06.09.2013 № ДП26-СПб/Ф, по условиям которого подрядчик обязался в установленный договором срок выполнить ремонтные работы главного фасада здания, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Нарвский пр., д. 22. Пунктами 2.1, 2.2 договора стороны определили начало выполнения работ - с момента подписания настоящего договора и поступления аванса на расчетный счет подрядчика; дата окончания - в соответствии с Графиком выполнения (производства) работ, но не позднее 10.11.2013. Порядок сдачи и приемки работ определен в главе 6 договора, согласно которой сдача-приемка , выполненных подрядчиком за отчетный период работ, оформляется путем подписания сторонами актов о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3. Удовлетворяя требования в указанном размере, суд первой инстанции руководствовался положениями статей 702, 708, 329, 330, 716 Гражданского кодекса Российской Федерации и исходил из доказанности факта нарушения подрядчиком срока выполнения работ по договору и периода просрочки, применил положения статьи 333 Гражданского кодекса Российской
права, повлиявших на исход дела, без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод, законных интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также защита охраняемых законом публичных интересов. Между тем, таких оснований по результатам изучения доводов кассационной жалобы заявителя не установлено. Принимая обжалуемые судебные акты, суды первой и апелляционной инстанций, руководствуясь положениями статей 702, 711, 720, 753 Гражданского кодекса Российской Федерации, исходили из того, что пункт 5.1 договора устанавливает, что сдача-приемка оформляется двухсторонним актом в день окончания работ, заказчик должен осмотреть результаты работ и при отсутствии замечаний к качеству выполненных работ, он обязан подписать акт, при этом доказательств того, что подрядчик известил заказчика о завершении работ по договору и направил в адрес ответчика акт сдачи-приемки работ, в материалах дела не имеется. При таких обстоятельствах суды пришли к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований. Выводы судов первой и апелляционной инстанций поддержал суд округа. Нарушений
статьями 309, 310, 395, 434, 438, 454, 486 Гражданского кодекса Российской Федерации и исходил из доказанности наличия у ответчика задолженности перед истцом за поставленный товар. Исследовав и оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные сторонами в обоснование своих требований и возражений доказательства, признав незаключенным договор поставки, и как следствие, отсутствие оснований для начисления штрафных санкций на основании пунктов 7.2 и 7.3 договора, установив, что каждая из совершенных с участием сторон сдача-приемка товара, надлежащим образом оформленная отдельной накладной, является разовой сделкой купли-продажи, пришел к выводу о возникновении у покупателя обязанности по оплате фактически поставленного товара. При этом суд признал, что факт поставки товара ненадлежащего качества покупателем не доказан. Суд апелляционной инстанции не признал заключение эксперта допустимым доказательством, подтверждающим факт поставки ненадлежащего товара, указав на отсутствие доказательств того, что на экспертизу направлялся именно товар, поставленный обществом «Карзап». Суд округа поддержал выводы суда апелляционной инстанции, признав их мотивированными
720, 746, 753, 763, 1102 Гражданского кодекса, с учетом правовой позиции, изложенной в пункте 12 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда», пришли к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения искового требования. При этом судебные инстанции исходили из того, что перечисленные денежные средства в качестве оплаты выполненных работ по контракту не могут быть квалифицированы как неосновательное обогащение ответчика. Суды установили, что сдача-приемка работ осуществлена сторонами в соответствии с условиями договора, доказательств предъявления возражений по срокам, объему и качеству выполненных работ после подписания актов истцом не представлено. Обстоятельства данного спора и представленные доказательства были предметом оценки судов. Доводы, изложенные в кассационной жалобе, являлись предметом рассмотрения судов и получили надлежащую правовую оценку с учетом установленных обстоятельств и положений гражданского законодательства. Приведенные в жалобе доводы не свидетельствуют о существенных нарушениях судами норм материального и процессуального права, повлиявших на исход
