устранения дефектов и недоделок, обнаруженных заказчиком, согласно пункту 8.8. статьи 8 договора и других обязательств, установленных в договоре) он уплачивает заказчику пеню в размере 0,01 процента от полной стоимости строительства объекта за каждые десять дней в течение одного месяца, а по истечении месяца по 0,03 процента за каждые последующие десять дней до фактического исполнения обязательства. 15.3. Указанная в пунктах 15.1. и 15.2. настоящей статьи пеня взимается за каждое нарушение в отдельности. Общая сумма пени не может превышать 5 процентов полной стоимости объекта. 15.4. Кроме предусмотренных настоящей статьей санкций за неисполнение обязательств по договору подряда сторона, нарушившая договор, возмещает другой стороне в сумме, не покрытой пеней, убытки, выразившиеся в произведенных другой стороной расходах, утрате или повреждении ее имущества, включая упущенную выгоду. Уплата пени за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны от исполнения этих обязательств в натуре.
соответствии с пунктом 5 статьи 28 Закона; г) неустойка (пеня) в размере, установленном в пункте 3 статьи 23.1 Закона, в случае нарушения продавцом установленного договором купли-продажи срока передачи потребителю предварительно оплаченного товара взыскивается за каждый день просрочки со дня, когда по указанному договору передача товара потребителю должна была быть осуществлена, до дня передачи товара потребителю или до дня удовлетворения требования потребителя о возврате ему предварительно уплаченной им суммы. При этом сумма неустойки ( пени) не может превышать сумму предварительной оплаты товара. 33. В случае предъявления гражданином требования о признании сделки недействительной применяются положения Гражданского кодекса Российской Федерации. Удовлетворяя требования о признании недействительными условий заключенного с потребителем договора следует иметь в виду, что в этом случае применяются последствия, предусмотренные пунктом 2 статьи 167 ГК РФ. 34. Размер подлежащей взысканию неустойки (пени) в случаях, указанных в статье 23, пункте 5 статьи 28, статьях 30 и 31 Закона о защите прав потребителей, а
статьи. (в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи. (в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) Сумма взысканной потребителем неустойки ( пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги). Размер неустойки (пени) определяется, исходя из цены выполнения работы (оказания услуги), а если указанная цена не определена, исходя из общей цены заказа, существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного
передачи предварительно оплаченного товара. 3. В случае нарушения установленного договором купли-продажи срока передачи предварительно оплаченного товара потребителю продавец уплачивает ему за каждый день просрочки неустойку (пени) в размере половины процента суммы предварительной оплаты товара. Неустойка (пени) взыскивается со дня, когда по договору купли-продажи передача товара потребителю должна была быть осуществлена, до дня передачи товара потребителю или до дня удовлетворения требования потребителя о возврате ему предварительно уплаченной им суммы. Сумма взысканной потребителем неустойки ( пени) не может превышать сумму предварительной оплаты товара. 4. Требования потребителя о возврате уплаченной за товар суммы и о полном возмещении убытков подлежат удовлетворению продавцом в течение десяти дней со дня предъявления соответствующего требования. 5. Требования потребителя, установленные пунктом 2 настоящей статьи, не подлежат удовлетворению, если продавец докажет, что нарушение сроков передачи потребителю предварительно оплаченного товара произошло вследствие непреодолимой силы или по вине потребителя.
