о заключении дополнительного соглашения, внести необходимые изменения в ведомость объемов работ, сметные расчеты и утвердить сопоставительную ведомость объемов и стоимости работ, а также включение в ведомость объемов работ дополнительных видов работ, изначально не предусмотренных контрактов. Учреждение 26.03.2020 направило Обществу письмо о выявлении дефектов на объекте ремонта, и необходимости присутствовать на производственном совещании, 30.03.2020 составило акт о выявленных дефектах и предоставило Обществу срок для их устранения – не позднее 01.06.2020. Учреждение 02.06.2020 издало приказ о создании приемочной комиссии и 03.06.2020 составило и подписало акт о вводе в эксплуатацию объектов. Во исполнение условий контракта работы Общество сдало работы по частям: по актам о приемке выполненных работ от 14.11.2019 № 1, 2, 3 и справке о стоимости выполненных работ и затрат от 14.11.2019 № 1 на 1 957 020 руб. 31 коп.; актам о приемке выполненных работ от 10.04.2020 № 4 - 7 и справке о стоимости выполненных работ и затрат от
не подлежит ввиду следующего. Согласно ст. 330 ГК РФ, неустойкой (пеней, штрафом) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. Согласно подпункту 3.2.2 Контракта, ответчик должен осуществить доставку товара грузополучателю (в/ч 42753) в срок до 10.11.2020. Суды установили, что ответчик доставил вагоны в пункт назначения, указанный в Контракте - 01.10.2020, когда командиром войсковой части издан приказ о создании приемочной комиссии поступивших вагонов. Данная информация указана в акте приема-передачи товара N 1 от 23.11.2020. Учитывая, что конкретный срок приемки вагонов в Контракте не определен, внесение уточнений, дополнений поставщиком при заключении государственного контракта невозможно, ответчик исходил из положений статьи 314 ГК РФ: «В случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условия, позволяющие определить этот срок, а равно и в случаях, когда срок исполнения обязательства определен моментом востребования, обязательство должно быть
заключение. Из оглашенных показаний свидетеля ФИО16 (т.3, л.д. 47-51), следует, что в период с 2011 года по май 2016 года он состоял в должности начальника отдела материально-технического обеспечения ГУ МЧС России по КЧР, а с мая 2016 года по 30.04.2017 он занимал должность главного специалиста (по вопросам противодействия коррупции на территории КЧР, г. Черкесск) отдела (по вопросам противодействия коррупции) Северо-Кавказского регионального центра МЧС России. В ГУ МЧС России по КЧР периодически издается приказ о создании приемочной комиссии ГУ МЧС России по КЧР для приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги по результатам проведенной экспертизы. 23.03.2015 начальником ГУ МЧС России по КЧР ФИО2 К.М. был издан приказ под № 80 «О создании приемочной комиссии ГУ МЧС России по КЧР для приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги по результатам проведенной
муниципального округа и подчиняется непосредственно начальнику Управления. В должностные обязанности начальника жилищно-строительного отдела входят, в том числе, выполнение оперативных поручений и заданий руководителя, осуществление технической приемки законченных строительно-монтажных работ и объектов, оформление необходимой технической документации; участие в работе комиссий по приемке строительных объектов и сдаче их в эксплуатацию. Пунктом 6.4 муниципального контракта от 22 апреля 2020 г. предусмотрен порядок организации приемки выполненной работы, в том числе, создание приемочной комиссии. Как установлено судом, приказ о создании приемочной комиссии не издавался. Также данным пунктом муниципального контракта от 22 апреля 2020 г. предусмотрено, что для проверки предоставленных подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, проводится заказчиком самостоятельно, а в случаях, указанных в Федеральном законе от 05.04.2013 № 44-ФЗ – с привлечением сторонних экспертных организаций. Акты приемки выполненных работ подписаны от лица заказчика начальником управления жизнеобеспечения и градостроительства администрации Яшкинского муниципального округа, а
Качество, комплектность и характеристики поставляемого товара должны были соответствовать действующим обязательным требованиям технических регламентов, государственных стандартов, а также конкретным показателям и техническим требованиям, иной нормативно-технической документации, указанной в контракте. В силу положений контракта приемка с проверкой комплектности и работоспособности товара должна быть произведена на территории поставщика уполномоченной комиссией в соответствии со специальными методикой и программой. Товар, не принятый комиссией, оплате не подлежит. ФИО1, являющимся начальником ГУ МЧС России по <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ издан приказ № «О создании приемочной комиссии по приемке продукции, поставляемой для нужд МЧС России», во исполнение которого создана комиссия для приемки товаров под председательством руководителя Главного управления. Распоряжением заместителя министра МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ № на начальника ГУ МЧС России по <адрес> ФИО1 возложена обязанность по организации проведения испытаний робототехнических средств с привлечением специалистов. Реализуя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, предоставленные ФИО1 в соответствии со специальными полномочиями начальника ГУ МЧС России по <адрес>, являющегося председателем приемочной комиссии, в рамках
