Порядок составления проектно сметной документации - гражданское законодательство и судебные прецеденты

форме. Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, методические и нормативные документы по организации проектно-сметного дела в строительстве; организацию разработки проектно-сметной документации, порядок ее согласования и утверждения; методику и порядок составления смет, сметно-финансовых расчетов, калькуляций; порядок составления и применения сборников и каталогов единичных расценок, ценников на строительные материалы, конструкции, изделия, монтаж оборудования, сборников типовых наборов оборудования и материалов; строительные нормы и правила; основы экономики, организации производства, труда и управления; основы трудового законодательства; правила по охране окружающей среды; правила по охране труда и пожарной безопасности; правила внутреннего трудового распорядка. Требования к квалификации. Инженер по проектно-сметной работе I категории: высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности инженера по проектно-сметной работе II категории не менее 3 лет. Инженер по проектно-сметной работе II категории: высшее профессиональное (техническое) образование и стаж в должности инженера по проектно-сметной работе не менее 3 лет. Инженер по проектно-сметной работе: высшее профессиональное (техническое) образование без

эксплуатации коммуникационных тоннелей (подземных коллекторов) размещены на официальном сайте УМУП «Ульяновскводоканал», что подтверждается соответствующим скриншотом. В данных Правилах утверждены Правила прокладки коммуникаций (раздел 18), согласно которым прокладка коммуникаций в подземном коллекторе разрешается только по согласованному с УМУП «Ульяновскводоканал» проекту, выполненному специализированными организациями, имеющими соответствующую лицензию на производство данного вида работ, и согласованному в установленном порядке с соответствующими организациями (Ростехнадзор и т.д.) при наличии ранее выданных технических условий (п. 18.1). В Правилах регламентирован порядок составления проектно-сметной документации , допуск в коллектор для монтажных работ по прокладке коммуникаций разрешается только при наличии у допускаемых: согласованного с предприятием проекта в полном объеме, акта-допуска на производство работ, наряда-допуска, выданного монтажной организацией (п. 18.3). Также в Правилах отражены требования при прокладке трубопроводов (п. 18.10). Вышеуказанные требования ответчиком были нарушены, что подтверждается актом от 31.10.2019, фотоматериалом. Данные обстоятельства ответчиком не оспорены, возражений по доводам истца и УМУП «Теплоком» суду не заявлено. Претензия истца, полученная

в том числе разработка и внедрение изобретений, технологий и оборудования, создание информационных и коммерческих баз данных в различных областях науки, техники, бизнеса и предоставления информации пользователям, производство средств программного обеспечения; выполнение копировально-множительных и типографских работ, ремонт и техническое обслуживание копировально-множительной и вычислительной техники, бытовых приборов и машин; производство и реализация товаров народного потребления, легкой промышленности; производство и реализация безалкогольных напитков в установленном законом порядке; производство и реализация алкогольных напитков в установленном законом порядке; составление проектно-сметной документации ; проведение операций с недвижимостью, в том числе наем и сдача в аренду и субаренду земельных участков, помещений, строений, зданий и сооружений; производство и реализация художественно-графических и иных работ, произведений художников, скульпторов, народных умельцев; организация и проведение культурно-зрелищных и спортивных мероприятий, в том числе музыкальных шоу, гастролей творческих коллективов, проведение выступлений по различным видам спорта; организация кино- и видеопроката, продюсерская деятельность, в том числе и за рубежом; производство и реализация звукозаписей; организация

ставки Центрального банка РФ от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных исполнителем, за исключением случаев, если законодательством РФ установлен иной порядок начисления пени. За нарушение сроков исполнения обязательств по выполнению работ в установленные контрактом сроки истец начислил неустойку в общей сумме 31 942 руб. 75 коп., из которых: за нарушение срока выполнения работ по составлению проектно-сметной документации на систему вентиляции в столовой – 1 331 руб. 67 коп. за период с 17.05.2020 по 20.11.2020; за нарушение срока выполнения работ по монтажу системы вентиляции в столовой – 30 611 руб. 08 коп. за период с 26.07.2020 по 20.11.2020. Произведенный истцом расчет является ошибочным, поскольку истцом неверно определены даты начала просрочки ответчиком обязательств по составлению проектно-сметной документации и по монтажу системы вентиляции в столовой. Исходя из даты заключения контракта, пункта 5.1 контракта и положений статей 191 и 193 ГК РФ, началом периода просрочки в

– задолженности по договору № 46/12 от 05.05.2012 по составлению проектно – сметной документации на «Капитальный ремонт фельдшерско – акушерского пункта. Кузьминское ФАП», 2 026, 46 руб. – неустойки за период с 28.05.2012 по 03.12.2012. Лица, участвующие в деле, о рассмотрении дела в порядке упрощенного производства извещены надлежаще (в порядке ст. 228, ст.ст. 121-124 АПК РФ). Процессуальная обязанность по представлению письменного отзыва на иск ответчиком не исполнена (часть 1 статьи 131 АПК РФ). Из представленных в материалы дела документов следует, что 03.05.2012 между истцом (подрядчиком) и ответчиком (заказчиком), заключен договор №45/12 на выполнение работ по составлению проектно – сметной документации на «Капитальный ремонт фельдшерско – акушерского пункта. Загородный ФАП». По условиям договора истец принял на себя обязательства по составлению проектно – сметной документации на «Капитальный ремонт фельдшерско – акушерского пункта. Загородный ФАП», а ответчик принял обязательства оплатить выполненные истцом работы. Работы выполняются подрядчиком в срок до 05 мая 2012

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в государственный или муниципальный контракт включается обязательное условие о порядке осуществления заказчиком приемки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в таком контракте. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг требованиям, установленным государственным или муниципальным контрактом, заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом. Кроме того, в основание иска положены обстоятельства нарушения ответчиком сроков выполнения работ. Истец не заявлял об изменении основания иска ввиду ненадлежащего качества выполненной работы. Судом установлено, что ответчиком допущено нарушение сроков составления и утверждения проектно-сметной документации, которые в I этапе календарного плана были определены с 01.06.2008 по 31.07.2008. Проектно-сметная документация была представлена на утверждение только 25.11.2008 года и на день вынесения решения ответчик не представил доказательств принятия этих работ заказчиком в порядке, установленном