Постановление правительства списание пени - гражданское законодательство и судебные прецеденты

РФ от 18.08.2016 N 808) (см. текст в предыдущей редакции) б) Фондом социального страхования Российской Федерации - в отношении страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, уплачиваемых в Фонд социального страхования Российской Федерации. (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.05.2014 N 457) (см. текст в предыдущей редакции) 3. Форма решения о признании безнадежными к взысканию и списании недоимки по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды и задолженности по начисленным пеням и штрафам утверждается Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации по согласованию с Министерством здравоохранения Российской Федерации. (в ред. Постановления Правительства РФ от 25.03.2013 N 257) (см. текст в предыдущей редакции) 4. Решение о признании безнадежными к взысканию и списании недоимки и задолженности, а также сумм, указанных в пункте 1(1) настоящего постановления, принимается при наличии следующих документов:

реструктуризации - с "__" ____ г. по "__" ____ г. -й год реструктуризации - с "__" ____ г. по "__" ____ г. ... Итого за период реструктуризации ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Руководитель налогового органа _________ (__________________) "__" __________ ____ г. (подпись) (ф.и.о.) М.П. Приложение N 3 к Постановлению Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2009 г. N 995 Список изменяющих документов (в ред. Постановления Правительства РФ от 30.12.2011 N 1249) (см. текст в предыдущей редакции) См. данную форму в MS-Word. (форма) В _________________________________________________________________________ (наименование налогового органа) ЗАЯВЛЕНИЕ о списании реструктурированной задолженности по пеням и штрафам перед федеральным бюджетом В соответствии с пунктами 9 и 10 Постановления Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2009 г. N 995 ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ ______________________________________, ИНН │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ (полное наименование организации └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ в соответствии с учредительными документами) ___________________________________________________________________________ (адрес места нахождения организации) сообщает о полном погашении задолженности по налогам и сборам

Российской Федерацией, переоформленных в обязательства субъектов Российской Федерации, утвержденных указанным Постановлением: в пункте 2 слова "не позднее 31 декабря 2006 г." заменить словами "не позднее 31 декабря 2007 г."; в пункте 13 слова "до 1 октября 2006 г." заменить словами "до 1 ноября 2007 г.". 6. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 27.02.2009 N 178. (см. текст в предыдущей редакции) 7. В Постановлении Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2005 г. N 746 "О порядке признания безнадежными к взысканию и списания недоимки и задолженности по пеням по налогу на добавленную стоимость, числящимся за организациями системы государственного материального резерва" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 51, ст. 5534; 2006, N 10, ст. 1102): а) в наименовании после слова "пеням" дополнить словами "и штрафам"; б) в преамбуле слова "В соответствии со статьей 24.1 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2005 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 52, ст. 5277; 2005,

начисленной за период до введения моратория (с 26.10.2019 по 05.04.2020) составил 240 795 руб. 51 коп. При принятии судебных актов суды первой и апелляционной инстанций руководствовались положениями подпункта «а» пункта 3 Правил осуществления заказчиком списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2015, 2016 и 2020 годах обязательств, предусмотренных контрактом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 № 783 (далее – Правила списания), согласно которому списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней ) осуществляется заказчиком в случае, если общая сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) не превышает 5 процентов цены контракта. В судебных актах первой и апелляционной инстанций приведен расчет, согласно которому неустойка, рассчитанная в соответствии с условиями контракта и законодательством Российской Федерации с учетом моратория составляла 2,2 % цены контракта (240 795 руб. 51 коп.), а без его учета в размере заявленных требований (487

или ненадлежащим исполнением в 2015, 2016 и 2020 годах обязательств, предусмотренных контрактом, подлежат списанию в случаях и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации. При этом, исходя из содержания Федерального закона от 01.04.2020 № 98-ФЗ, вступившего в силу 01.04.2020, измененная редакция части 421 статьи 112 Закона № 44-ФЗ регламентирует правовые последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств в 2020 году. Согласно подпункту «а» пункта 3 Правил списания (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 26.04.2020 № 591) списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней ) осуществляется заказчиком, если общая сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) не превышает 5 % цены контракта. Начисленная за период с 26.10.2019 по 05.04.2020 неустойка составила 240 795 руб. 51 коп., что не превышает 5 % цены контракта. Пункт 11 Правил списания устанавливает, что списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил распространяется на принятую к учету задолженность поставщика

жалобе, суд пришел к выводу, что они не являются достаточным основанием для пересмотра судебных актов в кассационном порядке. Удовлетворяя заявленные исковые требования, суды руководствовались положениями статей 309, 310, 329, 330, 706, 763 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановления Правительства Российской Федерации от 05.03.2015 № 196 «О случаях и порядке предоставления заказчиком в 2015 году отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществления списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней )», постановления Правительства Российской Федерации от 14.03.2016 № 190 «О случаях и порядке предоставления заказчиком в 2016 году отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществления списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)». При этом суды исходили из того, что обществом в нарушение условий государственного контракта, предусматривающих выполнение им подрядных работ своими силами, привлечен субподрядчик, в связи с чем обоснованно