с пунктом 5.11.2 договоров стоимость выполненных в отчетном периоде работ рассчитывается подрядчиком и определяется объемом окончательно выполненных и принятых заказчиком работ по состоянию на 28 число последнего месяца отчетного периода. Оплата стоимости работ, определенной в соответствии с названным пунктом договоров, производится заказчиком с беспроцентной рассрочкой платежа ежеквартально в срок до 28 числа первого месяца квартала, следующего за отчетным периодом в течение 5 (пяти) лет (п.ункты 5.11, 5.11.3). Порядок сдачи-приемки работ определен разделом 7 Договоров. Сдача-приемка работ происходит последовательно в несколько этапов: 1) Сдача-приемка выполненных проектных работ – подтверждается актом приема-передачи ПСД, подписанным сторонами (пункт 7.1.5. договоров); 2) Сдача-приемка строительно-монтажных работ – подтверждается актом сдачи-приемки выполненных работ по форме № КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ по форме № КС-3, подписанными сторонами (пункт 7.2.2 договора); 3) Сдача-приемка УУТЭ в коммерческую эксплуатацию – подтверждается актом допуска узлов учета тепловой энергии в коммерческую эксплуатацию (Приложение № 4 к Договорам), подписанным сторонами
подрядчиком услуги предоставляются подрядчиком ежемесячно в срок не позднее 5 дней после подписания сторонами акта об оказании услуг, при этом в акте об оказании услуг и счете-фактуре указывается номер и дата договора. Оплата за оказанные подрядчиком услуги производится субподрядчиком ежемесячно в течение 5 календарных дней после получения денежных средств от подрядчика за выполненные субподрядчиком работы, подписания акта об оказании услуг и выставления подрядчиком счета на оплату за оказанные услуги. Пунктом 12.1 договора предусмотрено, что сдача-приемка выполненных строительно-монтажных работ (этапов работ) производится в следующем порядке: сдача-приемка выполненных строительно-монтажных работ за текущий (отчетный) месяц осуществляется по журналу учета выполненных работ (форма № КС-6а), акту о приемке выполненных работ (форма №КС-2), справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), акуту о приемке выполненных работ (услуг) по форме, установленной приложением №5 к договору (подпункт 12.1.1). Субподрядчик представляет подрядчику первичные учетные документы, а также исполнительную документацию на выполненные работы, оформленные должным образом, с
в размере 476 300 руб. Сторонами не оспаривается, что аванс выплачен ответчиком в полном объеме 12.11.2015, что подтверждается платежным поручением №1391 от 12.11.2015. Таким образом, срок выполнения работ установлен до 12.01.2016. В связи с нарушением подрядчиком сроков выполнения работ стороны подписали дополнительное соглашение №2 от 17.02.2016 к договору, в соответствии с которым перенесли срок окончания работ на 15.03.2016. С учетом указанного срок выполнения работ установлен до 15.03.2016. В соответствии с пунктом 6.2.1 договора окончательная сдача-приемка работ, выполненных подрядчиком по договору, производится сторонами в течение 10 рабочих дней с даты окончания всех работ, предусмотренных договором, путем подписания акта приемки законченного строительством объекта, оформленного согласно СП 62.13330.2011 (СНиП 42-01-2002). Истец ссылается на то, что соответствующий акт подписан 21.04.2016, в связи с чем в адрес заказчика 05.05.2016 направлены акт по форме КС-2, справка по форме КС-3, от подписания которых ответчик необоснованно уклонился. Истец полагает, что указанные документы подтверждают факт надлежащего выполнения им
заказчику услуги по определению количественных и качественных характеристик имущества, определению его состояния при внешнем осмотре в соответствии с перечнем видов услуг, согласованным сторонами в приложении № 1 к договору, а заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями договора. В соответствии с пунктами 3.2, 3.4 договора оплата оказанных услуг производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя в срок не позднее 5 (пяти) банковских дней со дня получения заказчиком счета. Сдача-приемка оказанных услуг оформляется сторонами путем подписания акта оказанных услуг. Между ООО «ТопФрейм Интернейшнл» (исполнитель) и ООО «ГПК Дерфер» (заказчик) также был заключен договор на оказание сюрвейерских услуг № ГПКД/2022 от 01.06.2022, в соответствии с данным договором заказчик поручил, а исполнитель обязался оказать заказчику услуги по независимой экспертизе и сюрвейерскому осмотру грузов и транспортных средств, включающие контроль качества товара, в соответствии с перечнем видов услуг, согласованным сторонами в приложении № 1 к договору, а заказчик
подрядчик обязан выполнить работы по благоустройству и передать результат работ на территории по адресу: <...> (пункт 1.1). Работы в полном объеме должны быть выполнены подрядчиком не позднее 25.08.2019 (пункт 3.1 договора). Общая стоимость работ составляет 465 880 рублей (пункт 2.1 договора). В силу пункта 4.3 договора приемка результата выполненных работ по договору осуществляется после выполнения всех обязательств, предусмотренных договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания. Пунктом 4.4 договора предусмотрено, что сдача-приемка выполненных работ производится на основании акта выполненных работ с организацией и ФИО2 Общество ссылается на выполнение работы надлежащим образом в установленный договором срок. О готовности работ по факту окончания их производства заказчик неоднократно был уведомлен, однако от приемки выполненных работ уклонялся. 11 октября 2019 года подрядчик в адрес заказчика заказным письмом с описью вложения направил комплект приемо-сдаточных документов (РПО № 35405569452691), указанный комплект документов получен заказчиком 21.10.2019. В соответствии с пунктом 4.5 заказчик обязан
