график гашения аванса (приложение № 3 к контракту). В обоснование исковых требований истец указывает, что выполнить работы в полном объеме в указанный в государственном контракте № 03-75/08 от 16.12.2008 срок не представилось возможным, поскольку с ноября 2009 года по март 2010 года в г.Кодинске были зафиксированы аномально низкие температуры (о чем были составлены соответствующие акты, уведомлен заказчик) и подрядчик, руководствуясь п.4.14 СНиП 12-03-2001, Постановлением Администрации Красноярского края от 12.11.2001 №786-П «О режимах работы в холодное время года », прервал работы, о чем сообщил ответчику письмом от 24.06.2010; заказчиком в нарушение пункта 1.1. контракта несовременно выдана в производство рабочая документация, поскольку часть проектно-сметной документации выдана заказчиком подрядчику только 05.08.2010, 29.07.2010, 01.07.2010, 30.06.2010, 23.06.2010, что подтверждается соответствующими накладными № 43 от 05.08.2010, № 41 от 29.07.2010, № 28 от 01.07.2010, № 26 от 30.06.2010, № 24 от 23.06.2010. Указанные обстоятельства не позволили приступить ООО «Сибстройком» к работам по озеленению территории в
ответчиком были выполнены и приняты истцом на сумму 1 989 100 руб. В процессе эксплуатации многоквартирного дома истцом выявлены скрытые дефекты выполненных работ, о чем комиссией в составе главного инженера ООО ПКФ «Ремстрой», специалиста ООО «УК «Диция», представителя администрации сельского поселения «Село Некрасовка», представителей обслуживающей организации ООО «Дом», специалистов строительной организации ООО «Плато» составлен акт проверки кровли жилого дома 21.04.2010, согласно которому: некачественно выполнены примыкания к вентиляционным шахтам, в связи с производством работ в холодное время года ; монтаж пластиковых труб выполнен без перехода с чугуна на пластик, некачественное выполнение примыканий к трубам на кровле; при монтаже листов профнастила, лист не перекрыт волна на волну, отсутствует герметик, нет заклепок с шагом 250 мм; при монтаже стропильной системы кровли и креплений к конструкциям кровли водосточного желоба, не выполнено отступление на 200 мм от стены здания. Письмом от 19.01.2011 № 13-02 в адрес ответчика направлен акт проверки кровли многоквартирного дома находящегося,
их экономическая сущность не меняется. И в том и в другом случае это будет выручка подрядчика, которая покрывает его расходы; проведение работ по ремонту скважин регламентировано Правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности, утвержденными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 05.06.2003 № 56. Согласно пункту 4.6.13 указанных Правил, пункту 9.8.6 Правил ведения ремонтных работ на скважинах (РД 153-39-023-97), а также пункту 1.1 Постановления Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 16.12.2002 № 370 «Об организации работ в холодное время года на открытом воздухе и в закрытых необогреваемых помещениях на территории Томской области», действовавшего на момент осуществления работ, при ряде метеоусловий проведение работ запрещается. В соответствии с пунктом 4.1.6 Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности на всех этапах работ, связанных с ремонтом скважин, должно быть обеспечено наличие и функционирование необходимых приборов и систем контроля, предусмотренных планами работ, инструкциями по эксплуатации оборудования, Правилами безопасности. Пунктами 4.6.10, 4.6.20 Правил при ремонте скважин установлено, что
уплаченной по договору суммы, процентов за пользование денежными средствами, указав, что заключила с ответчиком договор о долевом строительстве жилья № МК/1/346/2014 от 10.01.2014 - однокомнатной квартиры ..., оплатив застройщику ООО «Агентство недвижимости «Гарант-жилье» в полном объеме и в срок стоимость квартиры, которая передана ей по акту 27.10.2014. В ходе эксплуатации квартиры в период гарантийного срока, который установлен договором в течение 5 лет с даты подписания акта приема-передачи, проявились недостатки, а именно: нестабильная работа в холодное время года установленного в квартире газового котла Бакси 240F, обеспечивающего горячее водоснабжение и индивидуальное отопление квартиры. Решением Заднепровского районного суда г. Смоленска от 22.09.2016 (дело № 2-100/2016) по иску ФИО4 к тому же ответчику о взыскании неустойки по договору участия в строительстве жилья, компенсации морального вреда, установлены недостатки в работе газового котла, влекущие невозможность его эксплуатации, по результатам судебной экспертизы установлен перечень работ для устранения недостатков (замена прессостата и датчика ионизации пламени, доработка уклона
(сто двадцать тысяч) рублей. На сегодняшний день истцом выполнены обязательства по предоплате по договору № от 31 августа 2010 года в размере 200000,00 (двести тысяч) рублей (квитанция к приходному кассовому ордеру № от 31 августа 2010 г.), а также понесены следующие расходы: дополнительная оплата необходимых материалов и проведение работ в размере 20000,00 (двадцать тысяч) рублей (квитанция к приходному кассовому ордеру № от 13 апреля2011 г.); оплата дизельного топлива для отопительного котла (выполнение работ в холодное время года ) в размере 105300,00 (сто пять тысяч триста) рублей (кассовые чеки от 28 августа 2010 г., 15 сентября 2010 г., 21 сентября 2010 г., 21 февраля 2011 г.); оплата электроэнергии, затраченной в период выполнения работ, предусмотренных выше указанным договором, в размере 2551 (две тысячи пятьсот пятьдесят один) рубль 14 коп. (квитанция от 06 мая 2011 г.); оплата строительно-технической экспертизы стоимостью 4720 (четыре тысячи семьсот двадцать) рублей (кассовый чек от 05 мая 2011
разрушение помещения. Помощник прокурора Абсатаров М.С. в судебном заседании предъявленные требования поддержал в полном объеме по основаниям, изложенным в иске. Истец ФИО3 в судебном заседании предъявленные требования поддержала в полном объеме, дала пояснения, аналогичные изложенному в иске. Представитель ответчика на основании прав по должности ФИО2 в судебном заседании предъявленные требования признал в части необходимости замены кровли в спорном жилом помещении, просит установить срок ремонта до 31.05.2014г. в связи с затруднительностью проведения ремонтных работ в холодное время года . Заслушав лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему. Согласно перечня муниципального жилищного фонда Ульчского муниципального района, передаваемого в порядке разграничения в муниципальную собственность Де-Кастринского сельского поселения, квартира, расположенная по адресу: <...>, является муниципальной собственностью Де-Кастринского СП. Согласно договора социального найма ФИО3 проживает в квартире, расположенной по адресу: <...>. В соответствии с п/п. «в» п. 5 договора наймодатель обязан осуществлять капитальный ремонт жилого помещения. Согласно заявлений ФИО3 обращалась
