указания по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденные приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 г. N 209-э/1 (далее - Методические указания в редакции Приказа ФСТ России от 27.12.2013 N 1747-э), и предусматривающие использование прогнозных индексов-дефляторов при расчете платы за технологическое присоединение. Согласно подпункту "г" пункта 33 Методических указаний в редакции Приказа ФСТ России от 27.12.2013 N 1747-э, если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период больше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи заявки, индексируется следующим образом: - 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу "Строительство", публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы; -
на уровне напряжения не ниже 35 кВ и максимальной мощности энергопринимающих устройств не менее 8 900 кВт, и объектов по производству электрической энергии. 2. Согласно подпункту "г" пункта 33 Методических указаний плата за технологическое присоединение в виде формулы утверждается регулирующим органом, исходя из стандартизированных тарифных ставок, способа присоединения и реализации соответствующих мероприятий, определенных в Приложении N 1 к Методическим указаниям с учетом следующего положения. Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период больше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи заявки, индексируется следующим образом: - 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу "Строительство", публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы; -
которой имеется техническая возможность технологического присоединения, то плата для такого заявителя может быть установлена по индивидуальному проекту согласно пунктам 28 - 30.5 Правил. 6. Согласно подпункту "г" пункта 33 Методических указаний ФСТ России приводит пример расчета размера платы за технологическое присоединение электроустановок для электроснабжения к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации, при условии, если техническими условиями при осуществлении технологического присоединения предусмотрен срок выполнения три года. Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период три года (2015, 2016, 2017 гг.), то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в 2014 году (год подачи заявки), индексируется следующим образом: - 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу "Строительство", публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 2015 год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с 2015 года
при этом надписи, знаки, символы должны быть контрастными фону, на который нанесена маркировка. Способ нанесения маркировки должен обеспечивать ее сохранность в течение всего срока годности пищевой продукции при соблюдении установленных изготовителем условий хранения. СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий": при проведении проверки предприятий продовольственной торговли установлено, что не проводится в полном объеме производственный лабораторный контроль в соответствии с утвержденной программой производственного контроля на рабочих местах по ФПС и ФТП, за пищевой продукцией и водой. Должно быть: производственный контроль осуществляется с применением лабораторных исследований, испытаний на следующих категориях объектов: промышленные предприятия (объекты): рабочие места, производственные помещения, производственные площадки (территория), граница санитарно-защитной зоны, сырье для изготовления продукции, полуфабрикаты, новые виды продукции производственно-технического назначения, продукция пищевого назначения, новые технологические процессы (технологии производства, хранения, транспортирования, реализации и утилизации)... (п. 4.1). СП 2.3.6.1066-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья
ее работы, разрабатывает планы планово-предупредительных ремонтов и профилактических осмотров. Определяет трудоемкость, сроки и последовательность работ на установке, формулирует цели и задачи проводимых исследований и испытаний. Организует и координирует работы, контролирует их выполнение, дает оценку каждому работнику по полноте, своевременности и качеству выполнения плановых заданий, обеспечивая при этом соблюдение нормативных требований, качественное оформление документации, установленный порядок ее согласования. Руководит операциями по подготовке установки к работе, при ее пуске, работе на заданных режимах и при остановке в соответствии с программами работ и инструкциями по эксплуатации. Обеспечивает эксплуатацию установки и ее систем в соответствии с техническими условиями и нормами, проведение необходимых тестовых проверок, профилактических осмотров, своевременный ремонт и замену оборудования. Контролирует соблюдение технологических процессов работниками установки, качество технического и ремонтного обслуживания. Участвует в приемке, монтаже и испытаниях вновь вводимого в эксплуатацию оборудования радиационной установки. Разрабатывает и внедряет мероприятия по совершенствованию технологических процессов и конструкции установки. Руководит проведением экспериментальных работ по загрузке (перегрузке)
рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации. Как установлено судами и следует из материалов дела, между обществом (сетевая организация), предприятием (заявителем) и управлением (плательщиком) заключен договор, по условиям которого сетевая организация обязуется выполнить мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя, а заявитель - мероприятия, предусмотренные техническими условиями. Плательщик обязуется оплатить сетевой организации расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора. В силу пункта 5 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 2 года со дня заключения договора. Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется плательщиком в следующем порядке: 50% платы за технологическое присоединение вносятся в течение 30 дней со дня заключения договора; 50% платы за технологическое присоединение вносятся ежемесячно равными долями в течение срока, установленного пунктом 5 договора, но не позднее даты фактического присоединения. Согласно пункту 10.1 договора (в редакции дополнительного соглашения № 1) размер платы за технологическое присоединение составляет 42 726