подписания актов приемки выполненных работ в течение 10 банковских дней, начиная со дня поступления денежных средств ответчику от МКУ «Управление капитального строительства Горноуральского городского округа» по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ. Окончательный расчет за выполненную работу ответчик оплачивает после ввода объекта в эксплуатацию, в течение 10 банковских дней, начиная со дня поступления денежных средств ответчику от МКУ «Управление капитального строительства Горноуральского городского округа» по муниципальному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ. Пунктом 5.1 договора установлено, что сдача-приемка результата выполнения комплекса работ осуществляется ответчиком в присутствии истца в течение 5 рабочих дней с даты извещения истцом о готовности сдачи выполненных работ. Сдача-приемка работ состоялась ДД.ММ.ГГГГ (акт № сдачи-приемки работ от указанной даты на сумму <иные данные>.) и ДД.ММ.ГГГГ (акт № сдачи-приемки работ от указанной даты на сумму <иные данные>.), то есть всего на сумму <иные данные> Как следует из данных актов, работы по договору выполнены полностью и в срок, ответчик претензий по
Итого задолженность ФИО3 перед ИП ФИО4 составляет 168530 рублей. ИП ФИО4, в свою очередь, обязанность по изготовлению и установке Изделий по Договору № 05/06/19 от 05.06.2019 года, по Договору № 261/06/19 от 18.06.2019 года исполнил в полном объеме, что подтверждается Актом сдачи-приемки работ и продукции № 200 от 16.10.2019 года к Договору № 261/06/19, Актом сдачи-приемки работ и продукции № 222 от 21.10.2019 года к Договору № 05/06/19. В соответствии с п. 4ю1 Договора, сдача-приемка монтажных работ оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ. Работы считаются выполненными ИП ФИО4 в полном объеме при наступлении одного из условий, в т.ч. с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. Согласно Акту сдачи-приемки работ и продукции № 200 от 16.10.2019 года к Договору № 261/06/19 ФИО3 осмотрена и принята, а ИП ФИО4 выполнена работа и поставлена продукция по изготовлению и установке двух стальных блоков (двери) Zaiger серия SED-2WSS на сумму 103530 рублей. Указанная работа
работ по настоящему договору не позднее 30.09.2021г. и передать результат работ заказчику по акту выполненных работ (форма КС-2). В силу п.3.1, стоимость работ по настоящему договору составляет 2 999 000 рублей. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора в случае нарушения подрядчиком сроков начала и/или окончания выполнения работ. Договор считается расторгнутым с момента получения подрядчиком от заказчика уведомления об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора (п.2.1). В соответствии с п.4.1 договора, сдача-приемка работ осуществляется на основании подготовленных исполнителем документов: - акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) в 2-х экземплярах; - справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в 2-х экземплярах: - счета на оплату. В силу п.5.2 договора, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств подрядчиком по настоящему договору заказчик вправе потребовать уплату неустойки в размере 1% от стоимости неисполненного обязательства. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором начиная со
в сроки, предусмотренные договором, принять результат работ и оплатить выполненные работы. Согласно п. 3.1. договора подрядчик обязался приступить к выполнению работ в течение 5 дней с момента поступления оплаты на его расчетный счет. Работы должны были производиться в течение двух месяцев с момента поступления оплаты, соответственно результат работ должен был быть передан заказчикам до .... Согласно п. 3.3 вышеуказанного договора заказчик обязан принять работу в течение 10-ти дней после письменного сообщения об ее окончании. Сдача - приемка выполненных работ должна производиться путем подписания двустороннего акта приема-передачи полномочными представителями обеих сторон. Заказчик обязан произвести оплату в течение 10- ти банковских дней с момента подписания договоров на основании выставленного счета. ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 оплатила услуги ответчика в размере ... рублей. Однако, в сроки, указанные в договорах, подрядчик работы не выполнил. ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 написала заявление о возврате денежных средств в размере ... рублей за неисполнение обязательств по договорам. На заявление о возврате денежных средств от
