муниципальный район» (место нахождения: 164840, <...>; ОГРН <***>, ИНН <***>; далее - учреждение) обратилось в Арбитражный суд Архангельской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (место нахождения: 164630, Архангельская область; ОГРНИП <***>, ИНН <***>) о взыскании 734 055 руб. 03 коп. неустойки, начисленной за период с 26.12.2015 по 26.07.2016 в связи с нарушением сроков передачи жилого помещения в многоквартирном доме, находящегося по адресу: <...> (общая площадь 33 кв. м) по программе переселения из ветхого и аварийного жилфонда по муниципальному контракту от 05.10.2015 № 0124300016415000114-0469047-01. Решением Арбитражного суда Архангельской области от 12 октября 2018 года по делу № А05-7710/2018 с предпринимателя в пользу учреждения взыскано 551 706 руб. 85 коп. неустойки. В остальной части иска отказано. Предприниматель не согласился с судебным актом и обратился с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт. В обоснование жалобы указывает на то, что все его
"Управление по инфраструктурному развитию и жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования "Онежский муниципальный район" обратилось в Арбитражный суд Архангельской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Эталон" о взыскании 453 684 руб. 96 коп., в том числе 430 253 руб. 08 коп. неустойки, начисленной за период с 21.11.2015 по 26.07.2016 в связи с нарушением сроков передачи жилого помещения в многоквартирном доме, находящегося по адресу: <...> (общая площадь 22,7 кв.м) по программе переселения из ветхого и аварийного жилфонда по муниципальному контракту № 0124300016414000365-0469047-024 от 02.02.2015, 23 431 руб. 88 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 21.11.2015 по 26.07.2016. Исковое заявление подано с соблюдением требований, установленных статьями 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Поскольку заявленные требования соответствуют критериям, указанным в пункте 1 части 1 статьи 227 названного кодекса, суд пришел к выводу о том, что дело подлежит рассмотрению в порядке упрощенного производства. Руководствуясь частью 3
<***>; далее - Управление) обратилось в Арбитражный суд Архангельской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Эталон» (место нахождения: 193231, Санкт-Петербург, улица Подвойского, дом 26, корпус 3, помещение 105; ИНН <***>, ОГРН <***>; далее - Общество) о взыскании 430 253 руб. 08 коп. неустойки за период с 21.11.2015 по 26.07.2016 в связи с нарушением сроков передачи жилого помещения в многоквартирном доме, находящегося по адресу: <...> (общая площадь 22,7 кв.м), по программе переселения из ветхого и аварийного жилфонда по муниципальному контракту от 02.02.2015 № 0124300016414000365-0469047-024 (с учетом уточнения иска, принятого судом в порядке статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ)). Определением суда от 10.03.2017 исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства, о чем стороны извещены надлежащим образом. Решением от 16.05.2017 суд взыскал с Общества в пользу Управления 318 212 руб. 91 коп. неустойки. В удовлетворении остальной части иска суд отказал, взыскал с Общества
"Управление по инфраструктурному развитию и жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования "Онежский муниципальный район" обратилось в Арбитражный суд Архангельской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Эталон" о взыскании 453 684 руб. 96 коп., в том числе 430 253 руб. 08 коп. неустойки, начисленной за период с 21.11.2015 по 26.07.2016 в связи с нарушением сроков передачи жилого помещения в многоквартирном доме, находящегося по адресу: <...> (общая площадь 22,7 кв.м) по программе переселения из ветхого и аварийного жилфонда по муниципальному контракту №0124300016414000365-0469047-024 от 02.02.2015, 23 431 руб. 88 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 21.11.2015 по 26.07.2016. Определением суда от 10.03.2017 исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства, о чем стороны извещены надлежащим образом. В ходе рассмотрения дела истец в соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации направил в суд ходатайство об уточнении исковых требований: просит суд взыскать с ответчика 430
<Дата> «О признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания». Вышеуказанным заключением жилой 32-х квартирный дом, находящийся по адресу: <Адрес> — признан непригодным для постоянного проживания, аварийным и подлежащим сносу. Настоящее Постановление никем не обжаловано, является действующим. Администрацией МО «Онежский муниципальный район» был проведен электронный аукцион на право заключения контракта на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений, путем участия в долевом строительстве многоквартирного дома (при осуществлении полномочий администрации МО «Онежское») по программе переселения из ветхого и аварийного жилфонда . Согласно Постановления <Адрес> ...-пп от <Дата> «Об утверждении адресной программы <Адрес> «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013-2017 годы», на основании результатов определения поставщика путем проведения электронного аукциона, протокол ... от <Дата>, заключили муниципальный контракт ..., предметом которого является приобретение у Застройщика, в построенном (строящемся) им многоквартирном жилом доме в городе Онега, жилых помещений, расположенных по адресу: <Адрес>, в количестве <Адрес> квартира, общей площадью ... кв.м. Данные жилые помещения
