установлено, что ответчик по Договору платеж произвел частично в размере 155 000 рублей. ____ истцом в адрес ответчика направлена претензия о наличии задолженности перед истцом и с требованием погасить возникшую задолженность. Согласно Отчету об отслеживании отправления с почтовым идентификатором № ответчик
(ООО «НВС Автоматика») обязуется собственными или привлеченными силами выполнить в соответствии с Техническим заданием в сроки, предусмотренные Договором, общестроительные работы для прокладки сетей, работы по прокладке кабельных сетей электроснабжения, электроосвещения, монтажу электротехнического оборудования, устройству системы уравнивания потенциалов, подключения потребителей и всего инженерного оборудования, радиофикации, проведению испытаний и пуско-наладочных работ и сдать работы Заказчику (ООО «КапСтрой СЗ»), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. В соответствии с п. 1.6 Договора начало выполнения работ – с момента подписания Договора , окончание выполнения работ – не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Исполняя свои обязательства по договору, Заказчик перечислил на счет Подрядчика сумму аванса в размере 384 462 руб. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ подрядчиком не были начаты следующие работы на Объекте: работы по монтажу квартирных и этажных щитов, установке конечных устройств в квартирах и светильников в МОП, дата начала работ в соответствии с приложением №2 к Договору – ДД.ММ.ГГГГ, окончание работ – ДД.ММ.ГГГГ; работы по
