дорожных знаков и других средств технического регулирования для временной организации движения по реверсивной схеме, разработанной для 2 этапа ремонта. Все работы по ремонту моста через реку ФИО1 на км 4+520 автомобильной дороги «Долматовка-Языково»-Подгорное в муниципальном районе Борский Самарской области ведутся в достаточно стесненных условиях. К характерным особенностям строительства, ремонта в стесненных условиях относятся: ограниченность фронта работ; необходимость поэтапного выполнения работ на различных участках. Продолжительность работ по ремонту моста определена с использованием справочника « Нормы продолжительности капитального ремонта жилых и общественных зданий и объектов городского благоустройства и строительства», продолжительность отдельных видов работ, определена по проектам аналогам и по нормативной продолжительности из соответствующих разделов ЕНИРов. (график производства работ (приложение № 3 к контракту); 1 этап ремонта включает в себя выполнение половинного объема работ по ремонту пролетного строения, ремонта опор и ремонта сопряжения. В графике производства работ продолжительность п. 2.1 «Ремонт пролетных строений» составляет 5 месяцев с 01 мая по 30 сентября (по
возмещения неполученных доходов. Иное противоречит требованиям разумности и добросовестности. Истец, обладая информацией о том, что до 01.07.2015 ответчик не устранил недостатки помещения, в дальнейшем был вправе сделать это сам, возложив все расхода за приведение в надлежащее состояние спорного помещения на ответчика, что им сделано не было. Спорные работы по своей сути не являются капитальными, что подтвердил и представитель истца. Между тем суд, определяя, в течение какого времени истец мог эти работы провести, применил Нормы продолжительности капитального ремонта жилых и общественных зданий и объектов городского благоустройства и строительства, и посчитал, что истец с целью уменьшения размера упущенной выгоды мог произвести ремонт спорного помещения (с 01.07.2015 до 15.08.2015) в течение 1,5 месяца (в данной части выводы не обжалуются ответчиком). Однако истец (при наличии заключенного договора с иным арендатором и бездействием ответчика) такие меры не принял, хотя ему ничего не препятствовало это сделать (отсутствие денежных средств к этому и сохранение доказательств для взыскания
средств технического регулирования для временной организации движения по реверсивной схеме, разработанной для 2 этапа ремонта. Все работы по ремонту моста через реку ФИО4 на км 4+520 автомобильной дороги «Долматовка - Языково» - Подгорное в муниципальном районе Борский Самарской области ведутся в достаточно стесненных условиях. К характерным особенностям строительства, ремонта в стесненных условиях относятся: -ограниченность фронта работ; -необходимость поэтапного выполнения работ на различных участках. Продолжительность работ по ремонту моста определена с использованием справочника « Нормы продолжительности капитального ремонта жилых и общественных зданий и объектов городского благоустройства и строительства», продолжительность отдельных видов работ, определена по проектам аналогам и по нормативной продолжительности из соответствующих разделов ЕНИРов. (График производства работ (Приложение № 3 к контракту) -1 этап ремонта включает в себя выполнение половинного объема работ по ремонту пролетного строения, ремонта опор и ремонта сопряжения. В Графике производства работ продолжительность п. 2.1 «Ремонт пролетных строений» составляет 5 месяцев с 01 мая по 30 сентября (по
1.1). Сроки выполнения работ по договору: начало выполнения работ - с момента подписания акта передачи объектов выполнения работ в порядке и в сроки, установленные пунктами 5.1.1 и 5.2.1 договора. Срок окончания выполнения работ - через 21 неделю 3 дней (150 календарных дней) с момента начала выполнения работ. Сроки выполнения отдельных видов работ, технологических этапов по объектам определяются Календарным планом выполнения работ согласно Приложению № 4 к договору. Сроки выполнения отдельных видов работ соответствуют нормам продолжительности капитального ремонта , указанным в письме Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли от 03.07.2002 № 02/5179 и установлены не позднее сроков оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, указанных в приложении к Положению о порядке привлечения в 2015 году подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, утвержденному постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 22.12.2014 № 1206. Календарный план выполнения
ремонт. Порядок производства капитального ремонта должен регулироваться детальными календарными планами, в которых предусматривается также поступление конструкций, деталей и материалов. Планы ремонта жилищного фонда должны увязываться с планами перспективного развития административных округов и города в целом, с учетом утвержденных генеральных планов городов и сельских поселений, проектов планировки, проектов застройки кварталов и пр.. Проведение ремонтных работ осуществляется на договорной основе, где стороны самостоятельно определяют сроки выполнения работ. Тем не менее, Минжилкомхозом РСФСР в 1982г. утверждены нормы продолжительности капитального ремонта жилых и общественных зданий и объектов городского благоустройства. Стоимость капитального ремонта определяется на основе сметы. При определении срока для добровольного исполнения требований исполнительного документа ФССП России рекомендует судебному приставу-исполнителю исходить из требований исполнительного документа и устанавливать разумные сроки в пределах, установленных законом. Считает требование, выданное 22.01.2019г. судебным приставом-исполнителем ФИО4 об исполнении требования исполнительного документа __ от 28.01.2016г. в срок включительно до 28.01.2019г. незаконным и необоснованным по причине того, что установлен неразумный срок исполнения
принятые технические и иные решения и выполняется в виде чертежей, схем, планов и других документов в графической форме, предусмотренных пунктов 3 Положения о ставе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87. Поясняет, что проектная документация не относится к аукционной документации, поскольку такая документация относится к сфере исполнения заключенных контрактов на осуществление строительства в соответствии с гражданским законодательством. Понятия «неисполнимые сроки», «сроки выполнения работ» и «общая нормапродолжительностикапитальногоремонта » в строительстве не являются однородными понятиям: -неисполнимые сроки – сроки, в течение которых невозможно выполнить работы; -срок выполнения работы определяется датой, к которой должно быть закончено выполнение работы или (и) датой (периодом), к которой исполнитель должен приступить к выполнению работы; -общая норма продолжительности капитального ремонта, указанная в Проекте организации работ, определена исходя из расчета выполнения указанного объема работ при определенных условиях, в том числе выполнение 10 специалистами в одну смену. Исходя из
мотивировочной части решения районный суд указал, что в соответствии с п. 2.4.2 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 года № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонта» при капитальном ремонте производится комплексное устранение неисправностей всех изношенных элементов здания, оборудования, установка приборов учета и т.д. согласно приложения №8. Районный суд указал также, что в соответствии с п. 2.4.4 названного Постановления плановые сроки начала и окончания капитального ремонта жилых зданий должны устанавливаться по нормампродолжительностикапитальногоремонта зданий. Согласно п. 10 Приказа Минкоммунхоза РСФСР от 14.04.1969 года 3149 продолжительность капитального ремонта устанавливается в месяцах, как функция от объема работ в денежном выражении. Определяя срок проведения капитального ремонта жилого дома по адресу г. Воронеж ул. *, Центральный районный суд указал, что капитальный ремонт должен быть завершен в разумный срок, с учетом времени, необходимого для утверждения бюджета на очередной 2011 финансовый год и существующий плановый период времени, необходимого для выполнения своих обязанностей