сумм неустоек (штрафов, пеней). Порядок списания начисленных сумм неустоек в 2015 году устанавливался постановлением Правительства РФ № 196. Пунктом 1 постановления Правительства РФ № 196 на заказчиков возложена обязанность предоставлять отсрочку уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществлять списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) в случае завершения в полном объеме в 2015 году исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) всех обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением гарантийных обязательств. В силу пункта 2 постановления Правительства РФ № 196 списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней ), указанных в пункте 1 постановления, допускается по контрактам, обязательства по которым исполнены в полном объеме, за исключением контрактов, условия которых изменены в 2015 году в соответствии с частью 1.1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ. Как установлено подпунктом а) пункта 3, пунктом 4 названного постановления, если общая сумма неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) не превышает 5 процентов цены контракта, заказчик осуществляет списание неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней), о чем уведомляет

указанных в п. 1 названного постановления, осуществляется по контрактам, обязательства по которым исполнены в полном объеме, за исключением контрактов, условия которых изменены в 2015 и (или) 2016 годах в соответствии с ч. 1.1 ст. 95 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (п. 2 постановления Правительства Российской Федерации от 14.03.2016 № 190). Пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 14.03.2016 № 190 предоставление отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней ) осуществляются заказчиком в следующем порядке: а) если общая сумма неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) не превышает 5 процентов цены контракта, заказчик осуществляет списание неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней); б) если общая сумма неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) превышает 5 процентов цены контракта, но составляет не более 20 процентов цены контракта, заказчик: предоставляет отсрочку уплаты неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) до окончания текущего финансового года; осуществляет

неустоек (штрафов, пеней). Согласно пункту 6.1 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ в 2015, 2016 году в случаях и в порядке, которые определены Правительством Российской Федерации, заказчик предоставляет отсрочку уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществляет списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней). С 01.01.2016 постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2015 № 196 утратило силу. Однако в настоящее время действует аналогичное постановление Правительства РФ от 14.03.2016 № 190 «О случаях и порядке предоставления заказчиком в 2016 году отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществления списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней )», предполагающее идентичные правила списания неустоек). В связи с чем, суд первой инстанции обоснованно руководствовался действующим в настоящее время постановлением Правительства Российской Федерации от 14.03.2016 № 190 «О случаях и порядке предоставления заказчиком в 2016 году отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществления списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)» На основании пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 14.03.2016

(штрафов, пеней) в случае завершения в полном объеме в 2016 году исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) всех обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением гарантийных обязательств. Пунктами 2 и 3 указанного постановления предусмотрены порядок и условия списания и (или) предоставления отсрочки. Согласно пункту 5 списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 3 осуществляется в порядке, установленном соответствующим финансовым органом. Согласно пункту 3 постановления Правительства № 190 предоставление отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней ) осуществляются заказчиком в следующем порядке: а) если общая сумма неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) не превышает 5 процентов цены контракта, заказчик осуществляет списание неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней); б) если общая сумма неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) превышает 5 процентов цены контракта, но составляет не более 20 процентов цены контракта, заказчик: - предоставляет отсрочку уплаты неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) до окончания текущего финансового года; - осуществляет

период времени, состоящий из 12 месяцев, следующих подряд. Срок, исчисляемый кварталами, истекает в последний день последнего месяца срока. При этом квартал считается равным трем календарным месяцам, отсчет кварталов ведется с начала календарного года. Таким образом, утверждение налогового органа, что четырехлетний срок исчисляется с 10.11.2001 года по 30.09.2005 год противоречит понятию год, определенному статьей 6.1. НК РФ. Судами установлено, что заявителем были полностью выполнены условия, дающие в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.09.1999 года № 1002, право на списание задолженности по пеням и штрафам, и отказ налогового органа в списании задолженности по пеням и штрафам ЗАО «Терминал» по федеральным налогам является незаконным. Как следует из материалов дела в 4 квартале 2001 года, 23.10.2001 года, ЗАО «Терминал» подало в налоговый орган заявление о предоставлении права на реструктуризацию задолженности по налогам, пеням и штрафам; 09.11.2001 года было подано дополнительное заявление. Налоговым органом заявления были удовлетворены и решением от 09.11.2001 года № 36/2001

поставщик оплатил 50 процентов неустойки до окончания 2016 финансового года и на основании пункта 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 14.03.2016 №190 пятьдесят процентов неуплаченной суммы неустойки подлежат списанию, поскольку арифметически верная сумма неустойки составляет 28 495 рублей 84 копейки, которая находится в пределах от 5 до 20 процентов от цены контракта, в связи с чем, у заказчика имелись правовые основания для списания неустойки в порядке, определенном пунктом 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 14.03.2016 №190. Право ответчика на списание пени возникло в 2016 году, то есть до окончания срока действия Постановления № 190, соответствующая такому праву обязанность истца как государственного заказчика не была исполнена. Аналогичные разъяснения приведены и в пункте 40 Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 28.06.2017. Доводы заявителя жалобы основаны на неправильном толковании норм действующего

