по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия допускаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности. Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, при которых затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта, осуществляется в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации. Приемка работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия осуществляется собственником или иным законным владельцем указанного объекта культурного наследия либо лицом, выступающим заказчиком работ по сохранению данного объекта культурного наследия, при участии соответствующего органа охраны объектов культурного наследия, выдавшего разрешение на проведение указанных работ. Обязательными условиями приемки работ являются утверждение соответствующим органом охраны объектов культурного наследия отчетной документации, предусмотренной пунктом 7 статьи 45 Закона об объектах культурного наследия, и выдача
работ по генеральному договору подряда от 23.01.2018 № 2018- 845; встречный иск обоснован ненадлежащим исполнением обществом «Алюминий Металлург Рус» (заказчик) обязательств по оплате выполненных обществом «ВитоТерм» работ. Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 АПК РФ, проанализировав условия договора, заказа от 23.01.2018 и приложения к нему, апелляционный суд установил, что условиями заказа сторонами согласован график производства работ, указаны этапы выполнения работ, установлены сроки исполнения каждого из этапов, согласована поэтапная приемка работ и поэтапная оплата; подрядчик выполнил обязательства с нарушением согласованных сторонами сроков; прекращение обязательства заказчика по оплате работ в размере 3 909 531 руб. 99 коп. произошло в порядке зачета взаимных встречных однородных (денежных) требований 21.06.2019 за счет уменьшения на ту же сумму обязательства подрядчика перед заказчиком по уплате пени за просрочку выполнения работ, возникший у заказчика 21.06.2019 долг по оплате работ подрядчика погашен в указанную дату. При названных обстоятельствах, руководствуясь статьями 309, 330, 702,
выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 при наличии полного комплекта исполнительной документации на эти работы и при условии предъявления субподрядчиком счета-фактуры. Субподрядчик вправе требовать промежуточной оплаты работ по истечении 15 календарных дней с момента подписания сторонами соответствующих форм КС-2, КС-3 и при условии представления субподрядчиком счета-фактуры, полного комплекта исполнительной документации (пункт 3.11.). Порядок сдачи и приемки работ регламентирован в разделе 6 договора № 17/02/16-ВК1,2: приемка работ , выполненных субподрядчиком, производится подрядчиком в течение 3 календарных дней с момента получения письменного извещения субподрядчика о готовности к сдаче определенного объема работ по договору. Приемка работ осуществляется лишь при наличии оформленной в установленном порядке исполнительной документации, заполненного общего журнала производства работ и иных специальных журналов производства работ, если ведение таковых предусмотрено действующим законодательством (пункт 6.1.); если работа, выполненая субподрядчиком, соответствует условиям договора, требованиям проектной (рабочей) и иной технической документации, СНиП, ГОСТ, технических регламентов
получено 30.09.2013. Суммы НДС в период с 2007 по 30.06.2010 предъявлялись налогоплательщику по договорам генерального подряда на строительно-монтажные работы по возведению железобетонного каркаса и по договорам подряда на выполнение различного вида работ, которые можно квалифицировать как подготовительный этап строительства. Работы в период с 2007 по 30.06.2010 осуществлялись по договорам, заключенным: с ООО «Дельта-Групп» договоры на выполнение строительно-монтажных работ от 10.11.2009 № 7-11, от 08.11.2009 № 5-11, от 10.11.2009 № 6-11, от 04.12.2009 № 8-11. Приемка работ осуществлялась между заказчиком и подрядчиком по актам сдачи-приемки выполненных работ (КС-2) и Справкам о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3); с ОАО «Нью Граунд» договор на выполнение строительно-монтажных работ от 10.06.2009 № 1463, 11-С. Приемка работ осуществлялась между заказчиком и подрядчиком ежемесячно по актам сдачи-приемки выполненных работ (КС-2) и Справкам о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3); с ЗАО «СМУ-3» договор на выполнение строительно-монтажных работ от 02.09.2008 № 333. Приемка работ осуществлялась между заказчиком
в акте комиссионного осмотра объекта устранять недостатки и дефекты в работе. При невыполнении подрядчиком этой обязанности заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ потребовать от подрядчика привлечь для этого другую организацию за счет средств подрядчика (пункты 3.1.13). Устранить за свой счет и в сроки, зафиксированные в акте, составленном комиссией в составе представителей заказчика и подрядчика (в случае необходимости, при участии эксплуатирующей организации), недостатки результата выполненных работ, выявленные в течение действия гарантийного срока (пункты 3.1.14). Приемка работ согласована сторонами в разделе 4 контракта. Приемка работ осуществляются сторонами в соответствии с графиком производства работ (пункт 4.1 контракта). Контрактом предусмотрена поэтапная приемка работ (пункт 4.2 контракта). До 1 числа месяца следующего за отчетным подрядчик обязан письменно уведомить заказчика, лицо, осуществляющее строительный контроль от имени заказчика, об их завершении (далее – уведомление о завершении работ) с приложением документов в объеме, необходимом для сдачи-приемки выполненных работ (оригиналы в 5 экземплярах), в которых должны быть указаны
заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику. Таким образом, указанная статья предусматривает возможность составления одностороннего акта сдачи-приемки результата работ и тем самым защищает интересы подрядчика, если заказчик необоснованно уклоняется от надлежащего оформления документов, удостоверяющих приемку. При этом п.1 ст.753 ГК РФ возлагает на подрядчика обязанность известить заказчика о готовности работ к приемке. Более подробное регулирование процесса сдачи-приемки работ, как правило, устанавливается соглашением сторон. Так, в п.5.1 спорного договора субподряда предусмотрено, что приемка работ осуществляется ежемесячно за отчетный период с 21 числа предыдущего по 20 число текущего месяца. При этом под приемкой работ понимается не только подтверждение заказчиком фактического выполнения субподрядчиком согласованного комплекса работ, но и оценка качества содержания автодорог. Из п.5.2, 5.3 договора следует, что уровень содержания оценивается на всем протяжении обслуживаемых участков автодорог, при этом генподрядчик осуществляет систематический (не реже одного раза в неделю) контроль качества нормативного содержания дорог и сооружений, контроль объемов выполненных работ. Приемка
по настоящему договору не позднее 30.09.2021г. и передать результат работ заказчику по акту выполненных работ (форма КС-2). В силу п.3.1, стоимость работ по настоящему договору составляет 2 999 000 рублей. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора в случае нарушения подрядчиком сроков начала и/или окончания выполнения работ. Договор считается расторгнутым с момента получения подрядчиком от заказчика уведомления об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора (п.2.1). В соответствии с п.4.1 договора, сдача- приемка работ осуществляется на основании подготовленных исполнителем документов: - акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) в 2-х экземплярах; - справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в 2-х экземплярах: - счета на оплату. В силу п.5.2 договора, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств подрядчиком по настоящему договору заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере 1% от стоимости неисполненного обязательства. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором начиная со дня,
и ответчиком (подрячик) был заключен договор №... на выполнение инженерно-геодезических изысканий. В соответствии с п. 2.1. вышеуказанного договора субподрядчик по заданию подрядчика обязуется выполнить комплекс инженерно-геодезических изыскания для последующей камеральной разработки рабочей документации по седьмой и восьмой очередям Проекта (строительство на платной основе «<...>» - далее объект, а подрядчик обязуется принять и оплатить результат выполненных работ. В соответствии с п. 3.1. вышеуказанного договора, сроки выполнения бот предусмотрены до <дата>. Согласно п. 6.1. вышеуказанного договора приемка работ оформляется путем подписания акта сдачи-приемки работ. Согласно п. 4.1. вышеуказанного договора общая стоимость работ по настоящему договору составляет сумму в размере <...> рублей. В соответствии с п. 4.2.2. вышеуказанного договора окончательная оплата производится в течение 10 банковских дней после подписания подрядчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ. Истец <дата> надлежащим образом выполнили принятые на себя обязательства по договору, о чем свидетельствует Акт сдачи-приемки работ по вышеуказанному договору от <дата>. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам
в порядке ст. 39 ГПК РФ, обратился в суд с иском к СНТ «Бабино-2» о взыскании неосновательного обогащения в сумме <данные изъяты> В обоснование исковых требований указал, что ДД.ММ.ГГГГ он заключил с ООО «РазСтройГаз» (Цедентом) договор цессии, по условиям которого Цедент уступил ему право требования к Должнику - СНТ «Бабино-2» оплаты стоимости работ по строительству следующих объектов: Распределительный газопровод высокого (II категории) давления для газоснабжения жилой застройки СНТ «Бабино-2» вблизи <адрес>, протяженность <данные изъяты>, приемка работ ответчиком по которому подтверждается Актом приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы от ДД.ММ.ГГГГ; Газопровод низкого давления общей протяженностью <данные изъяты>: <адрес>, вблизи <адрес>, СНТ «Бабино- 2», газоснабжение жилых домов на участках <данные изъяты>, приемка работ по которым подтверждается Актом приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы от ДД.ММ.ГГГГ; Газопровод низкого давления общей протяженностью <данные изъяты>: <адрес>, вблизи <адрес>, СНТ «Бабино- 2», газоснабжение жилых домов на участках <данные изъяты>, приемка работ ответчиком по которым подтверждается Актом
разбирательства Рогозина О.И. предъявила к истцу встречные исковые требования, просила взыскать договорную неустойку в размере 1398,53 рублей, законную неустойку в размере 57317,05 рублей, компенсацию морального вреда в размере 50000 рублей, расходы на представителя в размере 20000 рублей, штраф в размере 50 % от взысканной суммы. Встречный иск мотивирован тем, что в соответствии с условиями заключенного с ООО «РемСтройПродукт» договора исполнение работ устанавливалось в срок с 20 июля 2016 года по 05 августа 2016 года. Приемка работ предусматривалась по каждому пункту сметы по факту выполнения работ. Заказчик в течение трех дней с момента получения документов обязан направить исполнителю подписанный акт приема-передачи продукции или мотивированный отказ от приемки работ. Договором также предусматривалось, что в случае невыполнения заказчиком п.п. 7.2 – 7.4 договора, по истечении пяти дней с момента получения документов, работы считаются принятыми. Сдача-приемка работ исполнителем производится непосредственно заказчику и оформляется актом, подписанным обеими сторонами. Истец по встречному иску ссылается на то,