<Дата> «О признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания». Вышеуказанным заключением жилой 32-х квартирный дом, находящийся по адресу: <Адрес> — признан непригодным для постоянного проживания, аварийным и подлежащим сносу. Настоящее Постановление никем не обжаловано, является действующим. Администрацией МО «Онежский муниципальный район» был проведен электронный аукцион на право заключения контракта на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений, путем участия в долевом строительстве многоквартирного дома (при осуществлении полномочий администрации МО «Онежское») по программе переселения из ветхого и аварийного жилфонда . Согласно Постановления <Адрес> ...-пп от <Дата> «Об утверждении адресной программы <Адрес> «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013-2017 годы», на основании результатов определения поставщика путем проведения электронного аукциона, протокол ... от <Дата>, заключили муниципальный контракт ..., предметом которого является приобретение у Застройщика, в построенном (строящемся) им многоквартирном жилом доме в городе Онега, жилых помещений, расположенных по адресу: <Адрес> 30 а, в количестве 31 квартира, общей площадью ... кв.м. Данные
целях реализации третьего и четвертого этапов Программы для определения объемов финансирования за счет средств Фонда и областного бюджета принята стоимость одного квадратного метра общей площади расселяемого жилого помещения в размере 36 430,0 рубля. Приказом №41 от 20.05.2016 года Вр.и.о. начальника МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ» указано на необходимость осуществить закупку путем электронного аукциона на право заключения муниципального контракта на приобретение в муниципальную собственность жилого помещения на вторичном рынке по программе переселения из ветхого и аварийного жилфонда в 2016 году на сумму 2178514 руб. Согласно заявке МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ» на осуществление закупки, предметом которой являлось право заключения муниципального контракта на приобретение жилого помещения по программе переселения из ветхого и аварийного жилфонда в пос. Кодино, с установлением начальной (максимальной) ценой контракта 2178514 руб., описание объекта закупки представлено в технической задании. Из технического задания следует, что объектом поставки товара является жилое помещение (благоустроенная квартира), площадью не
целях реализации третьего и четвертого этапов Программы для определения объемов финансирования за счет средств Фонда и областного бюджета принята стоимость одного квадратного метра общей площади расселяемого жилого помещения в размере 36 430,0 рубля. Приказом №43 от 24.05.2016 года Вр.и.о. начальника МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ» указано на необходимость осуществить закупку путем электронного аукциона на право заключения муниципального контракта на приобретение в муниципальную собственность жилого помещения на вторичном рынке по программе переселения из ветхого и аварийного жилфонда в 2016 году на сумму 1333338 руб. Согласно заявке МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ» на осуществление закупки, предметом которой являлось право заключения муниципального контракта на приобретение жилого помещения по программе переселения из ветхого и аварийного жилфонда в пос. Кодино, с установлением начальной (максимальной) ценой контракта 1333338 руб., описание объекта закупки представлено в технической задании. Из технического задания следует, что объектом поставки товара является жилое помещение (благоустроенная квартира), площадью не
целях реализации третьего и четвертого этапов Программы для определения объемов финансирования за счет средств Фонда и областного бюджета принята стоимость одного квадратного метра общей площади расселяемого жилого помещения в размере 36 430,0 рубля. Приказом №41 от 20.05.2016 года Вр.и.о. начальника МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ» указано на необходимость осуществить закупку путем электронного аукциона на право заключения муниципального контракта на приобретение в муниципальную собственность жилого помещения на вторичном рынке по программе переселения из ветхого и аварийного жилфонда в 2016 году на сумму 1570133 руб. Согласно заявке МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ» на осуществление закупки, предметом которой являлось право заключения муниципального контракта на приобретение жилого помещения по программе переселения из ветхого и аварийного жилфонда в пос. Кодино, с установлением начальной (максимальной) ценой контракта 1570133 руб., описание объекта закупки представлено в технической задании. Из технического задания следует, что объектом поставки товара является жилое помещение (благоустроенная квартира), площадью не