пеней). В силу п. 5 постановления Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О случаях и порядке предоставления заказчиком в 2015 году отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществления списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)» и п. 5 постановления Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О случаях и порядке предоставления заказчиком в 2016 году отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществления списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)» (далее - постановления Правительства Российской Федерации) списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней ) в соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 3 данных постановлений распространяется на принятую к учету задолженность поставщика (подрядчика, исполнителя) независимо от срока ее возникновения и осуществляется путем списания с учета задолженности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по денежным обязательствам перед заказчиком, осуществляющим закупки для обеспечения федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, в порядке, установленном соответствующим финансовым органом. Приказами Министерства финансов Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №н и от

числящейся за КФХ «...» задолженности по страховым взносам. Письмом № от <дата> в удовлетворении заявления отказано со ссылкой на то, что КФХ «...» прекратило свою деятельность в связи с приобретением его главой статуса индивидуального предпринимателя и это исключает признание безнадежной к взысканию и списание недоимки по страховым взносам. Истец считает отказ УПФ незаконным и необоснованным, нарушающим ее права, поскольку согласно постановлению Правительства РФ от 17.10.2009 года № 820 «О порядке признания безнадежной к взысканию и списания недоимки по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды и задолженности по начисленным пеням и штрафам» (в ред. от 23.05.2013 года) признаются безнадежными к взысканию и списываются недоимки … в случае исключения юридического лица, фактически прекратившего свою деятельность, из Единого государственного реестра юридических лиц по решению федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц. Просила признать незаконным решение ГУ- УПФ РФ по г. Костроме и Костромскому району Костромской области об отказе в признании

лица, в соответствие с положениями федерального законодательства путем регистрации главы хозяйства в качестве индивидуального предпринимателя не предполагает прекращение обязательств, ранее возникших у этого хозяйства, в том числе, по уплате задолженности по страховым взносам, пеням и штрафам, а также не дает оснований для списания задолженности по данным платежам по подпункту «д» пункта 1 Постановления Правительства РФ от 17 октября 2009 года № 820. Поскольку основания, предусмотренные названным Постановлением Правительства РФ для признания безнадежными к взысканию и списания недоимки по страховым взносам, задолженности по пеням и штрафам, отсутствовали, суд обоснованно посчитал оспариваемое Ларионовой Т.А. решение Управления Пенсионного фонда РФ по г.Костроме и Костромскому району Костромской области соответствующим закону и принял верное решение об отказе Ларионовой Т.А. в удовлетворении заявленных требований. Вопреки доводам апелляционной жалобы суд, разрешая требования Ларионовой Т.А., дал оценку всем обстоятельствам, на которые она ссылалась, в том числе, и тому, что хозяйство с ДД.ММ.ГГГГ фактически не осуществляло свою деятельность.

пеней)» и постановлением Правительства Российской Федерации от 14.03.2016 № 190 «О случаях и порядке предоставления заказчиком в 2016 году отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществления списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)» (далее по тексту - Постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2015 № 196 и Постановление Правительства Российской Федерации от 14.03.2016 № 190, соответственно). Согласно п.5 Постановления Правительства Российской Федерации от 05.03.2015 № 196 и п. 5 Постановления Правительства Российской Федерации от 14.03.2016 № 190, списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней ) в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 3 настоящего постановления распространяется на принятую к учету задолженность поставщика (подрядчика, исполнителя) независимо от срока ее возникновения и осуществляется путем списания с учета задолженности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по денежным обязательствам перед заказчиком, осуществляющим закупки для обеспечения федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, в порядке, установленном соответствующим финансовым органом. Таким образом, суд первой инстанции правильно указал, что

корректировку за период с **.**.** и в дальнейшем производить начисление за отопление на основании Постановления Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» по среднемесячному расходу за предыдущий год. Но РСО ООО «Энергия» продолжала производить начисления по установленному нормативу весь 2015 год и только в январе 2016 года произвела корректировку за **.**.** до сих пор не проведена. Размер платы по корректировке производится по формуле: Розi = Рк.р /Sfl*Si, где Рк.р - размер платы за тепловую энергию за истекший год, Sд - общая площадь дома, Si - площадь квартиры. сумма корректировки, рассчитанная ООО «Энергия» составила: <данные изъяты>)/ Она произвела расчеты за предоставление коммунальной услуги (отопление) с **.**.** по **.**.** включительно. Общая сумма корректировки за данный период составила -<данные изъяты>. С учетом произведенной корректировки по распоряжению № «Энергия» за **.**.** сумма списания кредиторской задолженности равна -<данные изъяты> (расчеты прилагаются). На основании вышеизложенного, во исполнение законодательства РФ