устройств заявителя - многоквартирные дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, подземной стоянкой (далее - объект) и строймеханизмов объекта, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), а заявитель обязался оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора (пункт 1). Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств составляет: 1 год со дня заключения договора - для объекта; 6 месяцев - для строймеханизмов объекта (пункт 5). В случае нарушения одной из сторон сроков исполнения своих обязательств по договору такая сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки уплачивает другой стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения настоящего договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по
Федерации. Как усматривается из судебных актов, между обществом (сетевая организация) и ФИО1 (заявитель) заключен договор от 16.11.2016 № 362/16-пр об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по условиям которого сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет шесть месяцев со дня заключения договора при условии соблюдения заявителем своих обязательств. Указанный срок может быть пересмотрен и изменен сторонами. В связи с обращением 11.06.2019 ФИО1 в управление с жалобой на невыполнение обществом обязанности по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям в соответствии с условиями договора антимонопольным органом в отношении общества возбуждено дело об административном правонарушении по признакам, предусмотренным частью 2 статьи 9.21 КоАП РФ. Усмотрев в бездействии общества нарушение
следует из материалов дела, между сторонами заключен договор от 12.05.2015 № ИА-15-302-250(909053), по условиям которого сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств общества, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство и реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств заявителя, а также урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им энергопринимающих устройств. В соответствии с пунктом 1.3 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению по договору со стороны общества и сетевой организации составляет не более двух лет с даты заключения договора. Перечень мероприятий по технологическому присоединению и распределение обязанностей между сторонами по их выполнению определены в технических условиях, являющихся приложением № 1 к договору (пункт 1.1 договора). Пунктом 1.6 договора предусмотрено, что по окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению стороны составляют акты разграничения границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, акт об осуществлении технологического присоединения
Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.08.2022 решение суда первой инстанции оставлено без изменения. В кассационной жалобе общество просит указанные судебные акты изменить в части и принять новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований о признании незаконным и отмене оспариваемого постановления, касающегося события вмененного административного правонарушения, выразившегося в бездействии относительно не размещения ОАО «МРСК Урала» в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявки ФИО3 в его личном кабинете технических условий, содержащих срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению со стороны ФИО3 и обществом, ссылаясь на неправильное применение судами пункта 105 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила № 861), на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела, доказательствам, представленным в материалы дела. Заявитель жалобы считает, что в рассматриваемой
кодекса Российской Федерации, далее - АПК РФ). Решением суда первой инстанции от 31.03.2017 (судья Ульянова М.Н.) в иске отказано. Постановлением суда апелляционной инстанции от 10.07.2017 решение суда от 31.03.2017 отменено. Исковые требования удовлетворены. В кассационной жалобе ответчик, ссылаясь на неправильное применение судом апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, просит отменить вынесенное постановление и оставить в силе решение. По мнению подателя жалобы, с учетом заключения сторонами 21.07.2016 дополнительного соглашения к спорному договору, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению истекал 21.11.2016. В судебном заседании представитель Компании поддержал доводы кассационной жалобы, а представители Общества просили оставить судебный акт без изменения. Законность судебных актов проверена в кассационном порядке в соответствии со статьей 286 АПК РФ. Судебными инстанциями на основании материалов дела установлено, что между Обществом (заявитель) и Компанией (сетевая организация) заключен договор от 01.07.2015 № 05-478/005-ПС-15 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств производственного склада, расположенного по адресу: 188800, Ленинградская
