Типовой контракт на проектно изыскательские работы - гражданское законодательство и судебные прецеденты

привязкой типового проекта». Указанные работы предусматривают привязку типового проекта, выполнение проектно-изыскательских работ, разработку проектно-сметной документации необходимых для проведения работ по данному контракту, прохождение государственной экспертизы, согласование проектной документации в установленном порядке, поставку, транспортировку материалов, приспособлений, инструментов, необходимых для выполнения работ по строительству объекта, выполнения строительно-монтажных работ и ввода объекта в эксплуатацию. Устранение недоделок и дефектов, выявленных в процессе гарантийной эксплуатации (п.1.1 Контракта). Цена контракта в соответствии с протоколом открытого аукциона № 279 Р от 14 октября 2009 года – 513 364 500 руб. (п.2.1 Контракта). В силу п.п.3.1.1 и 3.1.2 Контракта продолжительность выполнения проектно-изыскательских работ 40 календарных дней с даты подписания муниципального контракта; продолжительность выполнения строительно-монтажных работ 360 календарных дней со дня получения Подрядчиком от Заказчика утвержденной проектной документации, строительной площадки, разрешительной документации на строительство объекта. Пунктами 5.1.1.-5.1.5 Контракта Подрядчик обязуется выполнить следующие работы: разработать проектную документацию на строительство объекта, выполнить проектно-изыскательские работы , необходимые для строительства объекта, выполнить весь

работы по повторному применению (привязке) типовой проектной документации: «Детский сад на 200 мест по ул. Королева, 47 в ст. Новотитаровская Динского района» включенной в реестр Минстроя России согласно приказу № 170/пр от 23.03.2016, по объекту: «Дошкольная образовательная организация на 200 воспитанников по ул. им. Калинина, 350/12 в Западном внутригородском округе города Краснодар», а муниципальный заказчик обязался осуществлять контроль за производством работ, принять результат выполненных работ и оплатить проектировщику обусловленную контрактом цену в пределах утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в соответствующем финансовом году. Цена контракта составила 1954992 руб. (п. 2.1. контракта). В соответствии с п. 3.1 контракта начало работ - дата заключения контракта, окончание работ (этапов работ) в сроки, установленные календарным графиком (приложение № 4) для каждого этапа работ. По актам сдачи-приемки выполненных проектно-изыскательских работ № 1 от 01.06.2017, № 2 от 09.06.2017, № 3 от 13.12.2017 ответчик сдал, а истец принял проектно-изыскательские работы на общую сумму 977496 руб.

типового проекта на рассмотрение в государственную экспертизу, по результатам рассмотрения будет получено отрицательное заключение. Учреждение в письме от 20.08.2018 № 5069/66, направленном обществу 24.08.2018, указало на нарушение сроков выполнения работ по контракту (по каждому этапу в отдельности) и просило оплатить неустойку за просрочку выполнения работ, а также передать муниципальному заказчику предусмотренную контрактом проектно-сметную документацию (т. 1, л.д. 65-70). Письмом от 24.09.2018 учреждение повторно просило общество предоставить разработанную проектно-сметную документацию в соответствии с муниципальным контрактом от 11.05.2017 № 002/2017К (т. 1, л.д. 64). Письмом от 27.09.2018 N 5759/66 учреждение предложило обществу расторгнуть муниципальный контракт, возвратить перечисленные денежные средства в размере 977 496 руб. в качестве неосновательного обогащения и уплатить неустойку в размере 1 311 775,19 руб. (т. 1, л.д. 83). Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением. По своей правовой природе спорный договор представляет собой договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ

восточнее дома №10 по ул.Дружбы в п/р Луговое с привязкой типового проекта». Указанные работы включают разработку проектной документации, выполнение проектно-изыскательских работ, необходимых для проведения работ по данному контракту, согласование проектной документации в установленном порядке, поставку, транспортировку материалов, приспособлений, инструментов, необходимых для выполнения работ по строительству объекта, выполнения строительно-монтажных работ и ввода объекта в эксплуатацию. Устранение недоделок и дефектов, выявленных в процессе гарантийной эксплуатации (п.1.1 Контракта). Цена контракта в соответствии с протоколом открытого аукциона №209-А – 189 184 325 руб. (п.2.1 Контракта). В силу п.п.3.1.1 и 3.1.2 Контракта продолжительность выполнения проектно-изыскательских работ 45 календарных дней с даты подписания муниципального контракта; продолжительность выполнения строительно-монтажных работ 365 календарных дней со дня получения Подрядчиком от Заказчика утвержденной проектной документации, строительной площадки, разрешительной документации на строительство объекта. Пунктами 5.1.1.- 5.1.5 Контракта Подрядчик обязуется выполнить следующие работы: разработать проектную документацию на строительство объекта, выполнить проектно-изыскательские работы , необходимые для строительства объекта, выполнить весь комплекс работ по

исполнителю типового проекта общеобразовательной школы на 350 учащихся, прошедшего государственную экспертизу. В соответствии с контрактом ответчик обязался выполнить работы по разработке проектно-сметной документации по привязке принадлежащего исполнителю типового проекта общеобразовательной школы на 350 учащихся, прошедшего государственную экспертизу. Требования к содержанию работ, технические и другие требования к выполняемым работам определены в Техническом задании. По окончании работ ответчик обязался передать заказчику рабочий проект, с положительным заключением государственной экспертизы. Стоимость работ по контракту 3610000руб. В соответствии с календарным планом выполнения работ (Приложение №1 к муниципальному контракту) срок выполнения работ - не позднее 30 ноября 2012 года. Проанализировав условия представленного контракта, суд пришел к выводу, что по своей правовой природе данный контракт является муниципальным контрактом на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд, соответственно правоотношения сторон регулируются нормами параграфов 1, 5 главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации. В силу ст. 763 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядные строительные работы (статья 740), проектные и изыскательские работы (статья

По результатам открытого конкурса в электронной форме между МУ КГО «Управление строительства и ООО «Регионпроект» 27 апреля 2020 г. заключены: муниципальный контракт №ФИО26 на выполнение работ по привязке типового проекта (в том числе выполнение инженерных изысканий) по объекту «Детский сад на 140 мест по ул<адрес>, в том числе проектно-изыскательские работы» на сумму 1 422 000 руб. муниципальный контракт №ФИО46 на выполнение работ по привязке типового проекта (в том числе выполнение инженерных изысканий) по объекту «Детский сад на 220 мест по <адрес>, в том числе проектно-изыскательские работы» на сумму 1 473 000 руб. муниципальный контракт ФИО50 на выполнение работ по привязке типового проекта (в том числе выполнение инженерных изысканий) по объекту «Детский сад на 200 мест по <адрес>, в том числе проектно-изыскательские работы ». В п.2.4 контрактов указано, что оплата выполненных работ по исполнению контракта производится проектировщику за фактически выполненные работы после получения положительного заключения Государственной экспертизы, в течение 15 (пятнадцати)