может быть установлен более короткий срок для начисления неустойки, либо ее сумма может быть ограниченна. Суд кассационной инстанции полагает подлежащим отклонению довод ответчика о том, что исковые требования удовлетворению не подлежат, поскольку неустойка уже была взыскана с ООО «УСК «Сибиряк» по гражданскому делу № 2-4965/2016 и ее размер предельно ограничен нормами пункта 5 статьи 28 Закона о защите прав потребителей, в связи со следующим. Действительно, согласно названной статье сумма взысканной потребителем неустойки ( пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги). Размер неустойки (пени) определяется, исходя из цены выполнения работы (оказания услуги), а если указанная цена не определена, исходя из общей цены заказа, существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного
количества товара, вывоз товара, поставленного сверх договорного количества, замену некачественного товара поставщик производит за свой счет в течение 60-90 дней с момента получения акта, составленного в соответствии с разделом 5 договора (п. 4.3). В соответствии с пунктом 6.2. договора в случае нарушения сроков поставки, допоставки или замены товара покупатель вправе требовать от поставщика уплаты пени в размере 0,02% стоимости товара, подлежащего поставке, за каждый день просрочки поставки или замены. В любом случае размер пени не может превышать 5 % стоимости товара, поставка или замена которого просрочена. В соответствии с пунктом 6.3. договора в случае нарушения сроков оплаты поставщик вправе требовать от покупателя уплаты пени в размере 0,02% стоимости неоплаченного товара, за каждый день просрочки оплаты. В любом случае размер пени не может превышать 5% стоимости неоплаченного товара. Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до 31.12.2013 (п. 11.1). Во исполнение обязательств по спорному договору истец поставил, а
(л.д.48-54). В соответствии с пунктом 7.3 Договора оплата за поставленный Товар осуществляется Покупателем на основании выставленного счета-фактуры в соответствии с товарной накладной в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты поставки, указанной в акте приемки Товара, путем перечисления денежных средств в российских рублях на расчетный счет Поставщика. Согласно пункту 8.2 Договора в случае просрочки в оплате Товара, Покупатель обязан уплатить неустойку в порядке, предусмотренном статьей 395 ГК РФ, при этом срок начисления такой пени не может превышать 3-х месяцев. Решением Арбитражного суда Мурманской области от 15.03.2016 с ПАО «Мурманская ТЭЦ» в пользу ЗАО «Уфаойл» взыскано 9 082 244 руб. 71 коп. основного долга и 216 846 руб. 85 коп. неустойки по состоянию на 16.11.2015 (л.д.55-59). В связи с неисполнением в полном объеме ответчиком обязательств по оплате принятого им товара, истец, в соответствии с пунктом 8.2. Договора начислил пени за общий период с 17.11.2015 по 18.12.2015, проценты за неисполнение денежного обязательства
право собственности на товар и риски случайной гибели или случайного повреждения имущества в отношении него переходят к Покупателю в момент передачи товара грузополучателю на складе грузоотправителя, определяемой датой подписания уполномоченным представителем грузополучателя товарной накладной (ТОРГ-12) (дата поставки). Согласно пункту 4.3 договора, в случае несвоевременной поставки товара Истец, как Покупатель, имеет право затребовать Ответчика, как Продавца, выплатить пени в размере 0,02% за каждый день просрочки от стоимости несвоевременного поставленного товара. При этом общая сумма пени не может превышать 10% от стоимости несвоевременно поставленного товара. В обоснование заявленных требований истец указывает, что на дату обращения истца в арбитражный суд с исковым заявлением ответчик фактически осуществил поставку 4 позиций товаров с нарушением установленного срока из 43 согласованных позиций товара. В связи с этим, на основании пункта 4.3 Договора, истец начислил ответчику неустойку в сумме 25 306 977,12 руб. с учетом 10% ограничения размера неустойки, установленного договором. Истец направил в адрес ответчика претензию от
437 085,48 рублей. Пунктом 3 технического задания (приложение №1 к договору) установлен срок выполнения работ: начало выполнения работ - не позднее 15 календарных дней с момента подписания договора, окончание выполнения работ - не позднее 130 календарных дней с даты заключения договора. Согласно пункту 4.8 договора в случае нарушения подрядчиком сроков выполнения работ, Заказчик вправе потребовать от подрядчика уплаты пени в размере 0,5 % от цены договора за каждый день просрочки, при этом сумма пени не может превышать общую стоимость работ. Как указал истец в исковом заявлении, ответчик работы не выполнил, что подтверждается отсутствием подписанных актов КС-2 и КС-3. Поскольку ответчик работы не выполнил, истец начислил неустойку в размере 437 085 руб. 48 коп. Претензией истец уведомил ответчика о наличии задолженности. Наличие задолженности по оплате неустойки, послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим иском. По общему правилу, установленному статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим
о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.Сумма взысканной потребителем неустойки ( пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).Размер неустойки (пени) определяется, исходя из цены выполнения работы (оказания услуги), а если указанная цена не определена, исходя из общей цены заказа, существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения,
каждый день просрочки (п. 9.4), Договором подряда №ДП 15/03-21 на поставку и монтаж черновых коробок - 0,1% от стоимости объема невыполненных работ, истец указывает, что в договоре с потребителем содержится условие, которое ущемляет права потребителя по сравнению с правилами, установленными законом «О защите прав потребителей» (не менее 3% за день просрочки), в связи с чем указанное условие является недействительным, потребитель вправе потребовать неустойку, указанную в Законе. При этом сумма взысканной потребителем неустойки ( пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги). Согласно расчету истца: Неустойка за нарушение сроков выполнения работ по договору № ДПМ 16/03-20 на поставку и монтаж оконных изделий от ДД.ММ.ГГГГ должна исчисляется с ДД.ММ.ГГГГ (Срок окончания выполнения всех работ) до момента расторжения договора, то есть в периоде ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (период просрочки - 41