в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств, предусмотренных государственным контрактом. Отношения по настоящему контракту прекращаются после завершения гарантийного срока (с учетом его продлений). Пункты 14.2. и 14.3. Контракта предусматривают, что настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. При расторжении контракта до завершения работ на Объекте, Подрядчик, в течение 30 (тридцати) дней с даты предъявления соответствующего требования, представляет Заказчику отчет о произведенных расходах в процессе исполнения договорных обязательств, а также освобождает строительную площадку и передает Заказчику переданную документацию, а также исполнительную документацию по выполненным объемам. Дополнительным соглашением №2 к контракту стороны изменила срок выполнения работ, согласно которому окончание выполнение работ до 15.12.2017 г. 03 декабря 2012 года между Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ярославской области (Заказчик) и Федеральным государственным унитарным предприятием «Ремонтно-строительное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации» (Подрядчик) заключен государственный контракт
обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Поставщик (исполнитель, подрядчик) освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика. В материалы дела ответчиком представлено письмо от 02.10.2019 № 159, адресованное заказчику, согласно которому, в связи с неготовностью площадок для установки навесов на объекте в 4 микрорайоне, поставщик не имеет фактической возможности своевременно исполнить обязательства по контракту № 76 (том 2 л.д. 12). Согласно содержанию представленного ответчиком в материалы дела письма № 158 от 26.09.2019, поставщик просил заказчика, в целях исполнения обязательств по контракту № 77, предоставить согласованную, подписанную заказчиком и заведующей детского
него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Поставщик (исполнитель, подрядчик) освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика. Материалами дела подтверждается факт принятия ответчиком мер для производства работ надлежащего качества и в установленные Контрактом сроки. Исходя из обстоятельств настоящего дела, доказательств, подтверждающих, что ответчик имел возможность завершить проведение работ в срок, установленный контрактом, истец в материалы дела не представил. В данном случае Заказчиком Подрядчику не было оказано своевременное содействие по разрешению возникающих у Подрядчика препятствий при выполнении работ, в связи с чем, просрочка исполнения обязательств по Контракту возникла по вине Заказчика ввиду непредставления в установленный Контрактом срок проектной документации. Заказчиком по состоянию на 27.06.2018 не передана по акту строительная площадка . Подрядчик указывает, что выполнить геодезические работы также не представлялось возможным, так как Заказчиком своевременно не была передана
исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором. Согласно ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. Подрядчикосвобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика. Свои обязательства по выполнению работ по контракту ответчик выполнил, акт приемки выполненных работ по обустройству территории Пермского планетария и видовой площадки в Мотовилихинском районе города Перми подписан сторонами 09.08.2013 г. (л.д. 24-25). Однако, по мнению истца, ответчик допустил просрочку выполнения работы по контракту по своей вине. Возражая против заявленных исковых требований, ответчик пояснил, что одной из причин невыполнения муниципального контракта в предусмотренный срок явилось отсутствие качественной проектно-сметной документации, без которой невозможно было довести объект
выполнения работ, предусмотренных графиком производства (приложение № 3), подрядчик уплачивает неустойку в размере 0,1 % от цены контракта за каждый день просрочки. Муниципальный заказчик несет ответственность за просрочку обязательства по оплате выполненных работ в виде уплаты неустойки в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Ответственность муниципального заказчика наступает только при наличии на расчетном счете муниципального заказчика денежных средств, выделенных за счет денежных средств областного или федерального бюджетов на финансирование объекта (пункт 9.5 контракта). В соответствии с пунктом 10.1 контракта стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по контракту, если они докажут, что ненадлежащее исполнение сторонами обязательств вызвано наступлением обстоятельств, т. е. чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами. В обоснование заявленных исковых требований администрация ссылалась на то, что подготовительные работы (в том числе вынос проекта в натуру, завоз строительных материалов, доставка на строительную площадку машин, механизмов и оборудования, строительство временных сооружение и
рамках договоров, а также в отношении всех прочих вопросов, необходимых для надлежащего производства работ. Соответственно, подрядчики не претендуют ни на какие дополнительные платежи, а также не освобождаются ни от каких, обязательств и/или ответственности по причине недостаточной информированности. На момент подписания договоров, а также в ходе осуществления работ по капитальному ремонту, указанных выше объектов ни подрядчиками, ни заказчиком, ни собственниками помещений многоквартирных домов, в которых осуществляется ремонтный процесс, не заявлено об увеличении либо уменьшении объема проводимых работ. Таким образом, при подписании договоров на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах заказчиком и подрядчиками выражены согласия в отношении фактических условий выполнения рассматриваемых договоров. При этом, до настоящего времени рассматриваемые договоры не расторгнуты, не признаны недействительными либо ничтожными, их положения не оспорены в судебном порядке. В соответствии с п. 4.2 договоров срок передачи площадки не более 5 (пяти) календарных дней с момента подписания договора. Срок выполнения работ по вышеуказанным