направлена заявка на технологическое присоединение объекта со следующими техническими характеристиками: максимальная мощность энергопринимающих устройств - 15 кВт, в том числе электрокотел- 5 кВт, электроплита - 5 кВт, напряжение - 380 В. 07.12.2012 между гр. ФИО1 и ОАО «МРСК Сибири» заключен договор №20.24.10988.12 об осуществлении технологического присоединения земельного участка, расположенного по адресу: Красноярский край, Емельяновский район, трапеция 4452, контур, трапеция 4362, контур 453в, участок №71, к.н. 24:11:0310204:328. В соответствии с пунктом 5 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год. Согласно техническим условиям к договору об осуществлении технологического присоединения от 07.12.2012 №20.24.10988.12, точкой присоединения объекта заявителя является ближайшая опора новой ЛЭП 0,4 кВ, расположенная на расстоянии не далее 25 м от границы земельного участка заявителя. Согласно пункту 10 технических условий к договору от 07.12.2012 №20.24.10988.12 об осуществлении технологического присоединения к мероприятиям, исполнение которых возложено на ОАО «МРСК Сибири», относятся, в том числе, следующие: подготовка и выдача технических условий;
со дня подписания сторонами акта о выполнении заявителем технических условий, акта об осмотре приборов учета и согласовании расчетной схемы учета электроэнергии; - 10% вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения. Платежными поручениями от 05.09.2012 № 137 на сумму 53 928,95 руб. и от 20.02.2013 № 1 на сумму 53 928,95 руб. ответчик произвел оплату за технологическое присоединение в размере, согласованном сторонами в пункте 10 договора. Пунктом 5 договора предусмотрено, что срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет один год со дня заключения договора, то есть до 31.08.2012. Дополнительным соглашением от 11.11.2013 № 1 в пункт 5 договора внесены изменения – сторонами согласован новый срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению – 01.08.2014. В соответствии с пунктом 8 указанного договора заявитель обязан надлежащим образом исполнить обязательства, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению, и уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий. В силу пункта
объектов элекгроанерпетки), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 100 кВт; категория надежности третья; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 10 кВ. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения деревообрабатывающего цеха, расположенного по адресу: <адрес> Точка присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям. Технические условия являются неотъемлемой частью договора и приведены в приложении к нему. Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения договора. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 (один) год со дня заключения настоящего договора. Дополнительным соглашением от 28.07.2014г. № 2 срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению и срок действия технических условий продлен до 31.05.2016г. Дополнительным соглашение от 08.06.2016 г. № 4 срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению продлен до 30.11.2016 г. Дополнительным соглашением от 05.12.2016 г. № 5 срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению и срок действия технических условий продлен до 30.11.2017 г. Дополнительным соглашением от
«Курские электрические сети» на запрос комитета архитектуры и градостроительства г. Курска о наличии технологической возможности технологического присоединения к электрическим сетям проектируемых энергопринимающих устройств на земельном участке, расположенном в районе <адрес> кадастровым номером №. 11.09.2019г. между истцом и АО «Курские электрические сети» был заключен договор №/П об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. По данному договору со стороны истца были выполнены технические условия для присоединения к электрическим сетям. Согласно пункту 5 данного договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 месяца со дня заключения договора. Плата в размере 550 рублей за технологическое присоединение была осуществлена им в полном объеме согласно постановлению Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих
09 коп., за подготовку и выдачу технических условий в рамках исполнения договора № от ДД.ММ.ГГГГ об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ, об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, заключенного между ОАО «МРСК Урала» и ФИО7, расторжении договора № от ДД.ММ.ГГГГ, об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, заключенный между ОАО «МРСК Урала» и ФИО8. В обоснование иска указано, что с ответчиками, истцом заключены договора, согласно которым срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет один год со дня заключения договоров, ответчикам выданы технические условия. В связи с отказом ФИО9, ФИО10 <данные изъяты>» в согласовании прохождения <данные изъяты> и установки новой <данные изъяты> кВ, исполнение договоров истцом является невозможным. Истец обращался к ответчикам с предложением о расторжении договоров, но соглашения о расторжении не были подписаны. Поэтому истец обратился в суд с иском о расторжении договора и взыскании фактически понесенных затрат (л.д. 5-9 т.1). Представитель истца
лице СП "Западные ЭС" филиала АО "ДРСК" "Амурские ЭС" к ШНВ о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, взыскании неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по договору, судебных расходов, и встречному исковому заявлению ШНВ к АО "ДРСК" о взыскании неустойки а период с ДД.ММ.ГГГГ по дату вынесения судебного решения из расчета, что неустойка за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 19387,50 рублей, возложении обязанности заключить дополнительное соглашение, которым продлить срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению и срок действия ШНВ условий, установил: В Шимановский районный суд обратилось акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» в лице структурного подразделения «Западные электрические сети» филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» с исковым заявлением к ШНВ о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, взыскании неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по договору, судебных расходов. Из искового заявления усматривается, что между АО «ДРСК» (сетевая организация) и ШНВ (заявитель) был заключен
